2026年监理工程师之合同管理题库附答案详解【培优A卷】

2026年监理工程师之合同管理题库附答案详解【培优A卷】1.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】：C2.根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：C3.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。

A.可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可

B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围

C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围

D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】：B4.监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：C5.设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干【答案】：A6.根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理【答案】：A7.我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%【答案】：A8.某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理【答案】：C9.关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失【答案】：D10.简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：B11.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：C12.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议【答案】：D13.下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用【答案】：C14.下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】：B15.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。

A.迟延发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】：C16.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】：C17.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】：B18.（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元【答案】：B19.设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法正确的是（）。

A.竣工后试验是在工程竣工移交后进行的，因此应当由发包人负责进行

B.发包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等

C.发包人应提前14天将竣工后试验的日期通知承包人

D.如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人不得自行进行试验【答案】：B20.施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权【答案】：C21.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】：C22.合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.仲裁和诉讼

C.结算、清理、违约

D.结算、仲裁、违约【答案】：A23.在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()

A.对设计、施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模、规划设计等要求的认定权【答案】：B24.（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】：C25.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】：D26.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围【答案】：C27.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同【答案】：D28.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】：D29.促进维生素A吸收的因素包括（）。

A.适当的钙磷比例

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.维生素C【答案】：A30.当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层【答案】：C31.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】：B32.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】：C33.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）

A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同

B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】：D34.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】：B35.通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额【答案】：C36.只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置【答案】：D37.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】：B38.暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】：B39.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】：C40.下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。

A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】：B41.除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：B42.(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】：B43.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】：D44.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B45.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同【答案】：C46.关于抵押的说法正确的是（）

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】：B47.（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】：B48.（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】：B49.下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（）。

A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动

B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%

C.晚餐占一日能量和营养素的30%

D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%

E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠【答案】：B50.3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日【答案】：D51.某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】：B52.(2014年真题)根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件【答案】：D53.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B54.在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】：C55.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】：B56.按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】：B57.（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业【答案】：B58.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书【答案】：C59.无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为【答案】：B60.（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】：A61.施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是()

A.申请仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会名称

D.适用的仲裁规则【答案】：C62.根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：B63.对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价【答案】：A64.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()

A.承包人送交竣工验收报告日

B.发包人组织竣工验收日

C.开始进行竣工检验日

D.验收组通过竣工验收日【答案】：A65.根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天【答案】：C66.关于抵押的说法，正确的有（）。

A.抵押物只能是不动产

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人

D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意【答案】：D67.下列氨基酸属于必需氨基酸的是（）。

A.天门冬氨酸

B.亮氨酸

C.组氨酸

D.苯丙氨酸

E.缬氨酸【答案】：B68.进场材料和工程设备保险，通常情况下，（）。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备，均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备，均由承包人办理相应的保险【答案】：B69.(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B70.甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为【答案】：D71.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】：A72.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款【答案】：A73.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。

A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源

B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人

C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复

D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期【答案】：B74.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元【答案】：B75.……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】：D76.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】：D77.某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】：B78.下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】：B79.根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C80.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。

A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】：A81.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金【答案】：A82.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】：A83.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】：A84.根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】：C85.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】：D86.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】：A87.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日后第14天

C.投标截止日前第28天

D.投标截止日后第28天【答案】：C88.（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%【答案】：B89.三级公共营养师的考核应包括__________。

A.理论知识考试

B.专业能力考核

C.面试

D.理论知识考试和专业能力考核【答案】：D90.由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C91.科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65【答案】：D92.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商【答案】：B93.施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。

A.项目经理

B.监管部门

C.建设单位

D.施工单位【答案】：D94.(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】：B95.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】：D96.由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】：B97.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体【答案】：A98.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100【答案】：C99.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币【答案】：A100.根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】：D101.根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%【答案】：C102.项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D103.材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.14，10%

B.28，10%～30%

C.14，10%～30%

D.28，10%【答案】：D104.膳食调查分析报告的格式不包括（）。

A.题目

B.前言

C.数据库

D.结语【答案】：C105.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.发包人和承包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人【答案】：C106.(2018年真题)根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】：C107.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的()。

A.5％

B.10％

C.20％

D.30％【答案】：B108.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】：C109.根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天【答案】：A110.建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还【答案】：C111.根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D112.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】：B113.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D114.出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】：D115.（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】：C116.以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员【答案】：C117.根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动【答案】：C118.标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】：D119.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款【答案】：D120.下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人

B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】：C121.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权【答案】：A122.根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】：A123.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】：C124.NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同【答案】：D125.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，当委托人拖欠监理费用而又未提出任何书面解释时，下列终止合同的说法中，正确的是()。

A.监理人发出终止合同通知，通知发出14天后，合同即行终止

B.监理人发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二个通知到达时合同即行终止

C.监理人发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止合同

D.监理人发出终止合同通知，通知发出14日未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日内仍未得到答复可终止合同【答案】：D126.下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标【答案】：C127.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B128.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船【答案】：B129.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（）。

A.索赔意向通知

B.索赔通知

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B130.关于联合体投标的说法错误的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标【答案】：C131.工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与（）的条或款的序号一致。

A.专用条款

B.通用条款

C.附录

D.协议书【答案】：B132.（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】：B133.(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】：C134.（）是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】：A135.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】：C136.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款【答案】：D137.不属于九部委联合印发的相关招标文件的是（）。

A.简明标准施工招标文件

B.标准材料采购招标文件

C.标准设计招标文件

D.建设工程施工合同（示范文本）【答案】：D138.进行食谱营养评价的目的是（）。

A.分析食谱中的食物来源

B.检查该食谱能否满足营养需要

C.对食谱进行调整和纠正

D.发现是否有某些营养素的缺乏

E.同其他食谱进行比较【答案】：B139.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.分包商【答案】：D140.设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】：B141.某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】：B142.建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）

A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房

B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准

C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担

D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】：A143.(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日【答案】：D144.某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好；节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13【答案】：D145.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：B146.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】：B147.《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】：B148.下列关于标底的说法正确的是（）。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概（预）算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密【答案】：B149.（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。

A.价格清单

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款【答案】：B150.（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】：B151.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】：C152.根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】：B153.（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】：C154.建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性【答案】：A155.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D156.下列指标不属于比的是（）。

A.某班女生人数占全班的56.9%

B.某地性别比例是105%

C.某小区高血压的患病率是10%

D.某地2005年贫血发病率为8%

E.某班性别比例是105：100【答案】：A157.关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担【答案】：B158.应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。

A.承包人

B.监理人

C.勘察人

D.发包人【答案】：D159.建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时【答案】：A160.根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】：A161.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】：B162.检验水泥碱量的质量检验方法是（）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法【答案】：A163.设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程【答案】：A164.（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】：A165.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。

A.承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责

B.由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年

C.大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行

D.工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润【答案】：D166.通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本【答案】：A167.下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.中标通知书

B.投标函

C.专用合同条款

D.承包人建议书【答案】：A168.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】：D169.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】：D170.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B171.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】：D172.（2018年真题）根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人【答案】：C173.(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动【答案】：D174.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】：C175.发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】：D176.某外墙装修做法为干挂石材，承包人为了节约工期，在外墙龙骨安装焊接完成后，直接安装了石材。监理员在巡检过程中发现后，要求承包人打开石材面层，检查龙骨的防腐防火处理，承包人拆除了五处石材，经检验，龙骨的防腐防火处理均合格。则因为拆除石材增加的费用应由()承担。

A.建设单位

B.承包人

C.设计单位

D.监理单位【答案】：B177.关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表紧急情况下可以当场发出临时口头指示，但事后需及时书面确认

C.发包人代表应在临时指示发出后24小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时指示未得到发包人的书面确认【答案】：C178.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质【答案】：C179.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】：D180.招标