2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷附参考答案详解【考试直接用】

2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力检测试卷附参考答案详解【考试直接用】1.（2022年真题）建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.流水定额【答案】：B2.变异系数又称离散系数，是用标准差除以（）得到的相对数，它表示数据的相对离散波动程度。

A.算数平均数

B.样本最小值

C.极差

D.中位数【答案】：A3.建设工程项目投资是指进行某项工程建设花费的全部费用。非生产性建设工程项目总投资包括（）。

A.建设投资

B.无形资产

C.有形资产

D.铺底流动资金【答案】：A4.设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是（）。

A.质量责任制

B.制造检验技术标准

C.工序交接检查验收记录

D.设计变更记录【答案】：A5.（2017年真题）下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C6.某分项工程合同价为50万元，采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的60%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、107、100，则结算的价款为（）万元。

A.39.44

B.50.96

C.52.40

D.51.44【答案】：D7.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A8.某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。

A.-170

B.-144

C.144

D.170【答案】：D9.凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位

D.项目经理【答案】：B10.下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是()

A.合同价应低于中标人的投标报价

B.中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价

C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据

D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值【答案】：C11.按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A12.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A13.（2017年真题）关于监理单位质量方针的说法，正确的是（）。

A.质量方针应由管理者代表制定

B.质量方针应由技术负责人制定

C.质量方针应由最高管理者发布

D.质量方针应由管理者代表发布【答案】：C14.建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。

A.施工总进度计划表

B.投资计划年度平衡表

C.工程项目进度平衡表

D.工程建设总进度计划表【答案】：C15.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D16.当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。

A.工程延期调查报告

B.工程延期审核报告

C.工程延期意向通知

D.工程延期临时决定【答案】：C17.负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准，对存在的问题通过（）向设计单位提出意见和建议。

A.施工单位

B.供货单位

C.建设单位

D.质检单位【答案】：C18.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A19.如果在编制施工总进度计划时没有合同工期，则应保证计划工期不超过（）。

A.工期定额

B.计算工期

C.合同工期

D.总工期【答案】：A20.混凝土现场拌制时，各组分材料计量采用：()

A.均按体积

B.均按重量

C.水泥、水按重量，其余按体积

D.砂、石按体积，其余按重量【答案】：B21.下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性【答案】：A22.对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A23.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A24.根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013)，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。

A.承包人

B.监理人

C.发包人

D.设计人【答案】：A25.确定施工进度控制目标时，可将（）作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计【答案】：B26.在合理使用期限内，保证建筑结构的可靠性、耐久性以及使相关技术和功能能够可靠有效地发挥作用，这是工程设计应遵循的（）原则。

A.适用

B.安全

C.耐久

D.合理【答案】：B27.甲（17周岁，辍学在家）与乙（16周岁，辍学在家）在网吧上网时因琐事与丙（16周岁，高中学生）发生争吵，并殴打丙致其轻伤。检察院审查后，综合案件情况，拟对甲作出附条件不起诉决定，对乙作出不起诉决定。关于对甲的考验期，下列选项正确的是：

A.考验期的起算时间为人民检察院作出附条件不起诉的决定之日

B.考验期内的考察机关为公安机关，且考验期计入检察院审查起诉的期限

C.可根据甲在考验期间的表现，在法定范围内适当缩短或延长

D.考验期届满，办案人员应当制作附条件不起诉考察意见书，提出起诉或者不起诉的意见，经部门负责人审核，报请检察委员会决定。如甲违反规定被撤销附条件不起诉决定而提起公诉，已经过的考验期可折抵刑期【答案】：A28.2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220【答案】：B29.在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施【答案】：C30.在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。

A.先行工作

B.先做工作

C.后续工作

D.后做工作【答案】：C31.凡是按照一个总体设计进行建设的各个单项工程汇集的总体即为（）。

A.建设多项工程

B.建设单项工程

C.多个建设工程项目

D.一个建设工程项目【答案】：D32.法院可以受理被害人提起的下列哪一附带民事诉讼案件？

A.甲放火案，致乙被烧死以及乙的房屋被烧毁，乙的父亲要求甲赔偿丧葬费和被烧毁房屋的损失

B.甲诈骗乙，乙要求甲返还诈骗的财物

C.甲向乙借款2万元到期不还，乙索款时被甲殴打致重伤，乙要求甲偿还其借款2万元

D.甲对乙刑讯逼供，乙要求甲赔偿肉刑导致的身体损害医疗费【答案】：A33.（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】：D34.建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。将这样的分部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种审查方法称为（）。

A.标准预算审查法

B.筛选审查法

C.分组计算审查法

D.对比审查法【答案】：B35.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D36.某双代号网络计划中(以“d”为单位)，工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为()d。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A37.（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，项目经理

C.施工员，施工项目技术负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】：B38.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，关于招标控制价的说法正确的是（）。

A.招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B.国有资金投资项目的招标人可在招标文件中编制招标控制价或标底

C.招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D.招标人应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查【答案】：D39.对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见证下进行？()

A.结构工程师(设计单位)

B.项目工程师(施工单位)

C.监理工程师

D.质量监督站相关人员【答案】：C40.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。

A.监理规划

B.监理细则

C.施工单位报送的施工组织设计

D.监理合同【答案】：C41.施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划逆是进度数据进行比较，其目的是()

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小【答案】：D42.工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。

A.工艺关系

B.组织关系

C.施工关系

D.进度关系【答案】：B43.在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等

C.关键工作两端的节点不一定是关键节点

D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】：B44.工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.收尾勘察【答案】：D45.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C46.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()

A.见证取样检测

B.主控项目的复查

C.抽样检测

D.检验资料的复查【答案】：D47.在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单位提交（）。

A.监理勘察规划

B.监理勘察方案

C.勘察成果评估报告

D.勘察成果修改报告【答案】：C48.资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。

A.关键工作的持续时间

B.关键工作的开始时间和完成时间

C.工作的持续时间

D.工作的开始时间和完成时间【答案】：D49.在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】：A50.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D51.在工程质量事故处理方案的辅助方法中，若结构构件承载力达不到设计要求，可采用改变结构构造来减少结构内力、结构卸荷等不同的处理方案，此种方法属于（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：D52.下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A.主要投入物供应现状

B.工艺技术和主要设备方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件【答案】：A53.某工程有3个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天。各施工过程之间存在2天的工艺间歇时间，则流水施工工期为（）天。

A.10

B.12

C.14

D.16【答案】：C54.（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。

A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件

B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述

C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件

D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】：D55.设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。

A.专业监理工程师

B.安装单位项目负责人

C.设备供应商

D.总监理工程师【答案】：D56.在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。

A.实行包干奖励

B.改进施工工艺和施工技术

C.实施强有力的调度

D.增加工作面，组织更多的施工队伍【答案】：D57.下列属于BIM工程师发展方向的是()。

A.BIM与投标

B.BIM与设计

C.BIM与运维

D.BIM与造价

E.BIM与施工【答案】：A58.2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A59.监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。

A.决定物资供应分包方式及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】：C60.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为3000m3，合同规定混凝土结构

A.216.0

B.219.0

C.219.3

D.220.0【答案】：C61.当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()

A.施工环境状况

B.施工作业条件

C.劳动组织及工种配合状况

D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】：D62.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.施工单位项目技术负责人

B.专业监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师【答案】：B63.（）反映整个工程项目及各分部、分项工程材料的需用量，亦称工程项目材料分析。

A.总需求计划

B.一次性需求计划

C.前期需求计划

D.各计划期需求计划【答案】：B64.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A65.价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。

A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高

C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少

D.评价对象的现实成本偏低【答案】：B66.下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（）。

A.进度控制的方法和措施

B.进度计划协调性分析

C.工程材料的进场安排

D.保证工期的技术组织措施【答案】：A67.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。

A.基本原理和原则不同

B.基本理念和思维方式不同

C.关注点和目标不同

D.使用方法（工具）不同【答案】：C68.下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金【答案】：D69.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】：C70.在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()

A.抗碱性封闭底漆

B.界面剂

C.建筑胶水

D.浅色涂料【答案】：A71.内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（）是职业的基础。

A.职业素养

B.道德行为

C.公正表达

D.独立性【答案】：B72.关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是

A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避

B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理

C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见

D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核【答案】：B73.在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：B74.采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期【答案】：B75.对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位

D.专业质量检查员【答案】：B76.民用建筑主体结构的耐用年限分为()

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级【答案】：C77.骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。

A.固定竖向边框龙骨

B.安装洞口边竖向龙骨

C.固定沿顶棚、沿地面龙骨

D.安装加强龙骨【答案】：C78.采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象作出定量的结果的价值判断是指（）

A.定量评价法

B.定性评价法

C.综合评价法

D.逐一评价法【答案】：A79.当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。

A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价

B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价

C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价

D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价【答案】：B80.工作A的工作持续时间为5天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为6天、4天、8天；最迟完成时间分别为19天、16天、15天，则工作A的最迟开始时间为第（）天。

A.2

B.3

C.7

D.12【答案】：A81.网络计划中，工作总时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）。

A.不影响紧后工作最迟开始

B.不影响紧后工作最早开始

C.不影响紧后工作最早完成

D.不影响后续工作最早完成【答案】：A82.在影响工程质量的因素中，属于工程技术环境对工程质量产生影响的是（）。

A.工程地质

B.施工环境作业面大小

C.防护设施

D.工程临近的地下管线【答案】：A83.双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】：D84.在混凝土结构实体检测中，现浇混凝土板厚度检测方法为（）。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.取芯法

D.超声波对测法【答案】：D85.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：B86.下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。

A.主控项目的质量经全数检验均应合格

B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目

C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目

D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】：A87.确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求【答案】：C88.某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。

A.1080

B.1335

C.1380

D.1425【答案】：D89.（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】：B90.甲工厂为降低成本，没有安装排污设备，大量含有工业重金属的污水排放到附近灌溉河流中，造成附近十多户农民水稻绝收。当地环保局根据《环境保护法》对该企业进行处罚。十多户农民向法院提起诉讼，法院根据《侵权责任法》第65条规定：“因污染环境造成损害的，污染者应当承担侵权责任。”判处甲工厂赔偿农民每亩农田损失1.5万元。对此，以下分析错误的是：（)

A.甲工厂承担的责任之间存在竞合关系

B.甲工厂、农民、环保局、法院之间存在着平权型和隶属型法律关系

C.污染环境违法行为的归责采取的是过错责任原则

D.该案例表明在案件的审理中必须适用法律规则【答案】：A91.经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（）签署单位工程竣工验收报审表，并向建设单位提出质量评估报告。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：B92.双代号时标网络计划中，波形线表示（）。

A.工作的总时差

B.工作与其紧后工作之间的时间间隔

C.工作的自由时差

D.工作与其紧后工作之间的时距【答案】：B93.工程网络计划资源优化的目的是为了()

A.在资源均衡使用条件下，使工程总成本最低

B.在资源均衡使用条件下，使工期最短

C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一致

D.在工期保持不变的条件下，使计划安排的资源需求量尽可能均衡【答案】：D94.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.审查物资供应情况分析报告

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应分包方式

D.负责业主方供应物资的订货【答案】：A95.某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为（）万元。

A.444.96

B.451.63

C.564.54

D.595.90【答案】：D96.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。

A.800.00

B.68.20

C.216.00

D.240.00【答案】：D97.（2021年真题）建设工程规定合理使用寿命期，体现了建设工程质量的（）特性。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.经济性【答案】：B98.初步设计阶段限额设计控制工作的重点是()。

A.初步设计方案的比较选择

B.设计进度的控制

C.设计概算的编制

D.设计费用的支付【答案】：A99.工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可()

A.修补处理

B.返工处理

C.补强处理

D.不做处理【答案】：D100.通过缩短某些工作的持续时间对施工进度计划进行调整的方法，其主要特点是()。

A.增加网络计划中的关键线路

B.不改变工作之间的先后顺序关系

C.增加工作之间的时间间隔

D.不改变网络计划中的非关键线路【答案】：B101.监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。

A.设计依据和设计规模

B.环保设施和防震防灾

C.工艺流程和项目组成

D.设计参数和设计标准【答案】：D102.对厂家设备制造的质量监控，可采用驻厂监造、巡回监控和()方式。

A.委托厂家监控

B.设置质量控制点监控

C.定期监控

D.日常监控【答案】：B103.施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（）来划分。

A.专业性质

B.安装工艺

C.主要工种

D.设备组别【答案】：D104.项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。

A.基础地基的情况

B.专项方案的情况

C.要求发回修改的情况

D.隐蔽工程的情况【答案】：C105.下列属于施工进度计划调整的技术措施是（）。

A.增加每天的施工时间

B.提高奖金数额

C.增加劳动力和施工机械的数量

D.采用更先进的施工机械【答案】：D106.下列费用中，不应纳入工程建设其他费用的是（）。

A.工程监理费

B.研究试验费

C.生活家具购置费

D.检验试验费【答案】：D107.我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

A.经营范围

B.企业规模

C.承包能力

D.专业类别【答案】：D108.下列各项中，不属于建设工程施工进度控制工作内容的是()。

A.督促承包单位整理技术资料

B.编制或审核施工进度计划

C.审核施工单位安全保证体系

D.组织现场协调会【答案】：C109.对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B110.关于LOD建模深度标准的说法错误的是()。

A.LOD的定义可以用于两种途径：确定模型阶段输出成果以及分配建模任务

B.LOD分为五个等级

C.LOD100等同于概念设计

D.LOD400等同于方案设计或扩展设计【答案】：D111.根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】：B112.影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技术设计结束前的工作阶段。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一【答案】：C113.某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。

A.425.69

B.430.34

C.433.31

D.436.67【答案】：C114.下列关于项目盈利能力分析的说法中，不正确的是()

A.若财务内部收益率大于等于基准收益率，方案可行

B.若投资回收期大于等于行业标准投资回收期，方案可行

C.若财务净现值大于等于零，方案可行

D.若总投资收益率高于同行业收益率参考值，方案可行【答案】：B115.（2021年真题）民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）。

A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低

B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好

C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少

D.全寿命周期的高性价比【答案】：D116.（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B117.某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延至2013年10月20日竣工。但在2013年10月因法规的变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应()

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整【答案】：D118.下列砌块砌筑的说法中，错误的是（）。

A.砌块砌体的砌筑形式只有全顺式一种

B.混凝土小型空心砌块砌体水平灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90％

C.混凝土小型空心砌块砌体竖向灰缝的砂浆饱满度按净面积计算不得低于90％

D.蒸压加气混凝土砌块搭接长度不得小于块长的1/3，当砌块长度小于300mm时，其搭接长度不得小于块长1/2【答案】：A119.当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。

A.中止施工承包合同

B.拒绝签署付款凭证

C.向施工单位发出工程暂停令

D.调整施工计划工期【答案】：B120.根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列不属于特种作业人员的是（）。

A.建筑架子工

B.建筑起重机械司机

C.起重信号司索工

D.钢筋工【答案】：D121.（）是控制概算定额(指标)的水平。

A.预算定额

B.估算指标

C.计划定额

D.计算定额【答案】：B122.（2021年真题）工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。

A.组织关键工作流水作业

B.组织关键工作平行作业

C.压缩关键工作的持续时间

D.压缩非关键工作的持续时间【答案】：C123.选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于()的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B124.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为4.5m的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架【答案】：D125.在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。

A.确保投资目标的实现

B.减少计划投资

C.提前竣工

D.中标价低于标底价【答案】：A126.当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.误期损失赔偿【答案】：D127.某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.44.16

B.45.55

C.22.08

D.37.39【答案】：B128.大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？

A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局

B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法

C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决

D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】：B129.（2017年真题）根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以（）为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案【答案】：B130.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。

A.可行性研究阶段

B.决策阶段

C.设计阶段

D.保修阶段【答案】：C131.由于保修工作千差万别，（）应根据具体项目的工作量决定保修期间的具体工作计划，并根据与建设单位的合同约定具体决定工作方式和资料留存。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D132.昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有

A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪

B.吴某的行为构成故意伤害罪

C.吴某的行为构成强奸罪

D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪【答案】：B133.某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于（）。

A.施工与管理不到位

B.设计差错

C.使用不当

D.操作工人素质差【答案】：A134.下列关于混凝土强度试件制作与养护的做法中，错误的是（）。

A.标准试件尺寸在边长为150mm的立方体

B.三个试件为一组

C.混凝土强度等级＜C60时，用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数，其值对200mm×200mm×200mm的试件为0.95

D.当混凝土强度等级≥C60时，宜采用标准试件【答案】：C135.下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.进行工程计量

D.审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析【答案】：A136.随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。

A.用BIM收益最大的是业主

B.用BIM动力最大的是业主

C.用BIM动力最大的是施工

D.用BIM收益最大的是施工

E.用BIM贡献最大的是设计【答案】：A137.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的（）d内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A138.2015年6月16日，住建部颁发的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与()的一体化集成应用。

A.企业管理系统和其他信息技术

B.施工管理系统与安全管理系统

C.BIM管理系统与可视化系统

D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】：A139.（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.融资租赁方式融资

D.经营租赁方式融资【答案】：A140.建设项目财务评价的主要内容有()。Ⅰ.效益和费用的识别；Ⅱ.效益和费用的计算；Ⅲ.财务报表的编制；Ⅳ.财务评价指标的计算；Ⅴ.不确定性分析

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V【答案】：D141.某进口设备，按人民币计算的离岸价为4000万元，国外运费320万元，国外运输保险费18万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是（）万元。

A.4000

B.4320

C.4338

D.4356【答案】：C142.物资供应进度控制的含义中，（）是将建设工程所需物资的供给纳入计划轨道，进行预测、预控，使整个供给有序地进行。

A.计划

B.组织

C.协调

D.控制【答案】：A143.（）应当自建筑工程竣工验收后合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。

A.建设单位，15

B.建设单位，20

C.施工单位，25

D.施工单位，30【答案】：A144.在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。

A.最早开始时间

B.最迟开始时间

C.最早结束时间

D.最迟结束时间【答案】：B145.质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。

A.人员培训

B.文件规定

C.时间管理

D.行为到位【答案】：C146.为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。

A.常规的检测

B.试验验证

C.必要的试验和检验鉴定

D.方案论证【答案】：C147.对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（）倍。

A.3

B.5

C.9

D.10【答案】：D148.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，施工单位的机械设备在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用属于（）。

A.施工机具使用费

B.运杂费

C.安拆费及场外运费

D.措施项目费【答案】：C149.监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（）责任。

A.违法

B.法律

C.违约

D.连带【答案】：C150.质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。

A.人员培训

B.文件规定

C.时间管理

D.行为到位【答案】：C151.某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】：C152.根据行政许可法的有关规定，以下关于行政许可实施的说法，不正确的是：

A.许可需要行政机关内设的多个机构办理的，可以确定一个机构统一受理许可申请，统一送达许可决定

B.许可依法由地方政府两个以上部门分别实施的，本级政府应当确定一个部门受理许可申请并转告有关部门分别提出意见后统一办理，或组织有关部门合办理、集中办理

C.申请人申请行政许可，应当对其申请材料实质内容的真实性负责

D.行政机关不予受理行政许可申请，应当出具加盖行政机关专用印章和注明日期的书面凭证【答案】：A153.组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。

A.施工过程

B.流水步距

C.工作面

D.施工段【答案】：A154.（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。

A.专业监理工程师，5，工程开工令

B.总监理工程师，7，工程开工令

C.总监理工程师，10，工程开工报审表

D.专业监理工程师，14，工程开工报审表【答案】：B155.（2021年真题）工程网络计划实施中，因实际进度拖后而需要通过压缩某些工作的持续时间来调整计划时，应选择（）的工作压缩其持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差最小

C.总时差最小

D.时间间隔最大【答案】：C156.某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能

A.F1

B.F2

C.F3

D.F4【答案】：D157.工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.算术平均数和标准偏差

B.中位数和变异系数

C.算术平均数和中位数

D.中位数和标准偏差【答案】：C158.实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】：D159.关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A160.对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B161.工程项目的设计，经资格审查与我国主管部门批准后交由外商设计，在设计合同中当事人双方同意采用ACl规范，合同其他条款符合我国法律规定，则此合同()。

A.全部有效

B.全部无效

C.部分无效

D.不予承认【答案】：C162.下列参数中属于流水施工空间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水节拍

D.施工过程【答案】：A163.用价值工程原理进行设计方案的优选，就是要从多个备选方案中选出()的方案。

A.功能最好

B.成本最低

C.价值最高

D.技术最新【答案】：C164.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】：D165.某企业年初从银行贷款200万元，银行贷款年初发放，年贷款复利利率为10%，贷款期限为5年，第5年末一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（）万元。

A.243.33

B.248.00

C.300.00

D.322.10【答案】：D166.（2022年真题）钢结构工程一级焊缝应按照其数量（）的比例进行探伤检测。

A.100%

B.90%

C.70％

D.50%【答案】：A167.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D168.投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，下列规定中不正确的是（）。

A.钢铁、电解铝项目，资本金比例为40%及以上

B.水泥、煤炭项目，资本比例为35%及以上

C.机场、港口项目，资本金比例为25%及以上

D.铁路、公路、城市轨道交通项目，资本金比例为20%及以上【答案】：B169.任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调性方面都必须达到基本要求。但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特点有不同的（）。

A.侧重面

B.选择范围

C.内在界限

D.内在关系【答案】：A170.在设备运往现场前，项目监理机构应按设计要求检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，以及相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全，符合要求后由（）签认同意后方可出厂。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.政府质检部门

D.安装单位质检员【答案】：B171.项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。

A.损失程度

B.影响范围

C.基本方法

D.等级【答案】：C172.（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B173.确定分部分项工程项目清单综合单价的重要依据是（）

A.项目编码

B.项目名称

C.项目特征

D.计量单位【答案】：C174.某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699

A.1510万元和3.67年

B.1510万元和2.67年

C.645万元和2.67年

D.645万元和3.67年【答案】：D175.在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：A176.在监理工程师发出的书面文件中，属于指令文件的是()

A.监理工作联系单

B.备忘录

C.会议纪要

D.监理工程师通知【答案】：D177.防水混凝土的水胶比不大于()。

A.0.40

B.0.50

C.0.60

D.0.65【答案】：B178.（2022年真题）轨道交通建设项目的工程验收在（）进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前【答案】：B179.关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】：D180.下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。

A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收

B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收

C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3

D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】：D181.对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。

A.过程方法

B.全员参与

C.