2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习（基础题）附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习（基础题）附答案详解1.以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()

A.建设单位项目负责人

B.勘察单位项目负责人

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人【答案】：A2.按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）。

A.业主的研究试验费

B.承包商的其他直接费

C.承包商的企业管理费

D.承包商的措施费【答案】：C3.某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。

A.强度不足

B.表面裂缝

C.强度不足和表露裂缝

D.蜂窝麻面和局部露筋【答案】：D4.工程进度款的计算主要涉及()

A.工程质量的检验和施工进度计划

B.工程的计量和单价的确定

C.直接费和间接费的计算

D.施工方案和分部分项工程的确定【答案】：B5.（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.职工福利费

B.高空作业津贴

C.养老保险费

D.工伤保险费【答案】：B6.以下()是BIM的全称的正确描述。

A.BuildingInformationModel

B.BuildingInformationModeling

C.BuildingInformationManagement

D.BuildingInformationManager【答案】：B7.可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】：D8.根据《建设工程监理规范》，监理规划应由（）审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师【答案】：B9.质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业文件【答案】：D10.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B11.在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（）。

A.总时距

B.持续时间

C.间歇时间

D.总时差【答案】：D12.大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.分部分项工程进度计划

D.单位工程施工进度计划【答案】：C13.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B14.在施工测量的质量控制中，承包单位应对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等进行复核，并将复核结果报()审核。

A.建设单位

B.监理单位

C.质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】：B15.建设工程投资只能通过估算、概算、预算等特殊的程序依次计算，这体现了建设工程投资（）的特点。

A.差异明显

B.需单独计算

C.确定依据复杂

D.确定层次繁多【答案】：B16.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.4

C.12

D.15【答案】：B17.在单代号搭接网络计划中，关键线路上（）。

A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零

B.工作的持续时间总和即为计算工期

C.节点的最早时间等于最迟时间

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：A18.某项目建设期为3年。建设期间共向银行贷款1500万元，其中第1年初贷款1000万元，第2年初贷款500万元；贷款年利率6%，复利计息。则该项目的贷款在建设期末的终值为()万元。

A.1653.60

B.1702.49

C.1752.82

D.1786.52【答案】：C19.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.办理物资运输有关手续

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应中标单位

D.审查物资供应情况分析报告【答案】：D20.关于工程监理单位的说法，正确的是（）。

A.工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理

B.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理

C.工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位

D.工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场【答案】：D21.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于投标价格的编制原则说法正确的是（）。

A.投标人应依据自身利润率自主确定投标报价

B.投标人的投标报价可以低于工程成本

C.投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标

D.投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制【答案】：D22.某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。

A.4016.45

B.4122.48

C.4361.49

D.4467.52【答案】：D23.在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款凭证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格【答案】：B24.某建设项目，第1～3年每年年末投入建设资金500万元，第4～8年每年年末获得利润率800万元，则该项目的静态投资回收期为()年。

A.3.87

B.4.88

C.4.90

D.4.96【答案】：B25.对于无紧后工作的工作，其自由时差等于计划工期与本工作（）之差。

A.最早开始时间

B.最早结束时间

C.最迟开始时间

D.最迟结束时间【答案】：B26.某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m2，计划单价是12元/平方米，到月底检查时，确认承包方实际完成的工程量为2000m2，实际单价为15元/平方米，则该工程的进度偏差（SV）和进度绩效指数（SPI）分别为（）。

A.0.6万元，0.80

B.?0.6万元，0.83

C.?0.48万元，0.83

D.0.48万元，0.80【答案】：C27.下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.分析实际进度与计划进度的偏差

C.分析偏差对后续工作的影响

D.分析后续工作的限制条件【答案】：B28.商业银行的长期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1年以上

B.2年以上

C.3年以上

D.4年以上【答案】：C29.下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。

A.生产工人劳动保险费

B.施工机械司机工资

C.项目管理人员加班工资

D.生产工人流动施工津贴【答案】：D30.桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测【答案】：C31.在公路工程的检验试验中，对各种材料的物理性能测定和检验属于（）。

A.抽样试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.验证试验【答案】：A32.某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。

A.7.75

B.8.03

C.8.28

D.7.50【答案】：D33.下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】：B34.某工程合同确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只按发包方给出的分部分项目工程及工程范围做出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于()

A.纯单价合同

B.可调工程量单价合同

C.不可调值单价合同

D.可调值总价合同【答案】：A35.（2021年真题）某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】：D36.审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A37.在招标工程的合同价款约定中，若招标文件与中标人投标文件不一致，应以（）中的价格为准。

A.投标文件

B.招标文件

C.工程造价咨询机构确认书

D.审计报告【答案】：A38.关于施工组织设计审查包括的基本内容的说法，错误的是()。

A.编审程序应符合相关规定

B.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合监理人员的要求

C.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要

D.施工方法及技术措施应可行与可靠【答案】：B39.《建筑工程施工质量验收统一标准》中，施工质量验收的标准是按照质量控制的()划分的。

A.工作程序

B.工作分工

C.系统过程

D.系统目标【答案】：C40.《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.县

B.区

C.市

D.省【答案】：A41.施工进度计划通常是按（）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。

A.施工工艺

B.施工组织设计

C.施工顺序

D.工程对象【答案】：D42.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为30.5MPa、36.0MPa、41.7MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.39.3

C.36.0

D.试验结果无效【答案】：D43.施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同

D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】：B44.质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.继续进行观测【答案】：C45.某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4d、6d、2d，则拟采用的专业工作队数为()个。

A.2

B.3

C.4

D.6【答案】：D46.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C47.已知某网络计划中工作M的自由时差为1天，总时差为4天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其它工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后（）天。

A.1

B.4

C.5

D.6【答案】：C48.某项目建筑安装工程费为1500万元，设备工器具购置费为2000万元，基本预备费为200万元，工程建设其他费为500万元，涨价预备费为100万元，铺底流动资金为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.4000

B.4200

C.4300

D.4420【答案】：B49.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工程长【答案】：B50.某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为350元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为360元/m3和3200m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的投资绩效指数（CPI）为（）。

A.0.97

B.1.03

C.1.06

D.0.94【答案】：A51.采用装配式建筑PC构件施工，构件吊装前，（）应对吊装准备工作进行检查，并形成书而记录。

A.建设单位

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D52.施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。

A.新增加投入人工的报酬

B.不经济使用人工和机械而增加的费用

C.赶工引起的企业管理费增加

D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加【答案】：C53.在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。

A.7天内、7天内

B.7天内、14天内

C.14天内、28天内

D.28天内、56天内【答案】：B54.危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（）共同审核签字并加盖单位公章。

A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理

B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人

C.总承包单位技术负责人及总监理工程师

D.分包单位技术负责人及总监理工程师【答案】：B55.根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性，此项试验费应由（）支付。

A.设计单位

B.建设单位的研究试验费

C.施工单位的其他直接费

D.施工单位的间接费【答案】：B56.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（）起计算。

A.通过竣工验收之日

B.颁发工程接收证书之日

C.实际竣工日期

D.竣工验收合格之日【答案】：D57.在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（）。

A.3％

B.5％

C.8％

D.10％【答案】：B58.下列描述中属于设计阶段进度控制的任务的是（）。

A.编制设计阶段工作计划

B.编制施工总进度计划

C.编制单位工程施工进度计划

D.编制工程年.季.月实施计划【答案】：A59.质量事故发生后，由施工单位写出事故调查报告，需提交给()。

A.建设行政主管部门和项目监理机构

B.监理工程师和项目调查组负责人

C.总监理工程师

D.项目监理机构和建设单位【答案】：D60.下列哪些费用属于建筑安装工程企业管理费？()

A.环境保护费、文明施工费、安全施工费、夜间施工费

B.财产保险费、财务费、差旅交通费、管理人员工资

C.养老保险费、住房公积金、临时设施费、工程定额测定费

D.夜间施工费、已完工程及设备保护费、脚手架【答案】：B61.玻璃幕墙用钢化玻璃表面不得有损伤，多少厚度以下的的钢化玻璃应进行引爆处理？()

A.4mm

B.5mm

C.6mm

D.8mm【答案】：D62.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A63.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（）。

A.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

B.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工

D.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工【答案】：D64.下列关于债务资金筹措方式的说法中，正确的是（）。

A.债券融资是比重最大的债务融资方式

B.相比一般债券，可转换债券利率更高

C.经营性租赁是一种融资与融物相结合的融资方式

D.融资租赁租金一般包括租赁资产成本、利息和租赁手续费【答案】：D65.关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。

A.同一规格的钢丝每批不得大于6t

B.钢丝的外观应逐盘检查

C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。

D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单【答案】：A66.在进行石油沥青油毡防水屋面的施工过程中，下列对基层及找平层的要求不正确的是()。

A.基层必须牢固无松动现象，表面平整

B.基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均应做成半径为200～300mm的圆弧或钝角

C.找平层设宽度为20mm的分格缝，其纵横向间距不宜大于6m

D.找平层的含水率应小于9％【答案】：B67.在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：A68.在工程量清单计价表格中，总说明表的适用范围是（）。

A.工程计价的各阶段

B.招投标阶段

C.施工阶段

D.设计阶段【答案】：A69.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值【答案】：A70.关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？

A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫

B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当

C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪

D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪【答案】：C71.根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007），地基土载荷试验应符合的要求是（）。

A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的2倍

B.同一土层参加统计的试验点不应少于5点

C.加荷分级不应少于8级

D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于0.08时终止加载【答案】：C72.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收【答案】：C73.工程网络计划的工期优化是通过（）来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.压缩关键工作的持续时间

C.将关键工作压缩成非关键工作

D.减少非关键工作的自由时差【答案】：B74.采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（）。

A.债权发行机构的注册资金

B.项目原始权益人的全部资产

C.债权承销机构的担保资产

D.具有可靠未来现金流量的项目资产【答案】：D75.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价格，施工期间材料单价涨幅以（）为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.定额单价

B.投标报价

C.基准单价

D.投标控制价【答案】：B76.关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。

A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责

C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责

D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】：B77.进行工期优化时，选择压缩对象时考虑的因素不包括（）。

A.间接费用率最小的工作

B.有充足备用资源的工作

C.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作

D.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作【答案】：A78.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】：C79.法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。

A.一般裁定

B.权威裁定

C.最终裁定

D.最高裁定【答案】：C80.某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%【答案】：D81.关于罪数的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲为杀人而盗窃枪支，实施完杀人行为后被抓获，甲的行为构成故意杀人罪与盗窃枪支罪，属于牵连犯

B.甲将盗窃的仿真品（价值数额较大）冒充文物出卖给他人，骗取财物的，成立盗窃罪与诈骗罪，想象竞合

C.甲教唆乙盗窃，随后甲又与乙共同实施盗窃行为，甲成立盗窃罪与盗窃罪的教唆犯数罪并罚

D.甲窃取属于国家秘密的国有档案，成立窃取国有档案罪与非法获取国家秘密罪的想象竞合犯，从一重罪处罚【答案】：D82.在建设工程实施过程中，因为不合理的施工方案影响工程进度属于（）。

A.业主因素

B.施工技术因素

C.组织管理因素

D.社会环境因素【答案】：B83.某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第天，其持续时间为5天，工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）天。

A.4

B.7

C.11

D.15【答案】：A84.某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。功能

A.F1

B.F2

C.F3

D.F4【答案】：D85.按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为()

A.特级、一级、二级、三级

B.一级、二级

C.甲级、乙级、丙级

D.一级、二级、三级【答案】：D86.在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是（）。

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】：A87.工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（）。

A.工程勘察

B.工程设计

C.工程施工

D.工程监理【答案】：C88.《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是

A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉

B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员

C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示

D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】：C89.（2020年真题）工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B90.在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。

A.工程进度报告

B.单位工程施工进度计划

C.施工总进度计划

D.施工进度控制工作细则【答案】：D91.某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备及工器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为（）万元。

A.6000

B.6600

C.11500

D.59900【答案】：A92.管理评审，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：B93.采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁合同【答案】：A94.下列参数中属于流水施工时间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水步距

D.施工过程【答案】：C95.下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A96.关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（）。

A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费

B.国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中

C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算

D.为运输而支出的包装费不应计入运杂费【答案】：A97.监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。

A.办理物资运输有关手续

B.履行物资供应合同中的义务

C.确定物资供应中标单位

D.审查物资供应情况分析报告【答案】：D98.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是()天。

A.24

B.30

C.36

D.54【答案】：B99.关于竣工结算的说法，正确的是()

A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分【答案】：A100.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】：B101.进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A102.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。

A.87.2

B.102.0

C.270.8

D.280.7【答案】：D103.下列关于多级网络计划系统的特点，说法错误的是（）。

A.多级网络计划系统应分阶段逐步深化

B.多级网络计划系统中的层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要无关

C.不同层级的网络计划，应该由不同层级的进度控制人员编制

D.多级网络计划系统可以随时进行分解和综合【答案】：B104.城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日【答案】：D105.（2018年真题）关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。

A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件

B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述

C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件

D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件【答案】：D106.某租赁公司将价格为68万元的设备出租给施工单位、租期5年，约定每年年初等额支付租金。若折现率为12%，则该设备的年租金应为（）万元。

A.13.40

B.15.23

C.16.84

D.18.86【答案】：C107.编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。

A.数量

B.时间

C.产销

D.供需【答案】：A108.工程开工前，应由（）组织召开工程设计技术交底会议。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：C109.在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。

A.人工

B.管理

C.材料

D.方法E成本【答案】：A110.某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案【答案】：C111.某土方工程，合同工程量为1万m3，合同综合单价为60元/m3，合同约定：当实际工程量增加15%以上时，超出部分的工程量综合单价应予调低，施工过程中由于发包人设计变更，实际完成工程量1.3万m3，监理人与承包人依据合同约定协商后，确定的土方工程变更单价为56元/m3。该土方工程实际结算价款为（）万元。

A.72.80

B.76.80

C.77.40

D.78.00【答案】：C112.工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa36.0MPa41.5MPa，则该组试件的试验结果为（）MPa。

A.41.5

B.36.3

C.36.0

D.31.5【答案】：C113.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B114.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故书面报告【答案】：A115.网络计划中，工作自由时差是指()。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】：A116.为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。

A.设计招标

B.直接指定

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】：A117.（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011【答案】：C118.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）万元。

A.331.01

B.330.75

C.315.25

D.315.00【答案】：C119.砖砌体的1形转角处留槎的要求是()。

A.留直槎

B.留斜槎

C.留直槎或斜槎

D.留直槎加密拉结筋【答案】：B120.下列属于BIM工程师发展方向的是()。

A.BIM与投标

B.BIM与设计

C.BIM与运维

D.BIM与造价

E.BIM与施工【答案】：A121.（2018年真题）某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A122.（2020年真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督机构【答案】：B123.在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。

A.确定质量方针、质量目标

B.加强与顾客的沟通与联络

C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题【答案】：A124.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（）。

A.固定节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工

D.非节奏流水施工【答案】：B125.某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。

A.24.18

B.30.25

C.33.18

D.34.52【答案】：B126.对制造周期长的设备，项目监理机构可采取（）的方式实施设备质量控制。

A.目标监控

B.巡回监控

C.定点监控

D.设置质量控制点监控【答案】：B127.进行建设项目经济评价时，确定基准收益率的基础是（）。

A.投资风险

B.机会成本

C.资金限制

D.通货膨账【答案】：B128.某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3【答案】：A129.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：D130.（2019年真题）关于抽样检验的说法，正确的是（）。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】：B131.工程施工过程中，造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：D132.根据《计价规范》的规定，下列合同价款调整的程序中，说法正确的是（）。

A.出现合同价款调增事项（不含工程量偏差、计日工、现场签证、施工索赔）后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料

B.在工程量偏差、施工索赔等事项后的14天内未提交报告的，应视为对该事项不存在调整价款请求

C.受益人在收到承（发）包人合同价款调增（减）报告及相关资料之日起28天内对其核实，予以确认的应书面通知承（发）包人

D.收到协商意见后28天内既不确认也未提出不同意见的，应视为协商意见已被认可【答案】：A133.在第67题所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B134.某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C135.在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由（）提出。

A.施工单位

B.原设计单位

C.监理机构

D.建设单位【答案】：B136.某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.44.16

B.45.55

C.22.08

D.37.39【答案】：B137.对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A138.在初选确定供货厂商名单后，()应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起做出考察结论。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：A139.关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？

A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则

B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法

C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则

D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释【答案】：C140.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D141.下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】：B142.下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性【答案】：A143.建设工程采用流水施工方式的特点是（）。

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工作队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务【答案】：B144.确定施工进度控制目标的主要依据是（）。

A.工程项目的技术和经济可行性

B.各类物资储备时间和储备量计划

C.设计总进度计划对施工工期的要求

D.工程难易程度和工程条件落实情况【答案】：D145.关于商业银行发放贷款，下列说法正确的是

A.借款人必须提供担保

B.必须订立书面借款合同

C.必须在中国人民银行规定的利率幅度内确定贷款利率

D.期限不能超过10年【答案】：B146.签证索赔文件属于（）的工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.设计人员【答案】：C147.工程质量控制应坚持()的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准【答案】：B148.建设工程经（），可以交付使用。

A.工程施工完成后

B.工程验收合格后

C.提交工程竣工验收

D.提交工程申请竣工【答案】：B149.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()

A.10万元以上30万元以下

B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下

C.5万元以上10万元以下

D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下【答案】：A150.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最迟开始时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

D.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率【答案】：D151.某工程质量缺陷涉及的技术领域比较广泛，且问题很复杂，仅根据合同规定难以决策选择最适用工程质量事故处理方案，此时可选用（）进行辅助决策。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：C152.下列不属于认证机构进行第一阶段审核的目的是（）。

A.审核监理单位的管理体系文件

B.审查第二阶段审核所需资源的配置情况

C.为策划第二阶段审核提供关注点

D.评价监理单位管理体系实施的情况和有效性【答案】：D153.调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织平行作业

B.增加资源投入

C.提高劳动效率

D.设置限制时间【答案】：A154.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程【答案】：A155.关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？

A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据

B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据

C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据

D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信【答案】：D156.关于犯罪故意、过失与认识错误的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲一直想杀乙，驱车前往乙的住处准备实施杀害行为，过红绿灯路口时闯红灯不小心撞死一位行人，下车查看后发现正是仇人乙，甲成立故意杀人罪既遂

B.甲以伤害的故意举刀砍乙，适仇人丙出现在现场，甲转而杀死丙的，甲的行为成立故意伤害罪中止与故意杀人罪既遂，数罪并罚

C.甲在封闭的高速公路上驾驶汽车，乙突然横穿公路被汽车压死的，甲成立过失犯罪

D.甲本欲用斧子砍死乙，事实上却拿了铁锤砸死乙。甲的错误属于方法错误，根据法定符合说，应认定为故意杀人既遂【答案】：B157.编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长【答案】：D158.加强风险管理，对影响工程建设进度目标的因素进行风险分析属于进度控制措施的（）。

A.组织措施

B.避险措施

C.合同措施

D.经济措施【答案】：C159.下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。

A.经投资主管部门审批的投资概算

B.经投资各方审定的初步设计方案

C.建设项目环境影响评价报告书

D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】：D160.安全生产的监理行为要求不包括（）。

A.按规定编制监理规划

B.按规定审查专项施工方案

C.按规定对现场实施安全管理

D.监理单位应当依法取得资质证书【答案】：D161.对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同难以决策，这时可提请（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：C162.（2021年真题）项目监理机构实施平行检验的项目、数量、频率和费用应按（）执行。

A.相关法规

B.质量检测管理办法

C.合同约定

D.施工方案【答案】：C163.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，节能工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B164.考虑到组成单位工程的各部分是由不同工人用不同工具和材料完成的，又可以把单位工程进一步分解为（）。

A.独立工程

B.单元工程

C.分项工程

D.分部工程【答案】：D165.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能满足安全和使用功能的检验批，应（）。

A.严禁验收

B.返工重做后才能验收

C.予以验收

D.按协商文件进行验收【答案】：C166.在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则（）。

A.网络计划的计算工期不会改变

B.该工作的总时差不变

C.该工作的自由时差不变

D.网络计划中关键线路改变【答案】：D167.监理企业质量管理体系的中，项目总监理工程师属于监理单位的（）。

A.决策层

B.管理层

C.执行层

D.培训层【答案】：B168.企业可以在国家统一制定的T程量计算规则、计量单位和()的基石出上，编制本企业的投标报价定额。

A.项目名称

B.项目特征

C.项目划分

D.项目编码【答案】：C169.（2022年真题）关于政府投资项目设计概算批准后是否允许调整的说法，正确的是（）。

A.一律不得调整，确需调整的，须另行单独立项

B.一律不得调整，需要增加投资的，由项目单位自筹

C.一律不得调整，需调整时，须说明理由并向原批准部门备案

D.一律不得调整，需调整时，需经原批准部门同意并重新审批【答案】：D170.某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】：C171.流水强度是指某专业工作队在()

A.一个施工段上所完成的工程量

B.单位时间内所完成的工程量

C.一个施工段上所需资源的数量

D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】：B172.对于《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013附录B及相关专业验收规范，未涵盖的分项工程和检验批，可由（）组织相关单位协商确定。

A.建设单位

B.监理机构

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】：A173.（2021年真题）关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。

A.检验批施工完成后就可以验收

B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收

C.检验批应在分项工程验收后验收

D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】：D174.BIM构件资源库中，下列不属于应对构件进行管理的信息是()。

A.命名分类

B.文件大小

C.文件格式

D.材质信息【答案】：B175.下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.工程项目年度计划

B.设计总进度计划

C.施工准备工作计划

D.物资采购、加工计划【答案】：A176.某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。

A.260

B.270

C.276

D.292【答案】：B177.对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】：B178.下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。

A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型

B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计

C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用

D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作

E.基于BIM技术对其进行场地分析【答案】：A179