2026年监理工程师之交通工程目标控制复习提分资料加答案详解

2026年监理工程师之交通工程目标控制复习提分资料加答案详解1.某工程合同价为500万元，合同价的60％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长10％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.610.00

B.543.50

C.511.25

D.500.00【答案】：B2.所谓“三级”安全教育培训是指（）。

A.项目部——施工队——施工班组

B.施工队——施工班组——操作岗位

C.总工程师一一工程师——技术人员

D.公司——项目部——施工班组【答案】：D3.水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。

A.300

B.250

C.150

D.200【答案】：D4.喷射混凝土施工应采用（）。

A.干喷工艺

B.潮喷工艺

C.湿喷工艺

D.混合喷工艺【答案】：C5.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（），分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。

A.超挖

B.振动碾压

C.掺粉煤灰拌和

D.整平【答案】：A6.工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B7.某工程出现安全生产事故，造成10人死亡，该事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故【答案】：B8.梁式体系的承重结构是以梁的（）来承受荷载的。

A.抗剪能力

B.抗弯能力

C.抗倾能力

D.抗扭能力【答案】：B9.关于二次衬砌说法不正确的是（）。

A.使用拼装式模板做浇筑支架时，一次浇筑长度宜3.0～8.0m

B.洞身的拱、墙混凝土应一次连续浇筑

C.台车模板的表面，应光滑、接缝严密，台车钢模板的厚度不宜小于10mm

D.模板上应预留振捣窗口，振捣窗纵向间距不应大于3m【答案】：D10.政府投资交通建设项目实行（）制，企业投资交通建设项目实行（）制。

A.审批、核准

B.核准、审批

C.审批、备案

D.核准、备案【答案】：A11.一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%【答案】：C12.下列关于净现值的说法中，正确的是（）。

A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率

B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。

C.折现率越大，净现值越大。

D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】：A13.工程监理工作的核心是进行（）。

A.组织建设

B.目标控制

C.动态管理

D.制定计划【答案】：B14.承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，其处理方法是（）。

A.取消该子目

B.承包人必须完成该子目，发包人支付费用

C.承包人必须完成该子目，但发包人不支付费用

D.由建设单位决定与承包人协商决定处理方法【答案】：C15.以下关于总价合同和单价合同的说法错误的是（）

A.总价合同可以分为固定总价合同和可调总价合同两类

B.采用总价合同的计价模式的招标文件中，招标人必须提供工程量清单

C.单价合同的核心就是按照工程量清单计价模式进行招投标并签订施工承包合同

D.单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同两类【答案】：B16.下列关于水泥路面试验路段旁站、见证试拌、试错过程中应确定的内容错误的是（）。

A.合理的投料顺序和时间、纯拌和时间、总拌和时间

B.检验混凝土试件的弯拉强度是否满足要求

C.施工组织形式和人员编制是否合理

D.验证施工各工艺环节的操作要领，编制各关键岗位的作业指导书【答案】：D17.关于路堤填筑要求的说法，错误的是（）。

A.每种填料的填筑层压实后的连续厚度宜不小于500mm

B.填方作业分段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填筑路段应按1：1～1：1.2的坡度分层预留台阶

C.应水平分层、分段铺料、分段整平、分层压实

D.碾压原则为：先压边缘后压中间，先慢后快，先振动后静压【答案】：D18.根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币220万

B.材料采购的单项合同估算值为人民币180万

C.施工单项合同估算价为人民币360万Ｄ.监理服务采购的单项合同估算价为人民币80万【答案】：A19.下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。

A.工程与生物措施相结合，综合防治

B.取土场部分进行防护处理

C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用

D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】：B20.施工组织设计在施工项目部编制完成后应由承包人技术部门审查盖章后提交给（）进行审核。

A.设计单位

B.监理单位

C.行政主管部门

D.施工单位【答案】：B21.某工程项目，已知（F/A，i，n）=1.333，F=100万元，则A应为（）万元。

A.100

B.133.3

C.75

D.25【答案】：C22.下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析产生进度偏差的原因

B.定期召开现场会议

C.采取进度调整措施

D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】：B23.钢绞线每一个检验批不超过（）t。

A.50

B.60

C.65

D.70【答案】：B24.若在冬季进行喷射混凝土施工，则喷射混凝土作业区的气温不宜低于（）。

A.2℃

B.4℃

C.5℃

D.8℃【答案】：C25.特别重大事故（）日内做出批复，特殊情况下，可以延长，但延长的时间不得超（）日。

A.15，15

B.15，30

C.30，15

D.30，30【答案】：D26.某桥梁灌注桩清孔后沉积层仍超过规定厚度，二次清孔后，孔深增加，浇筑后的实际桩长比设计桩长增加了1.5m。承包人要求对增加的混凝土量给予计量。监理工程师应（）。

A.给予计量

B.不予计量

C.计量所增混凝土量的一半

D.和承包人协商后予以计量【答案】：B27.在路基工程中，用于排除地面水的设施是（）。

A.暗沟

B.急流槽

C.渗沟

D.渗井【答案】：B28.根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

A.安全调度方案

B.安全实施方案

C.安全措施

D.安全验算结果【答案】：D29.预防和避免事故发生的关键是从工程项目施工开始，就应用人机工程学的原理和方法，通过正确的管理，努力消除各种不安全因素，建立（）相协调工作及操作的机制。

A.人-环境

B.机-环境

C.人-机-环境

D.人-机【答案】：C30.在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。

A.组织

B.程序

C.手段

D.信息【答案】：D31.面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）%后可允许与工程施工有关的行人通行。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】：C32.下列不符合挖孔灌注桩施工的安全要求的是（）。

A.施工前应编制专项施工方案，并应对作业人员进行安全技术交底

B.桩孔内的作业人员必须戴安全帽、系安全带，人员上下时必须系安全绳

C.孔深大于5m时，必须采用导爆索或电雷管引爆

D.孔深大于12m时或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施【答案】：D33.当总体风险评估等级达到（）及以上时，将其中高风险的施工作业活动（或施工区段）作为评估对象。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级【答案】：C34.分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定,无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。其中，关键项目的合格率不低于（）（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。

A.90%

B.93%

C.95%

D.98%【答案】：C35.滑模摊铺机在路面基层上行走时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于（）。

A.500mm

B.650mm

C.700mm

D.1000mm【答案】：B36.下列不属于斜拉桥主梁施工监控的主要内容的是（）。

A.变形

B.应力

C.强度

D.温度【答案】：C37.下列情形属于I级事故的是（）。

A.55人重伤

B.经济损失1.1亿元

C.危及55人生命安全

D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】：C38.钻孔灌注桩水下混凝土的灌注时间不得超过首批混凝土的（）。

A.初凝时间

B.终凝时间

C.拌和时间

D.施工时间【答案】：A39.监理单位应加强过程质量控制，推行（）。制订首件工程、典型施工的监理细则。

A.首件责任制

B.典型工程制

C.重点工程制

D.首件工程制【答案】：D40.填方路基中，路基填筑中利用土方的工程量计量规则是（）。

A.计算压实体积，计量单位为m3

B.计算压实面积，计量单位为m2

C.计算天然体积，计量单位为m3

D.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量需要另行计量【答案】：A41.下列公路工程质量事故中，属于较大质量事故的是（）。

A.二级公路项目的中隧道结构坍塌事故

B.二级公路项目的大桥主体结构垮塌事故

C.高速公路项目的路基（行车道宽度）整体滑移事故

D.直接经济损失5000万元以上1亿元以下的事故【答案】：C42.某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）元。

A.213.6

B.247.2

C.273.6

D.427.2【答案】：D43.下列关于净现值的评价准则描述正确的是（）。

A.当方案的NPV≥0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余

B.当方案的NPV＜0时，表示项目实施后的经济效益，不仅达到了基准收益率的要求，而且还有富余

C.当方案的NPV＜1时，表示项目实施后的经济效益达不到基准收益率的要求

D.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率【答案】：D44.当隧道洞口位于山坡不稳定、地形条件较差处，且隧道顶两侧土体严重不一致时，即为（）现象，如果处治不当，可能会出现隧道开裂，严重时发生坍塌事故。

A.应力集中

B.受力不均

C.剪切

D.偏压【答案】：D45.安全系统工程是以（）为中心。

A.预测和分析事故

B.预测和预防事故

C.识别和控制风险

D.分析和评价风险【答案】：B46.隧道爆破应采用（）。

A.预裂爆破

B.光面爆破

C.微差爆破

D.定向爆破【答案】：B47.填方分几个作业段施工时，接头部位如不能交替填筑，先填路段应按（）坡度分层留台阶；如能交替填筑，应分层相互交替搭接，搭接长度应不小于（）。

A.1：1－1：1.5，1m

B.1：1－1：1.5，2m

C.1：1－1：2，2m

D.1：1－1：2，1m【答案】：C48.在坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。

A.20％

B.30％

C.40％

D.50％【答案】：C49.施工单位向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后（）天之内。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：C50.下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。

A.验证试验

B.工艺试验

C.全面检验

D.见证取样【答案】：C51.水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m【答案】：A52.真空预压施工的第一步是（）。

A.抽真空系统施工

B.排水系统施工

C.密封系统施工

D.抽气【答案】：B53.某市采石场位于山腰，自2009年投产以来每年都排放一定数量的污水顺山坡流到山下由农民何阳承包的鱼塘,由于对养鱼影响不大，何阳一直未曾提出异议。2012年1月，采石场进行技术改造，扩大了生产规模,污水排放量成倍增长，何阳发现自己承包的鱼塘频繁出现死鱼现象，要求采石场赔偿损失，但采石场未予理睬。于是何阳找到市环保局解决问题。2012年3月，市环境监理大队经监测证实，采石场排放的污水符合排放标准，市环保局随后给采石场下书面通知，要求采石场缴纳排污费25万元。同时，市环保局就采石场和何阳之间的民事纠纷作出行政调解处理决定：采石场赔偿何阳经济损失12万元。据此，请回答下列题。

A.原告举证

B.由被告对排污行为与损害结果之间无因果关系举证

C.适用举证责任倒置

D.原告证明侵权事实，被告否认的，由被告负举证责任【答案】：B54.安全防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等，均属于事故发生原因中的（）。

A.人的不安全行为

B.物的不安全状态

C.管理缺陷

D.领导失误【答案】：B55.公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。

A.2%

B.1.5%

C.9%

D.7.42%【答案】：B56.某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4d，施工过程之间的组织间歇合计为7d。该工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.43

C.45

D.48【答案】：B57.混凝土应按一定的厚度、顺序和方向分层浇筑，且应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层的前后浇筑距离应保持（）以上。

A.1.0m

B.1.2m

C.1.5m

D.1.8m【答案】：C58.沥青贯入式路面施工顺序是（）。

A.撒料→碾压→浇洒第一层沥青→撒布第一层嵌缝料→再碾压

B.撒料→碾压→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压

C.碾压→撒料→浇洒第一层嵌缝料→撒布第一层沥青→再碾压

D.撒料→浇洒第一层嵌缝料→碾压→撒布第一层沥青→再碾压【答案】：A59.高程控制测量应采用（）测量。

A.三边测量

B.水准测量

C.经纬测量

D.卫星定位测量【答案】：B60.施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B61.以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）

A.发生项目的不确定性

B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距

C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定

D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作【答案】：C62.按照工程项目的性质、施工条件的不同和工期要求不同，确定工程项目的施工持续时间的方法不包括（）。

A.根据施工单位现有的人工、船机数量以及流水段工作面的大小安排，计算施工过程的作业时间

B.根据工期要求确定作业人数和船机台数

C.由于采用新技术、新工艺而缺乏定额，或者由于影响施工的因素复杂使得工作时间为不确定时，通常采用三时估计法估计工程项目的持续时间

D.根据社会平均生产水平预估工期【答案】：D63.当车轮行驶在路面上，整个水泥混凝土路面会起抵抗作用，不使路面产生较大的弯曲变形，当车轮驶过后又重新恢复原来的形状。这种性质的路面，又称为（）。

A.刚性路面

B.强性路面

C.硬性路面

D.抗压性路面【答案】：A64.期中进度付款时，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（）内完成核查。

A.7天

B.10天

C.14天

D.28天【答案】：C65.土作为路基建筑材料，（）最优。

A.粉质土

B.黏质土

C.砂类土

D.蒙脱土【答案】：C66.某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。

A.一岗双责

B.安全生产动态管理

C.安全一票否决

D.同步协调发展【答案】：C67.明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。

A.拱墙整体灌注法

B.先墙后拱法

C.先拱后墙法

D.墙拱交替法【答案】：A68.粉煤灰可用于（）。

A.各级公路路堤填筑

B.高速公路下路床

C.一级公路下路床

D.二级公路的上路床【答案】：A69.项目资本金可以用货币出资也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外，其比例不得超过项目资本金总额（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%【答案】：C70.关于挖孔桩的适用情形，说法不正确的是（）。

A.在无地下水或有少量地下水且较密实的土层或风化岩层中，可以采用人工挖孔施工

B.或机械成孔设备无法达到的区域，可以采用人工挖孔施工

C.岩溶地区、采空区不宜采用人工挖孔施工

D.桩径或最小边宽度小于1500mm时不得采用人工挖孔施工【答案】：D71.以下费用支付描述错误的是（）

A.安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的1.5%计）

B.在评标和合同谈判时，安全生产费用为不可竞争性费用

C.施工环保费用属于总额支付项目，属于清单支付项目

D.承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于单价支付项目【答案】：D72.某简支空心板梁桥桥面高21.75m，板厚60cm，桥面铺装厚12cm，设计洪水位标高16.5m，施工水位标高12.25m，低水位标高7.8m，则该桥梁高度为（）m。

A.5.25

B.9.5

C.13.23

D.13.95【答案】：D73.关于煤矸石路堤的填筑施工说法不正确的是（）。

A.来源不同的煤矸石填料，性能相差大时，应分段填筑

B.未经充分氧化与陈化的煤矸石，用于路堤填筑时应采取封闭措施

C.每填筑2－3m应设置300mm厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理

D.当煤矸石填料粒径大时，施工控制及压实质量标准可参照土石路堤【答案】：D74.（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：C75.对于用于抗滑表层的沥青混合料中的粗集料，应该选用坚硬、耐磨、韧性好的碎石或碎砾石，矿渣及软质集料不得用于防滑表层。对于坚硬石料来源缺乏的情况下，允许掺加一定比例普通集料作为中等或小颗粒的粗集料，但掺加比例不应超过粗集料总质量（）。

A.30%

B.35%

C.40%

D.50%【答案】：C76.路基填方试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（）。

A.100m

B.120m

C.150m

D.200m【答案】：D77.根据《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019），下列不属于施工单位应进行路基填筑试验路段施工的路基是（）。

A.三级及三级以上公路路堤

B.填石路堤、土石路堤

C.特殊路基

D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基【答案】：A78.季节性冻土地区路基施工时，下列（）可以在冰冻期施工。

A.高速公路的土质路堤

B.二级公路的土质路堤

C.半填半挖地段

D.填挖交界处【答案】：B79.确属必需可由县级以上人民政府依法批.准划拨的用地有()。.

A.国家机关用地

B.军事用地

C.公益事业用地

D.交通用地

E.工业用地【答案】：A80.控制是一个大系统，下列内容属于控制目标分系统的是（）。

A.组织机构

B.各类科学方法

C.进度质量费用

D.组织技术经济合同【答案】：C81.挂篮前移及在其上浇筑混凝土时，抗倾覆稳定系数应不小于（）。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2.0【答案】：B82.半刚性基层各种混合料的最佳含水率和最大干密度的确定方式为（）。

A.振动成型试验

B.模量试验

C.无侧限抗压强度试验

D.重型击实试验【答案】：D83.下列项目应单独计量的是（）。

A.模板

B.脚手架

C.垫圈

D.箍筋【答案】：D84.在隧道施工过程中，洞顶和洞外的排水，多采用（）实施。

A.二次衬砌

B.复合式衬砌施工工艺

C.截水沟、排水沟

D.防水混凝土【答案】：C85.下列属于隧道防止洞口段洞顶出现偏压的措施的是（）。

A.隧道开挖进洞前应尽早完成洞口排水系统

B.平衡压重填土

C.不得采用深眼大爆破开挖边（仰）坡

D.严格禁止超量装药【答案】：B86.关于先张法预应力筋张拉操作的说法，错误的是（）。

A.锚固横梁须有足够刚度，受力后挠度应不大于2mm

B.螺纹钢筋放张后，可采用乙炔－氧气切割

C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1％

D.预应力筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于8mm【答案】：D87.送风式的进风口宜在洞口（）以外。送排风并用式通风的进风口与出风口应错开（）左右。

A.20m，20m

B.30m，20m

C.20m，30m

D.30m，30m【答案】：B88.预防洞口坍塌措施，不符合规定的是（）

A.按设计要求进行边坡仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖

B.宜采用深眼大爆破开挖边（仰）坡

C.洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成

D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石等【答案】：B89.强夯工程内容中不包括的是（）。

A.场地清理

B.排除地表水

C.防止地表水下渗

D.承载力检测【答案】：D90.可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。

A.一级公路下路床

B.二级公路上路床

C.二级公路下路床

D.一级公路上路床【答案】：C91.下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（）。

A.水工工程仅指水下工程

B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位

C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位

D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则【答案】：D92.厚度小于（）的软土宜采用浅层置换。置换宜选用强度高的砂砾、碎石士等水稳性和透水性好的材料。施工时，应分层填筑、压实。

A.1.00m

B.2.00m

C.3.00m

D.4.00m【答案】：C93.施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的专业化服务活动。

A.建设单位

B.政府监督机构

C.施工单位

D.设计单位【答案】：A94.后张法张拉时，结构或构件混凝土的强度、弹性模量（或龄期）应符合设计规定；设计未规定时，混凝土的强度应不低于设计强度等级值的（），弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量（）。

A.75%，75%

B.75%，80%

C.80%，75%

D.80%，80%【答案】：D95.工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。

A.建设投资

B.运营费用

C.工程造价

D.流动资金【答案】：C96.施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。

A.施工准备工作

B.购买招标文件

C.正式施工

D.人员设备进场【答案】：A97.下列关于修约的说法，错误的是（）。

A.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字小于5时，则舍去

B.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字大于5时，则进1

C.拟舍去的数字中，其最左面的第一位数字等于5，后面的数字为0时，则进1

D.实行数据修约时，应在确定修约位数后一次完成【答案】：C98.突起路标施工质量监理要点，不符合规定的是（）

A.突起路标放样定位应准确

B.突起路标施工前，路面应清洁、干燥

C.突起路标和路面黏结后不可用橡皮锤敲击突起路标上表面

D.突起路标安装角度、纵向间距及横向偏位符合设计要求C选项，突起路标和路面黏结后用橡皮锤敲击突起路标上表面，从而保证黏结牢固。【答案】：C99.下列属于安全生产考核指标隐患类的是（）

A.安全生产总目标

B.安全生产管理人员到位率

C.事故起数

D.重大事故隐患整改率【答案】：D100.下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（）。

A.国家明令淘汰或者禁止使用的

B.不是在指定厂家购买的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的

D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】：B101.以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（）

A.发生项目的不确定性

B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距

C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定

D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。【答案】：C102.监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）天内将索赔处理结果答复承包人。

A.28

B.35

C.42

D.60【答案】：C103.（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。

A.基层

B.面层

C.垫层

D.路基【答案】：A104.施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（）。

A.3个月

B.4个月

C.5个月

D.6个月【答案】：D105.在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是（）。

A.两侧开挖

B.两侧初期支护

C.下部核心土开挖

D.仰拱初期支护【答案】：C106.某施工单位年度施工产值为2.5亿元，应配置（）名专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D107.下列属于大、中型水运工程等级的是（）。

A.内河200吨级港口工程

B.沿海8000吨级航道工程

C.航道等级200吨级通航建筑

D.防波堤水工工程【答案】：D108.以下应当列入基本农田保护区的耕地有.

A.农业科研、教学试验田

B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地

C.需要退耕还林的耕地

D.蔬菜生产基地

E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田【答案】：A109.拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（）。

A.平面位移监测

B.稳定性监测

C.地面隆起监测

D.土体深层水平位移【答案】：B110.公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。

A.监理合同签订之日至工程竣工之日

B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日

C.合同工程开工之日至工程竣工之日

D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】：D111.锁脚锚杆安装施工说法不正确的是（）。

A.应在钢架安装就位后立即施作锁脚锚杆

B.安装位置应在钢架连接钢板位置以上100～300mm

C.采用型钢钢架时设于钢架两侧；采用格栅钢架时设在钢架主筋之间

D.上部台阶锁脚锚杆砂浆的强度达到设计强度的60%时，方可开挖下一台阶【答案】：D112.围岩的工程性质中，对围岩稳定性影响最大的是（）。

A.物理性质

B.水理性质

C.力学性质

D.化学性质【答案】：C113.按照公路工程造价组成，建设项目信息化费属于（）。

A.建设项目管理费

B.直接费

C.措施费

D.预备费【答案】：A114.某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.42

C.45

D.50【答案】：C115.施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于（）

A.300m

B.800m

C.500m

D.1000m【答案】：C116.下列不属于监理工程师在审查施工单位的工程进度计划时应注意的事项的是（）。

A.工期和时间安排的合理性

B.年度资金的估算情况

C.施工准备的可靠性

D.计划目标与施工能力的适应性【答案】：B117.专项施工方案应当由（）审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.施工项目技术负责人

B.施工项目负责人

C.施工单位技术负责人

D.施工单位负责人【答案】：C118.新建公路路基的干湿类型可用（）来判别。

A.分界相对含水率

B.分界稠度

C.路基临界高度

D.分界湿度【答案】：C119.按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备1名；5000万元以上不足2亿元的按每5000万元不少于1名的比例配备;2亿元以上的不少于（），且按专业配备。

A.3名

B.2名

C.4名

D.5名【答案】：D120.发包人可以单方解除建设工程施工合同的情形包括（）。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.将承包的建设工程非法转包.违法分包的

E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的【答案】：A121.机械使用费的索赔不包括（）。

A.由于完成额外工作增加的机械使用费

B.非承包人责任工效降低增加的机械使用费

C.由于发包人或监理人原因导致机械停工的窝工费

D.由于不可抗力导致机械损失费【答案】：D122.每个栓群或节点检查的螺栓，其不合格者不得超过抽验总数的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%【答案】：B123.焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过（）月，应重新考核。

A.3个

B.5个

C.6个

D.9个【答案】：C124.一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D.无效【答案】：A125.土石路堤施工时，填料由土石混合材料变化为其他填料时，土石混合材料最后一层的压实厚度应小于（）mm。

A.150

B.200

C.300

D.400【答案】：C126.下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。

A.投资收益率

B.偿债备付率

C.内部收益率

D.借款偿还期【答案】：C127.工程进度S曲线表也称为工程进度表是（）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。

A.建设单位和施工单位

B.建设单位和监理单位

C.施工单位和监理单位

D.建设单位和设计单位【答案】：C128.施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款。

A.1万元以下

B.1万元以上2万元以下

C.1万元以上3万元以下

D.5万元以下【答案】：B129.若T表示质量标准要求的界限，B代表实际质量特性值分布范围，下列说明工序能力过大、不经济的情况是（）。

A.B在T中间

B.B过分小于T

C.B与T相重合，实际分布太宽

D.B过分偏离T的中心【答案】：B130.下列关于工程计量的内涵描述正确的是（）。

A.已标价工程量清单中的单价子目工程量为结算工程量

B.已标价工程量清单是承包人投标报价的依据

C.已标价工程量清单可以作为承包人应予完成的工程实际和确切的结算工程量

D.结算工程量的多少可以不通过计量确定【答案】：B131.建设单位从银行贷款500万元。贷款期3年，年利率5%，按复利每半年计息一次，则贷款的年实际利率为（）。

A.4.16%

B.4.21%

C.5.06%

D.5.23%【答案】：C132.生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷的是指（）。

A.安全生产隐患

B.安全生产缺陷

C.安全生产不安全状态

D.安全生产不安全行为【答案】：A133.根据规定，符合转让探矿权应当具备的条件包括（）。

A.自颁发勘查许可证之日起满2年

B.在勘查作业区内发现可供进一步勘查或者开采的矿产资源

C.完成规定的最低勘查投入

D.探矿权属有争议

E.尚未缴纳探矿权使用费.探矿权价款【答案】：A134.下列清单支付的项目中，不属于总额包干的是（）。

A.保险费

B.安全生产费用

C.计日工

D.施工标准化费用【答案】：C135.以下关于环境纠纷处理的说法正确的是:（）

A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决

B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为15天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为15天

C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼

D.环境民事诉讼时效为3年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算【答案】：A136.以下属于总监理工程师岗位职责的是（）。

A.负责组织实施安全监理工作

B.落实安全监理各项管理制度

C.参与编制施工安全监理计划或安全监理实施细则

D.编制并组织实施安全监理实施细则【答案】：A137.凡在坠落高度基准面（）以上时，有可能坠落的高处进行的作业属于高处作业。

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m【答案】：B138.防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。

A.拱部宜为0.5~0.7m

B.侧墙宜为0.5~0.7m

C.拱部宜为0.7~1.0m

D.在凸处适当加密固定点【答案】：A139.水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。

A.100t

B.200t

C.300t

D.400t【答案】：B140.某项目设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为80元/件，单位产品增值税金及附加为5元/件。则以单位产品价格表示的盈利点是（）元。

A.91.00

B.86.00

C.95.00

D.85.00【答案】：A141.对于桥涵构造物的台背回填，其实测项目包括压实度和填土长度。分层压实厚度宜不大于（），压实度应不小于（），填筑长度应不小于设计值。

A.100mm，95%

B.100mm，96%

C.150mm，95%

D.150mm，96%【答案】：D142.专家论证前专项施工方案应当通过（）审核和（）审查。

A.施工单位，总监理工程师

B.施工单位，驻地监理工程师

C.监理单位，总监理工程师

D.监理单位，驻地监理工程师【答案】：A143.开工预付款应在进度付款证书的累计金额达到签约合同价（）之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％【答案】：C144.公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。

A.编制总体施工组织设计文件

B.现场考察、调查地材等价格

C.投标价的计算、汇总

D.研究招标文件【答案】：A145.施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。

A.建设单位技术负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位项目经理

D.安全总监【答案】：B146.下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是（）。

A.消防法律法规

B.委托监理合同

C.工程设计文件

D.施工日志【答案】：D147.可在冬期进行路基施工的工程项目是（）。

A.一级公路的土路基开挖

B.挖掘填方地段的台阶

C.岩石地段的路堑开挖

D.高速公路的土路基开挖【答案】：C148.某工程2017年签合同时，2017年相对于2016年的材料综合物价指数为110％，2018年相对于2016年的材料综合物价指数为132％，计算2018年结算时合同价1000万元材料费的实际结算价为（）万元。

A.1100

B.1200

C.1320

D.1420【答案】：B149.关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（）。

A.第一次工地会议由总监主持

B.在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议

C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加

D.宜邀请工程质量安全监督机构参加【答案】：C150.根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.2.5%【答案】：B151.成果性目标指被分解为项目具体的功能性要求，是（）。

A.主导目标

B.约束目标

C.辅助目标

D.关键目标【答案】：A152.下列有关专项规划的环境影响评价的说法正确的是:（）

A.专项规划的环境影响报告书应当包括环境影响评价的结论

B.专项规划的编制机关应当在各专项规划草案报送审批前，举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见

C.专项规划的编制机关在报批规划草案时，应当将环境影响报告书一并附送审批机关审查。未附送环境影响报告书的，审批机关不予审批

D.设区的市级以上人民政府在审批专项规划草案，作出决策前，应当先由人民政府指定的环境保护行政主管部门或者其他部门召集有关部门代表和专家组成审查小组，对环境影响报告书进行审查。参加前款规定的审查小组的专家，应当从按照国务院环境保护行政主管部门的规定设立的专家库内的相关专业的专家名单中，以随机抽取的方式确定【答案】：A153.水泥粉煤灰碎石桩群桩施工，应合理设计打桩顺序、控制打桩速度，宜采用隔桩跳打的打桩顺序，相邻桩打桩间隔时间应不小于（）。

A.3d

B.4d

C.5d

D.7d【答案】：D154.下列不属于混凝土下部结构的是（）。

A.桥台混凝土

B.桥墩混凝土

C.台帽混凝土

D.基础混凝土【答案】：D155.地下水因素对围岩分级有一定的影响。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用（）。

A.升级处理

B.不做处理

C.降级处理

D.无法判断【答案】：C156.关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。

A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始

B.钻孔应连续进行，不得中断

C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔

D.钻孔时需及时填写钻孔记录【答案】：A157.钢桥杆件工地焊缝连接应按设计规定的顺序进行。设计无规定时，纵向宜（），横向宜（）进行。

A.从跨中向两端，从中线向两侧对称

B.从跨中向两端，从两侧向中线对称

C.从两端向跨中，从中线向两侧对称

D.从两端向跨中，从两侧向中线对称【答案】：A158.某双代号网络计划中，工作M有两项紧后工作O和P，工作O、P的持续时间分别为13d、8d，工作O、P的最迟完成时间分别为第20天、第12天，则工作M的最迟完成的时间是第（）天。

A.6

B.4

C.8

D.7【答案】：B159.关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。

A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm

B.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧

C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。

D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】：C160.某工程组织非节奏流水施工，三个施工过程在4个施工段上的流水节拍分别为5、8、4、4d和7、2、5、3d，以及6、5、6、8d，则该工程的流水施工工期是（）d。

A.36

B.38

C.40

D.42【答案】：C161.采空区路基施工期间及完工后，处理区段宜进行水平位移和沉降监测，一般情况下，采空区处理期间及路基正常施工期间，（）内每周监测一次。

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年【答案】：C162.采用刻槽法制作宏观构造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于（）。

A.300mm

B.500mm

C.600mm

D.900mm【答案】：B163.下列关于路堤填筑的碾压原则的说法中，不正确的是（）。

A.先快后慢

B.先静压后振动

C.由弱振至强振

D.先低后高【答案】：A164.对影响经济效果的各种参数的变化作出估计和预测，并对经济效果的变化作出相应的分析和计算，从而判断经济参数变化时经济效果的敏感程度，是指的（）。

A.盈利能力分析

B.偿债能力分析

C.盈亏平衡分析

D.敏感性分析【答案】：D165.价值工程的工作程序不包括（）

A.准备，分析

B.创新

C.实施与评价

D.反馈【答案】：D166.概预算编制中，属于人工费的是（）。

A.架子工工资

B.材料采购人员工资

C.驾驶施工机械人员工资

D.施工管理人员工资【答案】：A167.钢纤维抗拉强度等级不应低于（）级。

A.400

B.500

C.600

D.700【答案】：C168.（）是建立、健全质量管理体系的首要条件。

A.企业领导决策

B.分层次教育培训

C.分析企业特点

D.落实各项要素【答案】：A169.建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位等共同为质量服务体现了（）。

A.全方位质量管理

B.全面质量管理

C.全过程质量管理

D.全员参与质量管理【答案】：B170.下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（）。

A.存在安全事故隐患的

B.工程质量缺陷、质量不合格的工程

C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的

D.危险性较大工程未按专项施工方案实施【答案】：C171.见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。

A.施工，施工单位

B.监理，监理单位

C.施工，监理单位

D.监理，施工单位【答案】：D172.根据《公路水运工程监理工程是资质管理办法》的规定，对不能自觉遵守监理人执业道德、缺乏监理工作责任心的，将根据情节分别给予通报批评、停止执业、取消监理资格并收缴证书及（）不得再申报监理人的处罚。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身【答案】：B173.根据交通运输部办公厅发布的《公路水运工程生产安全事故应急预案》规定，公路水运工程生产安全事故按照人员伤亡（含失踪）、涉险人数、直接经济损失、影响范围等因素，分为（）级。

A.二

B.三

C.四

D.五【答案】：C174.某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间和最迟开始时间分别为第10天和第13天，其持续时间为5d；工作A有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第19天、第22天和第26天，则工作A的自由时差为（）d。

A.4

B.7

C.11

D.15【答案】：A175.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是8d、8d、12d，则该分部工程的流水施工工期是（）。

A.34

B.40

C.44

D.50【答案】：B176.当连续五昼夜实测地面沉降小于（），地基固结度已达到设计要求的80%时，经验收，即可终止抽真空。

A.0.5mm/d

B.0.3mm/d

C.0.2mm/d

D.0.1mm/d【答案】：A177.（）是指路基边坡土体或岩石，沿着一定的滑动面成整体状向下滑动。

A.滑塌开裂

B.剥落

C.碎落

D.坍塌【答案】：A178.当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。

A.不扣分

B.视情节扣除5～10分

C.视情节扣除5～15分

D.视情节扣除10～30分【答案】：D179.安全管理制度的中心是（）

A.安全生产责任制

B.安全教育培训制度

C.安全生产技术交底制度

D.安全生