2026年监理工程师之合同管理通关练习题库及答案详解（网校专用）

2026年监理工程师之合同管理通关练习题库及答案详解（网校专用）1.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】：D2.根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C3.依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()．

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不能同时选用

C.违约金是承担违约责任的必备形式

D.违约金和赔偿损失不能同时使用【答案】：C4.施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】：A5.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】：B6.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。

A.主合同有效，从合同可能有效

B.主合同有效，但从合同无效

C.主合同无效，但从合同有效

D.主合同无效，从合同也无效【答案】：D7.关于抵押的说法，正确的有（）。

A.抵押物只能是不动产

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人

D.抵押人转让抵押物须经抵押权人同意【答案】：D8.信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（）。

A.调查法

B.采集法

C.访问法

D.描述法【答案】：C9.（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】：D10.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：D11.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。

A.表明从发出该通知时间开始工作

B.与“开工通知”的说法相同

C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

D.该通知是由发包人发出的【答案】：C12.某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】：A13.九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】：C14.判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】：C15.关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】：D16.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法不正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买方承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.可以由卖方负责完成，也可以由买方或买方安排第三方负责，卖方提供技术服务

D.如卖方提供技术服务，则不对因未按照卖方指导导致安装.调试不成功承担责任【答案】：B17.保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】：B18.（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】：C19.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求【答案】：A20.下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化【答案】：A21.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.特殊情况下，承包人可以是非法人组织

D.承包人的综合资质只设甲级【答案】：D22.设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。

A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】：A23.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】：C24.（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B25.下列有关室内隔声标准中，哪一条不合规定？()

A.有安静度要求的室内作吊顶时，应先将隔墙超过吊顶砌至楼板底

B.建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权声隔声量不应小于30dB

C.楼板的计权化撞击声压级不应大于75dB

D.居住建筑卧室的允许噪声级应为：白天为45dB.黑夜为37dB【答案】：B26.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】：B27.《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】：B28.发包人在（），向承包人返还质量保证金。

A.申请竣工验收的同时

B.竣工验收合格后

C.保修期到期后

D.缺陷责任期到期后【答案】：D29.（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B30.（）是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押【答案】：A31.根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：C32.按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：B33.下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用无条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】：A34.下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】：C35.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B36.根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划【答案】：C37.材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间【答案】：D38.用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm【答案】：D39.根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】：B40.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的【答案】：D41.关于留置的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】：D42.(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条例→投标函【答案】：C43.关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标【答案】：A44.监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：B45.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（）

A.专用合同条款优于合同协议书

B.通用合同条款优于专用合同条款

C.明细表优于投标书

D.投标书优于通用合同条款【答案】：C46.关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】：A47.科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65【答案】：D48.三级公共营养师的考核应包括__________。

A.理论知识考试

B.专业能力考核

C.面试

D.理论知识考试和专业能力考核【答案】：D49.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】：A50.某工程项目由于异常不利的气侯条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】：A51.《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人【答案】：D52.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指()

A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间【答案】：D53.监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：C54.乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效【答案】：A55.（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】：C56.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【答案】：D57.蛋白质营养评价的方法包括（）。

A.蛋白质生物价

B.氨基酸评分模式

C.蛋白质功效比值

D.氨基酸评分

E.蛋白质净利用率【答案】：A58.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】：D59.谷类中氨基酸的含量较低的是（）。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】：D60.某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天【答案】：B61.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】：C62.建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包.未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】：A63.某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】：C64.施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】：B65.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中()。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】：C66.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A67.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】：D68.邀请招标的优点不包括（）

A.投标人事先可以确定

B.投标人的数量事先可以确定

C.缩短了招投标周期

D.评标工作量大【答案】：D69.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B70.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】：B71.卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）

A.FO

B.FCA

C.CIP

D.CIP【答案】：A72.以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】：B73.下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】：C74.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C75.根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：C76.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】：B77.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】：D78.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元【答案】：C79.（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】：B80.承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】：A81.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】：B82.（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】：A83.骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷【答案】：B84.饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。

A.罗紫-哥特里法

B.索氏提取法

C.酸水解法

D.碱性乙醚法【答案】：C85.如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。

A.工期+费用+利润

B.工期+费用

C.工期+利润

D.费用+利润【答案】：B86.（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A87.（）以后承包人就失去索赔的权利。

A.工程颁发接收证书

B.竣工结算

C.颁发缺陷责任终止证书

D.颁发结清证书【答案】：D88.根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】：A89.某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权【答案】：B90.根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.应事先征得发包人同意，并通知监理人

B.应事先征得监理人同意，并通知发包人

C.直接与保险人协商一致后，通知发包人

D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】：A91.关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度【答案】：A92.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）

A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同

B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】：D93.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任【答案】：C94.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】：D95.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】：A96.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】：C97.风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】：D98.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付()万元。

A.10

B.25

C.20

D.35【答案】：D99.定金不得超过主合同标的额的（）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：A100.下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。

A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织

B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织

C.均由发包人负责组织

D.均由承包人负责组织【答案】：D101.赤霉病变中毒多发生于（）。

A.夏季

B.春季

C.春夏之交

D.秋季【答案】：C102.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D103.一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800【答案】：C104.关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】：B105.适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购【答案】：C106.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】：B107.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D108.根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】：A109.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解

C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解

D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解【答案】：A110.设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B111.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，（）有权要求承包人增加或更换施工设备。

A.监理人

B.业主

C.设计人

D.分包人【答案】：A112.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A.B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】：A113.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】：C114.关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】：B115.关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】：B116.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】：B117.下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.资格预审分为初步审查和详细审查

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工【答案】：B118.承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】：D119.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D120.下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权【答案】：D121.下列选项中不能作为履约担保金的是（）。

A.保兑支票

B.银行汇票

C.现金支票

D.银行保函【答案】：D122.技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，此时应采用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.评标价法

D.合格制法【答案】：A123.根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】：A124.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天【答案】：C125.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】：B126.建设工程勘察合同文本，除专用合同条款另有约定外，内容有①中标通知书；②专用合同条款；③通用合同条款；④发包人要求；⑤勘察纲要；⑥投标函及投标函附录；⑦勘察费用清单；⑧合同协议书（）

A.⑥②①④③⑦⑧⑤

B.⑧①⑥②③④⑦⑤

C.②③④⑤①⑥⑦⑧

D.④②③①⑤⑥⑦⑧【答案】：B127.工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法【答案】：C128.按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定【答案】：A129.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费【答案】：A130.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同【答案】：A131.所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】：B132.根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.为他人提供方便

C.发包人提供的材料、设备延误

D.异常恶劣的气候条件【答案】：C133.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】：A134.虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。

A.监理人

B.勘察人

C.承包人

D.发包人【答案】：C135.（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】：A136.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】：A137.在设备采购招标中，基准评价值为（）。

A.最优的评价因素

B.最差的评价因素

C.居于中位的评价因素

D.评价因素的平均值【答案】：A138.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日【答案】：C139.根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】：C140.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】：A141.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】：C142.根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】：B143.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】：A144.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】：A145.下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同【答案】：B146.下列关于合同计价方式的说法中，不正确的是（）。

A.单价合同多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况

B.固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险

C.固定总价合同一般适合于工期较短、工作内容和工作量变化幅度不大的项目

D.固定总价合同对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制【答案】：C147.在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】：C148.《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】：C149.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人【答案】：D150.招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日【答案】：B151.适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是（）。

A.询价选择供货商

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.询价与招标相结合【答案】：B152.下列属于个人健康档案基本资料的是（）。

A.膳食史

B.基本情况

C.家庭疾患史

D.个人疾病史

E.体育锻炼情况【答案】：A153.关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间

C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出

D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会【答案】：B154.约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法不正确的是（）。

A.按时发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工通知中载明的开工日为开工日期【答案】：B155.施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】：C156.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】：A157.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计【答案】：D158.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函【答案】：C159.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求【答案】：A160.根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】：C161.根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止【答案】：B162.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知【答案】：B163.下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料【答案】：A164.保险决策主要表现在（）。

A.是否投保和选择保险人

B.是否投保和选择被保险人

C.是否投保和选择受益人

D.选择保险人和选择受益人【答案】：A165.根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】：A166.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知【答案】：B167.下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】：B168.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失【答案】：B169.9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（）。

A.简明施工合同规范

B.简明施工合同文本

C.施工合同标准文本

D.施工合同标准规范【答案】：C170.关于合同形式的说法，正确的是()

A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则

B.建设工程合同可以采用口头形式

C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立

D.电子邮件不是合同的书面形式【答案】：B171.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.5

C.7

D.15【答案】：B172.某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标【答案】：D173.（2019年真题）下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.股份公司

D.合伙企业【答案】：B174.下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】：A175.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】：A176.根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是()

A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止

B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止

D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止【答案】：D177.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】：C178.在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。

A.卖方

B.买方

C.第三方

D.买卖双方平均分担【答案】：A179.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】：A180.能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机