2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习题库参考答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考前冲刺练习题库参考答案详解1.按照建设程序，可以将建设工程定额分为()

A.预算定额、概算定额和估算指标

B.人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额

C.建筑工程定额和安装工程定额

D.构成工程直接成本的定额和构成工程间接费的定额【答案】：A2.地下防水工程，不应选择下列哪种材料？()

A.高聚物改性沥青防水卷材

B.合成高分子防水卷材

C.沥青防水卷材

D.反应型涂料【答案】：C3.《中华人民共和国合同法》规定了无效合同的一些条件，下列中哪几条符合《合同法》的规定？()①违反法律和行政法规的合同；②采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同；③代理人签订的合同；④违反国家利益或社会公共利益的经济合同

A.①②③

B.②③④

C.①②③④

D.①②④【答案】：D4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A5.关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。

A.项目资本金是由投资者实缴的出资额

B.负债后于项目资本金受偿

C.投资者可以转让其出资

D.各种经营性项目不实行资本金制度【答案】：C6.（2022年真题）某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。

A.报送项目监理机构审批同意后方可实施

B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证

C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查

D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】：B7.由承包单位负责采购的重要材料，订货前应向监理工程师申报，与一般原材料、半成品或构配件的采购前申报相比，前者的申报还要提供()

A.产品说明书

B.权威性认证资料

C.技术说明书

D.材料样品【答案】：D8.下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()

A.工程设计

B.项目决策

C.工程施工

D.工程竣工验收【答案】：A9.根据租赁所体现的经济实质不同，租赁分为经营性租赁和（）。

A.非经营性租赁

B.融资性租赁

C.短期租赁

D.长期租赁【答案】：B10.（）又称选址勘察。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.初略勘察

D.详细勘察【答案】：A11.（2022年真题）工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理（2022年真题）工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理（2022年真题）工程师的行为是（）。

A.解除了施工承包单位的责任

B.认可施工进度计划的合理性

C.批准了工程延期

D.同意延长合同工期【答案】：B12.某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。

A.违背建设程序

B.施工与管理不到位

C.地质勘察失真

D.片面追求进度【答案】：A13.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求【答案】：A14.某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.500

B.562

C.585

D.656【答案】：B15.关于实际进度监测与调整的系统过程，下列说法有误的是（）。

A.现场实地检查工程进展情况是为了收集进度报表资料

B.进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关

C.实际进度数据的加工处理是为了形成与计划进度具有可比性的数据

D.进度调整措施应以后续工作和总工期的限制条件为依据【答案】：A16.采用定额单价法计算工程费用时，分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，对定额的处理方法一般是（）。

A.调量不换价

B.可以直接套用预算单价

C.编制补充单位估价表

D.按实际使用材料价格换算预算单价【答案】：A17.下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。

A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用

B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入

C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转

D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】：B18.某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编【答案】：B19.工程进度款的计算主要涉及()

A.工程质量的检验和施工进度计划

B.工程的计量和单价的确定

C.直接费和间接费的计算

D.施工方案和分部分项工程的确定【答案】：B20.根据现行规定，工程预付工程款的额度最高不得超过（）。

A.合同金额（扣除暂列金额）的20%

B.合同金额（扣除暂列金额）的30%

C.合同金额（不扣除暂列金额）的20%

D.合同金额（不扣除暂列金额）的30%【答案】：B21.工程项目年度计划中不应包括的内容是（）。

A.投资计划年度分配表

B.年度计划项目表

C.年度建设资金平衡表

D.年度竣工投产交付使用计划表【答案】：A22.某检验批的一般检验项目需进行二次抽样检验，样本容量分别是30、60，合格判定数为5，不合格判定数为8。二次抽样检验，合格判定数为12，不合格判定数为13，下列说法正确的是（）。

A.一次抽样检验不合格品数为6，该检验批不合格

B.一次抽样检验不合格品数为8，该检验批合格

C.二次抽样检验不合格品数总计13，该检验批合格

D.二次抽样检验不合格品数总计15，该检验批不合格【答案】：D23.下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划【答案】：C24.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划【答案】：B25.在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。

A.分层随机抽样

B.简单随机抽样

C.系统随机抽样

D.多阶段抽样【答案】：D26.某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。

A.840000

B.809025

C.856000

D.855500【答案】：B27.设计方案评审过程中，下列属于对总体方案进行评审的是()。

A.设计参数

B.设计依据

C.结构造型、功能和使用价值

D.设计标准【答案】：B28.验收建筑节能分部工程质量，应由（）组织。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.施工单位项目负责人【答案】：B29.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C30.（2022年真题）总监理工程师组织专业监理工程师对施工方案内容进行审查时，应重点审查（）。

A.施工方案编制人资格是否符合要求

B.施工方案是否有针对性和可操作性

C.施工方案审批人资格是否符合要求

D.工程概况是否全面【答案】：B31.国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。

A.对拟建项目做出初步的经济评价

B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算

C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议

D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】：D32.建安工程企业管理费中的检验试验费是用于（）试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件【答案】：A33.对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人【答案】：A34.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作的（）相等。

A.总时差与自由时差

B.最早开始时间与最迟开始时间

C.最早完成时间与最迟完成时间

D.时间间隔与自由时差【答案】：A35.某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、作垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。

A.39

B.29

C.26

D.14【答案】：C36.工程施工中，因施工承包单位原因造成实际进度拖后而需要调整施工进度计划时，监理工程师批准施工承包单位调整的施工进度计划，意味着监理工程师的行为是（）。

A.解除了施工承包单位的责任

B.认可施工进度计划的合理性

C.批准了工程延期

D.同意延长合同工期【答案】：B37.下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.审核竣工结算

D.对变更方案进行技术经济分析【答案】：A38.关于刑罚，下列哪一选项正确？

A.对生产、销售假药、劣药的犯罪分子宣告缓刑的，可禁止其在缓刑结束后一定期间内从事药品的生产、销售活动

B.逮捕后分娩的妇女因为证据不足被释放，之后再起诉的，虽然不能适用死刑立即执行，但可以适用死刑缓期两年执行

C.因犯为境外非法提供国家秘密罪被判处独立适用剥夺政治权利后，就不再附加剥夺政治权利

D.甲因盗掘古墓葬罪被判刑7年，在执行5年后被假释，法院裁定假释时，可对甲宣告禁止令【答案】：C39.流水强度是指某专业工作队在()

A.一个施工段上所完成的工程量

B.单位时间内所完成的工程量

C.一个施工段上所需资源的数量

D.单位时间内所需某种资源的数量【答案】：B40.当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）

A.d＜c

B.d＞c

C.d=c

D.d=r【答案】：B41.国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.对建设活动主体资格管理

C.对工程承发包管理

D.对工程建设程度管理【答案】：B42.某工程项目计划工程量100m3，计划单价20元／m3，实际完成工程是150m3，实际单价18元／m3，该工程的进度偏差为（）元。

A.1000

B.-1000

C.300

D.-300【答案】：A43.在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控【答案】：B44.用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间【答案】：A45.某城市的广播电视塔是一个（）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：A46.下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()

A.编制单位工程施工进度计划

B.按年、季、月审核施工总进度计划

C.组织现场协调会

D.审批工期延误事宜【答案】：C47.在单代号搭接网络计划中，关键线路上（）。

A.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零

B.工作的持续时间总和即为计算工期

C.节点的最早时间等于最迟时间

D.相邻两项工作之间的时距全部为零【答案】：A48.用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。

A.建设单位

B.施工单位

C.安装单位

D.代理商【答案】：A49.ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。

A.EPCA循环

B.TOT循环

C.BCF循环

D.PDCA循环【答案】：D50.（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】：A51.工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B52.流水施工方式所具有的特点不包括()。

A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短

B.施工现场的组织、管理比较复杂

C.专业工作队能够连续施工

D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件【答案】：B53.（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：B54.施工组织设计在实施过程中，（）如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：B55.（2017年真题）关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失【答案】：B56.不经竣工验收就交付使用是常见的质量缺陷的成因，此种情况属于质量缺陷成因中的（）。

A.违反法律法规

B.使用不当

C.施工与管理不到位

D.违背基本建设程序【答案】：D57.建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。

A.专业性质

B.施工特点

C.施工程序

D.设计系统【答案】：D58.监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。

A.建设全过程

B.决策阶段

C.设计阶段

D.施工阶段【答案】：A59.某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（）天。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：C60.根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.临时设施费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费【答案】：A61.采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（）。

A.发布招标文件的招标人

B.发放招标文件的招标代理人

C.编制清单的工程造价咨询人

D.招标人的上级管理单位【答案】：A62.采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B63.下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】：D64.编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（）。

A.及时得到工程预付款

B.使监理工程师及时下达开工令

C.听取监理工程师的建设性意见

D.编制施工进度控制工作细则【答案】：C65.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A66.（2022年真题）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：A67.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()

A.分析法

B.量测法

C.试验法

D.目测法【答案】：D68.建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收【答案】：B69.杜某是市卫生局工作人员，其妻于某在市某区经营一超市。某日，区工商局经检查后发现该超市内售有假冒伪劣香烟，遂对该超市作出没收香烟并罚款20000元的行政处罚。杜某得知后与工商局执法人员争执并殴打执法人员，后被公安机关作出拘留10日的行政处罚，杜某也被卫生局作出记过处分。杜某针对区工商局的处罚向市工商局申诉，市工商局维持了该处罚决定。则在此案中，可以提起行政诉讼的行为有：

A.区工商局的处罚决定

B.公安机关的处罚决定

C.市卫生局的处分决定

D.市工商局的维持决定【答案】：A70.有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A71.某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】：D72.按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。

A.产品合格证

B.出厂检验报告

C.进场复验报告

D.物理性质试验报告【答案】：D73.建设工程在工程竣工验收之后，紧接着应该进行的流程是（）。

A.监督工程保修

B.颁发移交证书

C.监理工程师审核

D.监理工程师审批【答案】：B74.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、3、3和2、5、4、3天，流水步距为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D75.在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容不包括（）。

A.进度控制工作流程

B.进度控制人员的职责分工

C.工程进度款的支付时间与方式

D.进度控制的方法和具体措施【答案】：C76.城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。

A.建设单位

B.监理单位

C.运营单位

D.政府有关部门【答案】：A77.发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，监理单位应责令施工单位（）。

A.立即停工

B.立即整改

C.立即退场

D.立即返工【答案】：B78.在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等

C.关键工作两端的节点不一定是关键节点

D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】：B79.下列费用中，属于规费的是()。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C80.对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：B81.在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。

A.防护设施

B.水文、气象

C.施工作业面

D.合同环境与管理关系的确定【答案】：B82.涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。

A.建设单位

B.原设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：B83.关于抽样检验的说法，正确的是（）。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数【答案】：B84.某工程网络计划中工作B的持续时间为4天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第7天和第9天，则工作B的最早完成时间为第（）天。

A.6

B.8

C.11

D.13【答案】：D85.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）规定，建筑安装工程费用由（）、规费和税金构成。

A.直接费、间接费、其他项目费

B.分部分项工程费、措施项目费

C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

D.直接费、间接费、利润【答案】：C86.监理工程师要随时了解施工进度计划执行过程中所存在的问题，并帮助承包单位予以解决，特别是承包单位无力解决的（）。

A.施工场地问题

B.工程款支付不及时问题

C.工程材料质量问题

D.内外关系协调问题【答案】：D87.建设工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，（）应当履行保修义务。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：B88.《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由()签署。

A.总监理工程师和监理单位技术负责人

B.建设单位项目负责人和监理单位负责人

C.总监理工程师和质监站监督员

D.建设单位项目负责人和总监理工程师【答案】：A89.某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。

A.限制使用处理

B.返工处理

C.不做处理

D.报废处理【答案】：B90.在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。

A.责令制造单位整改

B.返修

C.返工

D.签发暂停令【答案】：D91.进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A92.根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】：D93.（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011【答案】：C94.在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。

A.本质原因

B.表现形式

C.严重程度

D.特征表现【答案】：D95.分项工程是分部工程的组成部分，它可按主要工种、材料、施工工艺、（）进行划分。

A.专业性质

B.工程部位

C.施工工序

D.设备类别【答案】：D96.某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨（已扣除销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%【答案】：D97.根据《工程质量安全手册（试行）》，高处作业吊篮内作业人员不应超过（）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.专项施工方案所确定的人数【答案】：B98.国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。

A.LOD

B.LCD

C.L

D.LED【答案】：A99.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.项目经理，专业监理工程师

D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】：A100.关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。

A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式

B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准

C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案

D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商【答案】：B101.建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（）。

A.调查和分析工程环境及施工现场条件

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.进行工程项目工期目标和进度控制决策

D.编制年度竣工投产交付使用计划【答案】：B102.（2021年真题）分项工程质量合格的条件是（）。

A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%

B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格

C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整

D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】：C103.关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()

A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8d

B.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d

C.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°

D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】：B104.按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.任意比例【答案】：A105.进行项目财务评价的基本报表有()。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表

A.(1)(2)(3)(4)

B.(2)(3)(4)(5)

C.(3)(4)(5)(6)

D.(1)(2)(5)(6)【答案】：B106.（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：A107.根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】：C108.项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。

A.签收时间

B.签发时间

C.签收人

D.发文人【答案】：A109.项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是()

A.制订工作计划

B.编制与优化方案

C.进行项目评价

D.编制可行性研究报告【答案】：B110.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A111.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A112.某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】：C113.下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。

A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索

B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索

C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人

D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度【答案】：C114.监理单位质量管理体系实施中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求。

A.建设单位负责人

B.总监理工程师

C.认证机构

D.质量监督机构【答案】：B115.关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A116.施工现场发生工程质量事故后，项目监理机构应及时（）并要求施工单位采取措施按相关程序进行处理。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知设计单位

D.报告政府主管部门【答案】：B117.下列费用属于企业管理费的是（）。

A.采购及保管费

B.业务招待费

C.燃料动力费

D.劳动竞赛奖【答案】：B118.建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（）。

A.适用性和节能性

B.安全性和经济性

C.可靠性和耐久性

D.经济性和可靠性【答案】：C119.某新建项目，建设期为2年，共向银行贷款3000万元，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，年利率8%，则该项目建设期的贷款利息为（）万元。

A.40.0

B.163.2

C.203.2

D.243.2【答案】：C120.某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。

A.9.00%

B.9.28%

C.11.25%

D.12%【答案】：B121.某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。

A.8

B.10

C.16

D.18【答案】：C122.关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）

A.自由时差为零，总时差必定为零

B.总时差为零，自由时差必定为零

C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D.在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】：A123.（2018年真题）下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响【答案】：B124.下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪【答案】：B125.某银行给企业贷款100万元，年利率为6%，贷款年限4年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行本息（）万元。

A.26.25

B.26.68

C.126.67

D.119.10【答案】：C126.某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。

A.9886.82

B.10238.42

C.12109.77

D.12821.03【答案】：B127.编制土建工程预算时，场地平整与土方工程是以下列哪一种挖填厚度为分界线？()

A.30cm

B.40cm

C.45cm

D.50cm【答案】：A128.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同中没有适用或类似于变更工程的价格时，变更价格由()确认后，作为结算的依据。

A.承包人提出，经工程师

B.承包人提出，经发包人

C.工程师提出，经发包人

D.发包人提出，经工程师【答案】：A129.根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为（）个等级。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】：B130.2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）

A.14633

B.16815

C.15168

D.15304【答案】：C131.施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（）负责。

A.业主代表

B.政府质量监督员

C.监理工程师

D.施工项目经理【答案】：C132.我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

A.经营范围

B.企业规模

C.承包能力

D.专业类别【答案】：D133.在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法【答案】：C134.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C135.估算建设工程投资时，需要预留项目实施中可能发生，但难以预料的工程量增加的费用，该费用属于（）。

A.建筑安装工程费

B.勘察设计费

C.基本预备费

D.工程保险费【答案】：C136.新建项目为保证筹建和建设工作正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（）

A.建设单位开办费

B.建设单位经费

C.建设单位办公费

D.建设单位公关费【答案】：A137.某工程分项的招标工程量清单为3000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为3600m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。

A.242.25

B.300

C.345

D.360【答案】：C138.某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B139.当施工单位发生进度拖延且又未按监理工程师的指令改变延期状态时，监理工程师可以采取的手段是（）。

A.中止施工承包合同

B.拒绝签署付款凭证

C.向施工单位发出工程暂停令

D.调整施工计划工期【答案】：B140.ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项中属于全员参与基本内容的是（）。

A.建立组织的发展前景

B.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合

C.确立组织结构.职责权限和相互关系

D.确保在组织范围内树立顾客意识【答案】：B141.在混凝土灌注桩施工过程要求每桩测定混凝土坍落度2次，每30～50cm测定一次灌注高度，这是针对可能发生的()质量问题而采取的预控措施。

A.混凝土强度不足

B.斜孔、断桩

C.钢筋笼上浮

D.缩颈、堵管【答案】：D142.下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.能计量的措施项目清单

C.不能计量的措施项目清单

D.其他项目清单【答案】：A143.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（）。

A.正常

B.可提前4天完成

C.影响总工期2天

D.影响总工期4天【答案】：D144.城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日【答案】：D145.现行税法规定，建筑安装工程费用的增值税是指应计入建筑安装工程造价内的（）。

A.项目应纳税所得额

B.增值税可抵扣进项税额

C.增值税销项税额

D.增值税进项税【答案】：C146.一般情况下，有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程最好是采用：()

A.活动地板面层

B.塑料板面层

C.大理石面层

D.花岗石面层【答案】：A147.关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()

A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等

B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验

C.应进行石材的抗压强度复验

D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件【答案】：B148.在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。

A.收集有关资料

B.现场调查研究

C.进行必要的计算

D.分析、比较可能的因素【答案】：B149.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当发生工程变更，原合同中又没有适用和类似于变更工程的价格时，变更工程的价格应()。

A.由承包人和工程师共同提出，经业主批准后执行

B.由专业监理工程师提出，经业主确认后执行

C.由业主提山，经承包商同意后执行

D.由承包入提出，经工程师确认后执行【答案】：D150.在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：B151.政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（）。

A.自控主体

B.外控主体

C.间控主体

D.监控主体【答案】：D152.工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。

A.中位数和标准偏差

B.算术平均数和中位数

C.算术平均数和变异系数

D.标准偏差与变异系数【答案】：B153.工程款支付证书由（）签发。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.总监理工程师

D.项目审计部门【答案】：C154.下列不属于确定建设工程施工进度控制目标的依据的是（）。

A.监理合同中有关工期的要求

B.类似工程项目的实际进度

C.工程难易程度

D.工程条件的落实情况【答案】：A155.对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A156.关于屋面天沟、檐沟的细部防水构造的说法，错误的是（）。

A.应根据天沟、檐沟的形状要求设置防水附加层

B.在天沟、檐沟与屋面交接处的防水附加层宜空铺

C.防水层须从沟底做起至外檐的顶部

D.天沟、檐沟与屋面细石混凝土防水层的连接处应预留凹槽，用密封材料填严密【答案】：A157.用于方案综合评价的方法有很多，下列属于常用的定性评价法的是（）。

A.优缺点列举法

B.比较价值评分法

C.加权评分法

D.强制评分法【答案】：A158.某产品的目标成本为1000元。该产品某零部件的功能重要性系数是0．4，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.160

B.200

C.230

D.240【答案】：B159.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】：A160.（2021年真题）关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B161.监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。

A.资金情况

B.合同条件

C.影响工期

D.实际情况【答案】：A162.“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。

A.二级、建设项目

B.二级、单项工程

C.三级、建设项目

D.三级、单项工程【答案】：A163.桩基动承载力试验中，主要采用弹性波反射法对各类混凝土桩进行质量普查的方法是（）。

A.单桩抗压承载力试验

B.单桩水平静承载力试验

C.低应变动测

D.高应变动测【答案】：C164.工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A165.为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.严格审查工程变更和设计变更【答案】：A166.关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作只能出现在关键线路上

B.关键工作的总时差必然为零

C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响

D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】：C167.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B168.某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：C169.在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以()。

A.使流水施工工期延长

B.使总工期延长

C.缩短流水施工工期

D.缩短总工期【答案】：C170.某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。

A.有利于招标人的约定

B.招标人和投标人重新谈判的结果

C.中标人投标文件

D.招标文件【答案】：C171.工程施工过程中，对于一般项目，计量抽样的漏判概率是（），错判概率是（）。

A.≤5%，≤5%

B.≤5%，≤10%

C.≤10%，≤5%

D.≤10%，≤10%【答案】：C172.工程建设过程中，违背基本建设程序的事项有（）。

A.无证设计

B.转包、挂靠

C.边设计、边施工

D.擅自修改设计【答案】：C173.（2020年真题）工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B174.以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()

A.空间形式的思考是

B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计

C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现

D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】：C175.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B176.监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()

A.决定物资供应分包方以及分包合同清单

B.审核物资供应合同

C.审查和签署物资供应情况分析报告

D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜【答案】：C177.（2020年真题）某分项工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是（）天。

A.27

B.29

C.40

D.45【答案】：D178.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。

A.紧后工作

B.紧前工作

C.后续工作

D.关键工作【答案】：C179.城市轨道交通工程施工质量验收中，项目工程验收应具备的条件不包括（）。

A.试运行过程中发现的问题已整改完毕，有试运行总结报告

B.遗漏问题、整改问题都整改完毕

C.设备系统经联合调试符合运营整体功能要求，并已由相关单位出具认可文件；

D.已通过对试运行有影响的相