2026年餐饮建设工程施工协议

2026年餐饮建设工程施工协议甲方：委托方公司乙方：服务方公司鉴于甲方需要乙方提供餐饮建设工程施工服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同标的为餐饮建设工程施工服务，具体品名为：XX餐饮建设工程施工，规格型号/标准为：符合国家相关标准及甲方要求，数量为：壹套，单价为人民币壹拾贰万伍仟元整，合同总价为人民币叁拾柒万伍仟元整。第二条甲方权利义务2.1甲方应在合同签订后5个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。2.2甲方应按照乙方施工进度，在施工过程中及时支付进度款。2.3甲方应按照合同约定，配合乙方完成施工过程中的各项工作。2.4甲方应在乙方完成施工后，在收到乙方提交的验收报告后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。2.5甲方应保证提供的设计图纸、施工资料等符合国家相关标准及要求。第三条乙方权利义务3.1乙方应在收到甲方预付款后10个工作日内，开始施工。3.2乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成施工任务，确保施工质量符合国家相关标准及甲方要求。3.3乙方应按照甲方要求，在施工过程中进行文明施工，确保施工现场安全、整洁。3.4乙方应在施工过程中，按照国家相关法律法规及行业规范，采取必要的安全防护措施。3.5乙方应在施工完成后，向甲方提交验收报告，并配合甲方完成验收工作。第四条违约责任4.1若乙方未能按照合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的千分之三作为违约金。4.2若甲方未能按照合同约定支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期款项的千分之五作为违约金。4.3若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交约定的仲裁机构仲裁。5.2本合同争议解决机构为：XX仲裁委员会。第六条合同期限、生效条件、份数6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。6.2本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。第七条其他7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。7.2本合同自签订之日起，对双方具有法律约束力。甲方（盖章）：委托方公司乙方（盖章）：服务方公司签订日期：2026年月日第八条工程进度及节点8.1乙方应在合同签订后30日内提交详细的施工进度计划，包括施工阶段、关键节点及预计完成时间。8.2甲方将根据乙方的进度计划进行监督检查，确保工程按期推进。具体进度节点如下：,-施工前期准备：预计30天内完成；,-土建工程：预计90天内完成；,-装修工程：预计60天内完成；,-设备安装及调试：预计30天内完成；-竣工验收：预计90天后完成。第九条工程质量保证9.1乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。9.2乙方应确保所使用的建筑材料、构配件及设备符合国家标准，并提供相应的质量证明文件。9.3甲方有权对工程进行质量监督，发现质量问题应及时通知乙方整改。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。第十条环境保护与文明施工10.1乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规，确保施工过程中不造成环境污染。10.2乙方应采取有效措施，减少施工噪声、粉尘、废水等对周围环境的影响。10.3乙方应确保施工现场安全，对施工人员进行安全教育，防止安全事故的发生。第十一条保密条款11.1双方在履行本合同过程中，对对方提供的商业秘密、技术秘密等负有保密义务。11.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄或公开对方的商业秘密和技术秘密。第十二条合同解除,12.1发生下列情况之一，任何一方有权解除合同：a.一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失的；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.经双方协商一致解除合同。12.2合同解除后，双方应按照约定妥善处理善后事宜，包括但不限于：工程款项结算、资料移交等。第十三条适用法律与争议解决13.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条附则14.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及行业规范执行。14.2本合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年。14.4本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。第十五条质量保证15.1乙方保证所提供的服务和施工质量符合国家相关质量标准和规范要求，确保工程质量达到国家规定的合格标准。15.2乙方承诺在施工过程中，严格按照合同约定和设计图纸要求施工，确保施工质量。15.3甲方有权对施工过程进行监督，对不符合质量要求的工程部分，乙方应在接到通知后及时整改，直至达到合格标准。若因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任和修复费用。第十六条工期保证16.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程按时交付使用。16.2若因乙方原因导致工程延期，每延迟一天，乙方应向甲方支付相当于工程总造价0.5%的违约金。16.3若因不可抗力等原因导致工程延期，乙方应立即通知甲方，并尽快采取措施恢复正常施工。第十七条付款方式17.1甲方按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款项。17.2合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。17.3工程验收合格后，甲方应在10个工作日内支付剩余工程款。17.4乙方应向甲方提供发票、工程结算报告等相关文件。第十八条违约责任18.1若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按每日万分之五计算。18.2若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。18.3若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第十九条合同变更19.1本合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。19.2变更协议与本合同具有同等法律效力。第二十条合同终止20.1合同履行完毕或达到合同约定的终止条件，合同终止。20.2合同终止后，双方应按照约定妥善处理善后事宜。第二十一条其他21.1本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及行业规范执行。21.2本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。第二十二条保密条款22.1双方对本合同内容以及项目实施过程中所涉及的商业秘密、技术秘密和经营信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。22.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。22.3若因国家法律法规要求或双方书面同意，保密信息需向第三方披露的，应事先通知对方，并采取必要措施确保保密信息不被外泄。第二十三条争议解决23.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。23.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的义务。第二十四条合同生效24.1本合同自双方签字盖章之日起生效。24.2本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。附件一：工程进度款支付计划1.预付款：合同总价款的30%，在合同签订后5个工作日内支付。2.第一阶段进度款：工程量完成50%时，支付合同总价款的20%。3.第二阶段进度款：工程量完成80%时，支付合同总价款的20%。4.第三阶段进度款：工程量完成100%时，支付合同总价款的10%。附件二：工程验收标准1.工程质量应符合国家相关质量标准，达到设计要求。2.工程材料应符合合同约定，具有合格证明。3.工程施工过程中，应确保施工现场安全、文明施工。4.工程验收合格后，甲方应在10个工作日内支付剩余工程款。附件三：违约金计算方法1.逾期付款违约金：按每日万分之五计算，自逾期之日起至实际付款之日止。2.逾期完成工程违约金：按每日万分之五计算，自逾期之日起至实际完成之日止。3.损失赔偿：按实际损失计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。,附件四：合同履行过程中的其他事项1.甲方应按照合同约定提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。2.乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。3.双方应按照国家相关法律法规和行业规范，共同维护施工现场的秩序和安全。4.双方应按照合同约定，妥善处理合同履行过程中的其他事项。1.甲方应在施工前15个工作日内向乙方提供完整的施工图纸及技术资料，包括但不限于建筑设计图纸、设备安装图纸、施工组织设计等，以确保乙方能够准确、高效地开展施工工作。2.乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，如有变更，应提前与甲方沟通，并办理相关变更手续。3.乙方在施工过程中，应定期向甲方报告工程进度和质量情况，确保工程按期完成。甲方有权随时对施工现场进行监督检查，乙方应予以配合。4.双方应按照国家有关环境保护的规定，采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。具体措施包括但不限于：a.施工现场设置围挡，减少扬尘污染；,b.对施工废水进行处理，确保达标排放；c.对施工垃圾进行分类收集和处理，减少环境污染。5.乙方在施工过程中，如因不可抗力因素导致工程进度延误，应及时通知甲方，并采取一切可能的措施减少损失。甲方应予以理解，并根据实际情况调整合同工期。6.双方应建立有效的沟通机制，定期召开协调会，解决合同履行过程中出现的问题。协调会应由双方项目负责人主持，参会人员包括但不限于：甲方项目负责人、乙方项目负责人、工程技术人员、现场管理人员等。7.在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。8.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为五年。合同期满后，如双方无异议，可自动续签。11.乙方在施工过程中，应严格按照国家及地方相关法律法规，遵守施工现场的安全管理规定。具体措施包括但不限于：,a.施工现场必须配备专职安全员，负责日常安全管理；b.对施工现场进行定期安全检查，每月至少进行两次全面安全检查；c.对施工现场的消防设施、安全通道等进行定期维护和检查，确保其完好有效。12.甲方在施工过程中，应严格按照国家及地方相关环保法规，遵守施工现场的环保要求。具体措施包括但不限于：,a.施工现场必须配备专职环保员，负责日常环保管理；b.对施工现场的噪声、粉尘、废水等污染物进行实时监测，确保达标排放；c.对施工现场的固体废弃物进行分类收集和处理，确保其无害化处理。13.乙方在施工过程中，应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。具体措施包括但不限于：a.施工前，对施工人员进行技术交底，明确施工要求和质量标准；,b.施工过程中，对关键工序进行抽检，确保施工质量；c.施工完成后，对工程质量进行自检和第三方检测，确保工程质量合格。14.甲方在施工过程中，应严格按照合同约定，按时足额支付工程款。具体措施包括但不限于：,a.按照工程进度，每月支付工程款的20%；,b.工程验收合格后，支付工程款的80%；c.合同约定的质保金在质保期满后无质量问题，无息退还。15.乙方在施工过程中，如因自