工程支付担保合同审查标准建设方视角解读合同

工程支付担保合同审查标准，建设方视角解读合同合同编号：[填写合同编号]工程支付担保合同甲方（建设方）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：统一社会信用代码/纳税人识别号：[填写]乙方（承包商）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：统一社会信用代码/纳税人识别号：[填写]丙方（担保人）：法定代表人：注册地址：通讯地址：联系电话：统一社会信用代码/纳税人识别号：[填写]营业执照号码：[填写]（若为银行，请注明其金融许可证编号；若为担保公司，请注明其担保业务经营许可证编号）鉴于：（一）甲方与乙方依据[填写相关法律法规或文件名称]签订了编号为[填写工程施工合同编号]的《[填写工程施工合同全称]》（以下简称“工程施工合同”），约定由乙方承建甲方位于[填写项目地址]的[填写项目名称]工程项目（以下简称“本项目”），工程合同总价款为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。（二）为确保乙方能够按照工程施工合同约定履行付款义务，经甲乙双方协商一致，共同选择丙方作为本项目的工程支付担保人，由丙方为甲方提供连带责任保证担保。（三）甲乙丙三方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、法规、规章的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方履行工程施工合同约定的工程款支付义务事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条担保范围及金额（一）丙方同意为本工程施工合同项下甲方应向乙方支付的工程款提供连带责任保证担保。（二）担保范围包括但不限于：1.根据工程施工合同约定应支付给乙方的工程进度款；2.根据工程施工合同约定应支付给乙方的工程竣工结算款；3.根据工程施工合同约定，乙方完成缺陷修复后甲方应返还给乙方的质量保证金；4.因甲方原因导致乙方停工、窝工，按照工程施工合同约定应补偿给乙方的相关费用；5.本合同生效后，在担保有效期内，凡依据工程施工合同甲方应向乙方支付而未支付的款项（以上均不包括因乙方原因导致的工期延误罚金、违约金、乙方应得的利润、乙方提出的索赔款等）。（三）本担保合同的担保金额为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），该金额为担保范围内的最高金额。该担保金额为不含担保费的净担保金额。第二条担保期限本合同的担保期限自本合同生效之日起，至工程施工合同约定的工程款支付完成之日止。但最晚不得早于工程施工合同约定的工程竣工验收合格后[填写天数]日内且不晚于工程施工合同约定的最终工程款支付完成之日起[填写天数]日止。第三条担保方式本合同项下的担保方式为连带责任保证。甲方有权依据工程施工合同及本合同的约定，直接向丙方主张权利，丙方应在收到甲方符合本合同约定的索赔请求及相关证明材料后，按照本合同的约定履行担保责任。第四条触发担保条件（索赔条件）发生以下任一事件时，视为乙方未能按工程施工合同约定的期限和金额支付工程款，甲方有权依据本合同约定向丙方提出索赔：（一）乙方明确书面表示无法按照工程施工合同约定的期限支付任何一期工程款；（二）乙方发生破产、解散、被吊销营业执照、被撤销、宣告失踪、失去民事行为能力或其名称、法定代表人等发生变更导致无法继续履行工程施工合同义务等事件，且在事件发生后[填写天数]日内未能解决该等不利状态；（三）乙方违反工程施工合同中关于关键性进度节点、工程质量标准或重大安全要求的约定，经甲方书面催告后[填写天数]日内仍未纠正，且该违约行为已严重影响工程施工或工程质量；（四）其他导致甲方无法按时足额收回工程款的事件。第五条索赔程序（一）甲方要求丙方履行担保责任前，应向丙方发送书面索赔通知。索赔通知应至少包括但不限于：索赔事由、依据的合同条款、涉及的未支付工程款金额明细、相关证据材料清单以及甲方要求丙方支付担保款的具体金额。（二）甲方应在发出索赔通知后[填写天数]日内，按照丙方要求的格式和清单，向丙方提交足以证明索赔事由真实性的全部书面证明材料，包括但不限于：1.工程施工合同正本复印件；2.证明乙方违约行为的文件（如监理报告、甲方书面通知、相关照片或视频等）；3.甲方按照工程施工合同约定发出的工程款支付申请、发票等；4.甲方发出的催告函及送达证明；5.工程竣工验收报告或相关验收文件；6.甲方认为其他必要的文件。（三）丙方在收到甲方提交的索赔通知及完整有效的证明材料后，应在[填写天数]日内进行核实。如有疑问，丙方有权要求甲方补充提供相关资料或进行说明。甲方应予以配合。（四）经丙方核实确认甲方索赔请求符合本合同约定后，丙方应在核实完毕后的[填写天数]日内，按照甲方索赔通知中要求的支付方式（如银行转账）向甲方支付相应的担保款项。第六条担保人的权利与甲方的义务（一）丙方的权利：1.要求甲方按照本合同第五条的约定提供索赔通知和证明材料；2.要求甲方对其提交的索赔通知和证明材料的真实性、合法性负责；3.对甲方提供的证明材料进行核实，并根据核实情况决定是否履行担保责任；4.如甲方存在违约行为（如未及时支付丙方收取的担保费、代偿款及相关费用等），丙方有权暂停履行或拒绝履行担保责任；5.根据本合同及法律法规的规定，行使对乙方的追偿权（若发生代偿）。（二）甲方的义务：1.保证向丙方提供的工程施工合同及相关文件的真实性、准确性、完整性。2.按照本合同第五条的约定，及时向丙方发出索赔通知并提交证明材料。3.积极配合丙方对索赔事由的调查核实工作。4.按照本合同约定及时收取丙方支付的担保款项。5.承担因乙方原因导致丙方履行担保责任所产生的全部费用，包括但不限于代偿款、利息、丙方为实现债权可能产生的费用（如诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、差旅费等）以及本合同约定的担保费。6.不得向乙方就本合同项下的权利作出任何转让或质押，除非事先获得丙方书面同意。第七条担保费（一）甲方应在本合同生效之日起[填写天数]日内，向丙方支付本合同项下的担保费，金额为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。（二）担保费支付方式为[现金/银行转账]，支付至丙方指定账户：开户名：[填写]开户行：[填写]账号：[填写]（三）如本合同项下的担保费约定按年收取，首期担保费随本金支付；后续年度担保费应在每年[填写日期]前，由甲方根据丙方出具的收费通知单向丙方支付。第八条违约责任（一）甲方未能按照本合同第六条第（五）款约定支付相关费用，经丙方书面催告后[填写天数]日内仍未支付的，丙方有权暂停履行或解除本合同项下的担保责任，并要求甲方赔偿因此给丙方造成的一切损失。（二）丙方无正当理由拒绝或拖延履行本合同项下的担保责任，给甲方造成损失的，应在其担保范围内承担赔偿责任。丙方承担赔偿责任后，有权向乙方进行追偿。（三）任何一方违反本合同项下的其他约定，应承担相应的违约责任，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失。第九条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙丙三方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择：甲方所在地/乙方所在地/工程所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条通知与送达与本合同有关的任何通知或通讯，均应按照本合同首页所列的地址、传真或电子邮件送达。任何一方变更联系方式，应提前[填写天数]日书面通知其他各方。以快递或挂号信方式发出的通知，寄出后[填写天数]日视为送达；以传真或电子邮件方式发出的通知，发出时视为送达。第十一条合同生效本合同自甲乙丙三方签字或盖章之日起生效。第十二条合同的变更与解除对本合同的任何修改或补充，均须经甲乙丙三方书面同意。除本合同另有约定外，任何一方单方面不得解除本合同，但发生本合同约定的触发担保条件时，甲方有权依据约定行使索赔权利。第十三条其他（一）本合同构成甲乙丙三方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定、谅解。（二）本合同未尽事宜，按照