工程结算纠纷协议书

PAGE工程结算纠纷协议书甲方：姓名：身份证号：联系方式：地址：乙方：姓名：身份证号：联系方式：地址：鉴于甲乙双方就[具体工程项目名称]的工程结算事宜产生纠纷，为妥善解决该纠纷，维护双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、纠纷概述1.工程项目详情本工程项目名称为[具体工程项目名称]，位于[项目地点]。该工程由甲方发包给乙方进行施工，施工内容包括但不限于[详细列举施工范围，如地基工程、主体结构工程、水电安装工程等]。双方于[合同签订日期]签订了《建设工程施工合同》（以下简称"原合同"），对工程的承包范围、工期、质量标准、合同价款等主要条款进行了约定。2.纠纷产生原因在工程竣工后进行结算时，双方对工程价款的计算方式、工程量的确认、变更及签证部分的费用等问题存在分歧，导致无法就工程结算达成一致意见，进而引发纠纷。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权要求乙方按照法律法规及原合同约定，提供真实、完整、准确的工程结算资料，包括但不限于施工图纸、工程量清单、工程变更通知、签证文件、材料设备采购发票等。对乙方提交的工程结算资料进行审核，有权提出疑问并要求乙方作出解释和说明。在双方对工程结算存在争议时，有权通过合法途径维护自身权益，包括但不限于申请工程造价鉴定、提起诉讼等。2.义务按照法律法规及原合同约定，及时向乙方支付已确认的工程款项。对乙方提交的工程结算资料负有保密义务，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露。在与乙方协商解决纠纷过程中，应秉持诚实信用原则，积极配合乙方提供相关资料和信息，共同寻求解决方案。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照法律法规及原合同约定，支付相应的工程款项，并对甲方逾期付款行为追究违约责任。有权要求甲方对其审核意见提供合理依据和解释，对于甲方不合理的审核意见，有权提出异议并进行申辩。在双方对工程结算存在争议时，有权通过合法途径维护自身权益，包括但不限于申请工程造价鉴定、提起诉讼等。2.义务按照法律法规及原合同约定，全面履行施工义务，确保工程质量符合约定标准，并在工程竣工后及时提交完整、准确的工程结算资料。对甲方提出的疑问和要求作出及时回应，提供真实、准确的解释和说明，并协助甲方进行工程结算审核工作。在与甲方协商解决纠纷过程中，应秉持诚实信用原则，积极配合甲方提供相关资料和信息，共同寻求解决方案。三、工程结算争议解决方式及具体内容（一）协商解决1.双方同意首先通过友好协商的方式解决工程结算纠纷。自本协议签订之日起[X]个工作日内（可根据实际情况设定合理期限），双方应指定专人负责协商事宜，并进行充分沟通。2.在协商过程中，双方应各自整理相关证据材料，包括但不限于原合同、工程变更文件、签证单、施工记录、付款凭证等，并向对方提供复印件以供查阅。双方应根据协商情况，逐步梳理争议焦点，寻求达成一致的解决方案。3.若双方经协商达成一致意见，应签订书面补充协议，明确工程结算金额、付款方式、付款期限等具体内容。该补充协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。（二）工程造价鉴定1.若双方经协商无法达成一致意见，任何一方均有权向双方共同认可的具有相应资质的工程造价咨询机构申请工程造价鉴定。双方应在协商不成后的[X]个工作日内（可根据实际情况设定合理期限），共同选定工程造价咨询机构。若双方无法在规定时间内共同选定，可由双方各自推荐一家工程造价咨询机构，然后通过抽签等方式确定最终的鉴定机构。2.申请鉴定方应按照鉴定机构的要求，及时提交完整、准确的鉴定资料，并承担鉴定费用。鉴定费用由申请鉴定方先行垫付，最终根据鉴定结果由责任方承担。若双方对鉴定结果均有责任，则按照责任比例分担鉴定费用。3.工程造价咨询机构应按照国家相关规范和标准，对涉案工程进行全面、客观、公正的鉴定，并出具鉴定报告。鉴定报告应包括工程结算总价、各项费用明细及计算依据等内容。双方应尊重鉴定结果，若对鉴定报告有异议，可在收到鉴定报告之日起[X]个工作日内（可根据实际情况设定合理期限），向鉴定机构提出书面异议，鉴定机构应根据双方异议进行复核，并作出书面答复。（三）诉讼解决1.若双方在工程造价鉴定后仍无法就工程结算纠纷达成一致意见，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应按照法律规定，提供充分的证据支持自己的主张。法院将根据双方提交的证据及庭审情况，依法作出判决。双方应尊重法院的判决结果，并按照判决履行各自的义务。四、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已结算的工程款项及相应违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于利息损失、律师费、诉讼费等。2.若乙方未按照本协议约定提供真实、完整、准确的工程结算资料，导致工程结算延误或无法进行，每延误一日，应按照工程总造价的[X%]向甲方支付违约金。乙方应在甲方要求的期限内补充完善资料，若因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方因此支付的额外费用、延误工期导致的损失等。3.若一方违反本协议约定的保密义务，向第三方泄露对方商业秘密或工程结算相关信息，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.任何一方违反本协议约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照本协议约定支付违约金。五、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，若补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。3.本协议履行过程中如发生争议，双方