安徽界首森林公园景观设计施工监理协议合同三篇

安徽界首森林公园景观设计施工监理协议合同三篇篇一甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（设计人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]丙方（监理人）：[丙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[丙方注册地址]通讯地址：[丙方通讯地址]联系电话：[丙方联系电话]电子邮箱：[丙方电子邮箱]鉴于甲方拟对安徽界首森林公园进行景观改造与建设，需要委托设计人进行景观设计，并委托监理人对设计及施工过程进行监理，三方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：安徽界首森林公园景观工程。1.2项目地点：安徽省界首市[具体地理位置描述]。1.3项目范围：本项目景观设计范围包括但不限于公园主要入口区域、核心景观广场、生态步道系统、滨水景观带、特色植物园区、休憩节点空间及相关小型构筑物等区域。具体设计内容涵盖景观方案设计、初步设计、施工图设计；施工内容涉及硬质铺装、园路、广场、水景、驳岸、雕塑小品、景墙、植物配置、照明系统、标识系统等的建设。监理范围覆盖设计阶段的服务质量监督和施工阶段的质量、进度、投资、安全及合同管理等方面的监理工作。1.4项目目标：通过景观设计、施工及有效监理，提升安徽界首森林公园的整体环境品质和景观吸引力，满足生态保护与休闲游憩的功能需求，打造具有地域特色的森林公园景观典范，确保项目成果符合相关规划要求和国家及行业现行标准规范。第二条设计阶段与内容2.1设计依据（1）国家及地方现行的有关法律法规、技术标准和规范，如《城市绿化设计规范》、《公园设计规范》、《建设工程质量管理条例》等。（2）甲方提供的项目基础资料，包括但不限于土地现状图、地形图、地质勘察报告、项目总体规划、相关控制性详细规划文件、环境评估报告、投资估算等。（3）甲方对项目功能、风格、规模的特定要求及要求。（4）设计合同约定的其他依据。2.2设计要求（1）设计应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范。（2）设计应体现生态优先、因地制宜的原则，注重保护现有自然山水格局和历史文化元素。（3）设计应结合森林公园特性，营造富有地域文化特色和自然野趣的景观空间。（4）设计应满足项目功能使用需求，确保景观设施的实用性、安全性和耐久性。（5）设计应考虑景观维护管理的便利性。（6）材料选用应注重环保、节能和可持续性。（7）设计文件深度应符合国家及行业标准要求。2.3设计进度与内容（1）乙方应在收到甲方提供的完整设计依据后[具体天数]日内，提交概念方案设计，并报送甲方审核。（2）甲方应在收到概念方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见修改完善后提交初步方案设计。（3）甲方应在收到初步方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见完成方案设计，并报送有关部门审查。（4）方案审查通过后，乙方应在[具体天数]日内完成施工图设计，并提交给甲方及丙方进行审查。（5）乙方应配合完成施工图审查，并根据审查意见进行修改，提交最终版施工图设计文件、计算书、设计说明、效果图、材料表等全套设计文件。（6）乙方应在施工期间根据施工需要，提供必要的设计交底和技术支持，并参与解决施工中出现的设计问题。2.4设计修改（1）在施工过程中，如因现场条件变化或甲方需要，需进行设计修改，甲方应提出书面修改要求，并承担由此产生的费用。（2）如因乙方设计错误或遗漏导致需要修改，乙方应负责修改，并承担由此产生的费用和可能造成的损失。（3）设计修改应遵循原设计原则，并保证最终设计质量。第三条施工阶段与内容3.1施工依据（1）已批准的景观设计方案、初步设计、施工图设计文件及相关修改文件。（2）国家及地方现行的有关工程建设法律、法规、技术标准和规范。（3）项目所在地相关规划及管理规定。（4）监理合同及相关监理规划。3.2施工要求（1）施工单位应严格按照批准的施工图设计文件及国家、行业相关标准规范进行施工。（2）所用材料、构配件及设备必须符合设计要求及国家质量标准，应有出厂合格证和必要的检测报告，重要材料应进行进场检验。（3）施工单位应编制详细的施工组织设计和专项施工方案，并报送丙方审核、甲方批准。（4）施工单位应建立完善的安全生产管理体系，严格遵守安全操作规程，确保施工安全。（5）施工单位应按合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成。（3）施工单位应注重施工过程中的环境保护和文明施工。3.3施工进度（1）施工单位应在施工组织设计中确定总体施工进度计划，并报丙方审核、甲方批准。（2）施工单位应按批准的进度计划组织施工，并定期向丙方报告工程进展情况。（3）丙方应对施工进度进行监督检查，如发现进度滞后，应及时签发监理通知，要求施工单位采取纠正措施。3.4质量控制（1）施工单位应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和国家验收标准。（2）施工单位应积极配合丙方的质量检查和验收工作，对监理人员提出的质量问题应及时整改。（3）工程所用材料、构配件及设备的质量应进行严格控制，严禁使用不合格产品。（4）工程完工后，施工单位应自行组织初验，合格后报丙方及甲方进行竣工验收。第四条监理阶段与内容4.1监理依据（1）国家有关法律、法规、规章和标准。（2）政府批准的工程建设文件。（3）甲方与乙方签订的设计合同及设计文件。（4）甲方与丙方签订的监理合同及监理规划、实施细则。（5）施工合同及施工组织设计、专项施工方案等。4.2监理方式丙方将采用旁站、巡视、平行检验、审核、指令等多种方式履行监理职责。4.3监理内容（1）设计阶段服务质量监理：丙方有权审查乙方提交的设计文件是否符合设计合同要求及相关标准规范，并向乙方提出书面意见。对重大设计问题，丙方应向甲方报告。（2）施工阶段监理：a.资质与人员审查：审查施工单位资质、特种作业人员资格是否符合要求。b.材料、设备审查：审查进场材料、设备的质量证明文件，必要时进行见证取样送检。c.施工方案审查：审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案是否符合要求。d.进度控制：审查施工单位提交的施工进度计划，检查实际进度，签发工程暂停令和复工令，督促施工单位按计划完成工程。e.质量控制：进行现场巡视、旁站和平行检验，检查施工过程中的质量状况，参加隐蔽工程验收和分部分项工程验收，对不合格工程签发监理通知，要求施工单位整改，并跟踪检查整改结果。参加或主持工程竣工验收。f.投资控制：审核施工单位报送的工程量，签发工程款支付证书，参与处理工程变更和索赔事宜，协助甲方控制工程投资。g.安全管理：检查施工单位的安全生产管理制度及措施落实情况，进行安全巡视，对发现的安全隐患签发监理通知，要求施工单位整改，并报告甲方。h.合同管理：监督合同履行情况，参与处理合同争议。4.4监理报告丙方应按监理合同约定，定期向甲方提交监理月报、专题报告等，并参与编写竣工验收报告。第五条费用与支付5.1设计费（1）本项目的景观设计费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。（2）设计费支付方式如下：a.方案设计费：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。b.初步设计费：方案设计经甲方审核确认后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。c.施工图设计费：施工图设计文件提交并通过审查后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。d.结算设计费：工程竣工验收合格后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的设计费，即人民币[具体金额]元。（3）甲方应按合同约定及时足额支付设计费。如甲方无故拖欠设计费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向乙方支付违约金。5.2监理费（1）本项目的景观工程监理费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。（2）监理费支付方式如下：a.预付款：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。b.中期支付：监理工作完成一半后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。c.结算支付：工程竣工验收合格并完成结算后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的监理费，即人民币[具体金额]元。（3）甲方应按合同约定及时足额支付监理费。如甲方无故拖欠监理费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向丙方支付违约金。5.3其他费用（1）因设计变更、现场签证等产生的费用，由甲方与乙方、丙方协商确定，并按合同约定支付。（2）因工程索赔产生的费用，由丙方协助甲方与施工单位协商解决，费用处理结果按合同约定执行。（3）第三方检测、勘察等费用，由提出方承担，费用标准按相关规定执行。第六条知识产权6.1乙方提交的设计成果（包括但不限于方案、初步设计、施工图等）的知识产权在甲方付清全部设计费后归甲方所有。甲方有权在项目内部及公园管理范围内使用、复制、修改设计成果。6.2丙方在履行监理合同过程中形成的监理文件及成果的知识产权归丙方所有。甲方有权在项目管理中使用这些文件及成果。6.3任何一方不得侵犯对方的知识产权，不得将包含对方知识产权的成果用于合同约定范围之外的其他项目，除非事先获得对方书面许可。第七条保密条款7.1甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等（以下简称“保密信息”）承担保密义务。7.2保密信息包括但不限于：各方的经营信息、财务信息、技术方案、设计图纸、施工数据、评估报告、会议纪要等未公开的信息。7.3任何一方不得以任何方式泄露、披露或使用保密信息，不得为第三方提供保密信息。法律法规另有规定或甲乙丙三方另有约定的除外。7.4本保密义务不因合同的订立、履行、变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年。7.5违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，赔偿由此给守密方造成的全部损失。第八条合同生效、变更与解除8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效。8.2本合同经甲乙丙三方协商一致，可以书面形式进行变更。变更内容作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.3发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：（1）一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。（2）乙方未能按合同约定完成设计任务，设计质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。（3）施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。（4）丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成重大损失的。（5）因不可抗力导致合同目的无法实现的。8.4合同解除后，各方应妥善处理善后事宜，已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付设计费、监理费的，每逾期一日，应按应付未付金额的[百分比]向乙方、丙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，乙方、丙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方赔偿损失。（2）甲方提供的资料错误或延误，导致乙方、丙方工作延误或产生损失的，甲方应承担相应责任。（3）甲方无故要求乙方、丙方暂停工作或解除合同的，应承担由此给乙方、丙方造成的损失。9.2乙方违约责任：（1）乙方未能按合同约定的时间和要求提交设计文件，每逾期一日，应按合同总设计费的[百分比]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。（2）乙方提交的设计文件质量不符合要求，经修改后仍无法满足合同约定或审查要求的，甲方有权要求乙方承担修改费用，并可根据情况减少设计费或解除合同，要求乙方赔偿损失。（3）乙方在施工过程中提供的技术支持不到位，导致工程质量、进度受影响的，应承担相应责任。9.3丙方违约责任：（1）丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。（2）丙方泄露保密信息，给甲方或乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（3）丙方违反合同约定，给甲方或乙方造成其他损失的，应予以赔偿。9.4任何一方因不可抗力导致不能履行合同时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时通知对方，并提供有效证明。第十条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。11.2任何一方因不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力发生后[具体天数]日内书面通知其他方，并提供相关证明文件。11.3因不可抗力导致的合同履行障碍，受影响方可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时采取措施减少损失。第十二条合同附件本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件清单包括：（1）甲方提供的项目基础资料清单。（2）设计合同（如有单独设计合同）。（3）监理合同（如有单独监理合同）。（4）[其他根据项目情况需要附件的列明]。第十三条通知与送达13.1本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。13.2通知在以下时间视为送达：（1）专人送达，交付时视为送达。（2）挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。（3）电子邮件，发送成功后视为送达。13.3任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。第十四条法律适用与管辖本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，适用本合同第十条约定解决。第十五条合同份数本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，丙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。第十六条其他16.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。16.2本合同自生效之日起，取代双方此前就本项目达成的所有口头或书面协议、谅解。甲方（盖章）：[甲方单位公章]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日乙方（盖章）：[乙方单位公章]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日丙方（盖章）：[丙方单位公章]法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日篇二甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（设计人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]丙方（监理人）：[丙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[丙方注册地址]通讯地址：[丙方通讯地址]联系电话：[丙方联系电话]电子邮箱：[丙方电子邮箱]鉴于甲方拟对安徽界首森林公园进行景观改造与建设，需要委托乙方进行景观设计，并委托丙方对设计及施工过程进行监理，三方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：安徽界首森林公园景观工程。1.2项目地点：安徽省界首市[具体地理位置描述]。1.3项目范围：本项目景观设计范围包括但不限于公园主要入口区域、核心景观广场、生态步道系统、滨水景观带、特色植物园区、休憩节点空间及相关小型构筑物等区域。具体设计内容涵盖景观方案设计、初步设计、施工图设计；施工内容涉及硬质铺装、园路、广场、水景、驳岸、雕塑小品、景墙、景墙、植物配置、照明系统、标识系统等的建设。监理范围覆盖设计阶段的服务质量监督和施工阶段的质量、进度、投资、安全及合同管理等方面的监理工作。1.4项目目标：通过景观设计、施工及有效监理，提升安徽界首森林公园的整体环境品质和景观吸引力，满足生态保护与休闲游憩的功能需求，打造具有地域特色的森林公园景观典范，确保项目成果符合相关规划要求和国家及行业现行标准规范。第二条设计阶段与内容2.1设计依据（1）国家及地方现行的有关法律法规、技术标准和规范，如《城市绿化设计规范》、《公园设计规范》、《建设工程质量管理条例》等。（2）甲方提供的项目基础资料，包括但不限于土地现状图、地形图、地质勘察报告、项目总体规划、相关控制性详细规划文件、环境评估报告、投资估算等。（3）甲方对项目功能、风格、规模的特定要求及要求。（4）本合同约定的其他依据。2.2设计要求（1）设计应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范。（2）设计应体现生态优先、因地制宜的原则，注重保护现有自然山水格局和历史文化元素。（3）设计应结合森林公园特性，营造富有地域文化特色和自然野趣的景观空间。（4）设计应满足项目功能使用需求，确保景观设施的实用性、安全性和耐久性。（5）设计应考虑景观维护管理的便利性。（6）材料选用应注重环保、节能和可持续性。（7）设计文件深度应符合国家及行业标准要求。2.3设计进度与内容（1）乙方应在收到甲方提供的完整设计依据后[具体天数]日内，提交概念方案设计，并报送甲方审核。（2）甲方应在收到概念方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见修改完善后提交初步方案设计。（3）甲方应在收到初步方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见完成方案设计，并报送有关部门审查。（4）方案审查通过后，乙方应在[具体天数]日内完成施工图设计，并提交给甲方及丙方进行审查。（5）乙方应配合完成施工图审查，并根据审查意见进行修改完善，提交最终版施工图设计文件、计算书、设计说明、效果图、材料表等全套设计文件。（6）乙方应在施工期间根据施工需要，提供必要的设计交底和技术支持，并参与解决施工中出现的设计问题。2.4设计修改（1）在施工过程中，如因现场条件变化或甲方需要，需进行设计修改，甲方应提出书面修改要求，并承担由此产生的费用。（2）如因乙方设计错误或遗漏导致需要修改，乙方应负责修改，并承担由此产生的费用和可能造成的损失。（3）设计修改应遵循原设计原则，并保证最终设计质量。第三条施工阶段与内容3.1施工依据（1）已批准的景观设计方案、初步设计、施工图设计文件及相关修改文件。（2）国家及地方现行的有关工程建设法律、法规、技术标准和规范。（3）项目所在地相关规划及管理规定。（4）监理合同及相关监理规划。3.2施工要求（1）施工单位应严格按照批准的施工图设计文件及国家、行业相关标准规范进行施工。（2）所用材料、构配件及设备必须符合设计要求及国家质量标准，应有出厂合格证和必要的检测报告，重要材料应进行进场检验。（3）施工单位应编制详细的施工组织设计和专项施工方案，并报送丙方审核、甲方批准。（4）施工单位应建立完善的安全生产管理体系，严格遵守安全操作规程，确保施工安全。（5）施工单位应注重施工过程中的环境保护和文明施工。3.3施工进度（1）施工单位应在施工组织设计中确定总体施工进度计划，并报丙方审核、甲方批准。（2）施工单位应按批准的进度计划组织施工，并定期向丙方报告工程进展情况。（3）丙方应对施工进度进行监督检查，如发现进度滞后，应及时签发监理通知，要求施工单位采取纠正措施。3.4质量控制（1）施工单位应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和国家验收标准。（2）施工单位应积极配合丙方的质量检查和验收工作，对监理人员提出的质量问题应及时整改。（3）工程所用材料、构配件及设备的质量应进行严格控制，严禁使用不合格产品。（4）工程完工后，施工单位应自行组织初验，合格后报丙方及甲方进行竣工验收。第四条监理阶段与内容4.1监理依据（1）国家有关法律、法规、规章和标准。（2）政府批准的工程建设文件。（3）甲方与乙方签订的设计合同及设计文件。（4）甲方与丙方签订的监理合同及监理规划、实施细则。（5）施工合同及施工组织设计、专项施工方案等。4.2监理方式丙方将采用旁站、巡视、平行检验、审核、指令等多种方式履行监理职责。4.3监理内容（1）设计阶段服务质量监理：丙方有权审查乙方提交的设计文件是否符合设计合同要求及相关标准规范，并向乙方提出书面意见。对重大设计问题，丙方应向甲方报告。（2）施工阶段监理：a.资质与人员审查：审查施工单位资质、特种作业人员资格是否符合要求。b.材料、设备审查：审查进场材料、设备的质量证明文件，必要时进行见证取样送检。c.施工方案审查：审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案是否符合要求。d.进度控制：审查施工单位提交的施工进度计划，检查实际进度，签发工程暂停令、复工令，以及工程款支付证书。e.质量控制：进行现场巡视、旁站和平行检验，对工程质量、进度、投资、安全及合同管理进行监督。参加隐蔽工程验收和分部分项工程验收，对不合格工程签发监理通知，要求施工单位整改，并跟踪检查整改结果。参加或主持工程竣工验收。f.投资控制：审核施工单位报送的工程量，签发工程款支付证书，参与处理工程变更和索赔事宜，协助甲方控制工程投资。g.安全管理：检查施工单位的安全生产管理制度及措施落实情况，进行安全巡视，对发现的安全隐患签发监理通知，要求施工单位整改，并报告甲方。h.合同管理：监督合同履行情况，协调处理设计与施工、设计与监理、施工与监理之间可能出现的协调问题，以及合同争议。4.4监理报告丙方应按监理合同约定，定期向甲方提交监理月报、专题报告等，并参与编写竣工验收报告。第五条费用与支付5.1设计费（1）本项目的景观设计费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。（2）设计费支付方式如下：a.方案设计费：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。b.初步设计费：方案设计经甲方审核确认后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。c.施工图设计费：施工图设计文件提交并通过审查后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。d.结算设计费：工程竣工验收合格后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的设计费，即人民币[具体金额]元。（3）甲方应按合同约定及时足额支付设计费。如甲方无故拖欠设计费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向乙方支付违约金。5.2监理费（1）本项目的景观工程监理费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。（2）监理费支付方式如下：a.预付款：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。b.中期支付：监理工作完成一半后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。c.结算支付：工程竣工验收合格并完成结算后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的监理费，即人民币[具体金额]元。（3）甲方应按合同约定及时足额支付监理费。如甲方无故拖欠监理费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向丙方支付违约金。5.3其他费用（1）因设计变更、现场签证等产生的费用，由甲方与乙方、丙方协商确定，并按合同约定支付。（2）因工程索赔产生的费用，由丙方协助甲方与施工单位协商解决，费用处理结果按合同约定执行。（3）第三方检测、勘察等费用，由提出方承担，费用标准按相关规定执行。第六条知识产权6.1乙方提交的设计成果（包括但不限于方案、初步设计、施工图等）的知识产权在甲方付清全部设计费后归甲方所有。甲方有权在项目内部及公园管理范围内使用、复制、修改设计成果。6.2丙方在履行监理合同过程中形成的监理文件及成果的知识产权归丙方所有。甲方有权在项目管理中使用这些文件及成果。6.3任何一方不得侵犯对方的知识产权，不得将包含对方知识产权的成果用于合同约定范围之外的其他项目，除非事先获得对方书面许可。第七条保密条款7.1甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等（以下简称“保密信息”）承担保密义务。7.2保密信息包括但不限于：各方的经营信息、财务信息、技术方案、设计图纸、施工数据、评估报告、会议纪要等未公开的信息。7.3任何一方不得以任何方式泄露、披露或使用保密信息，不得为第三方提供保密信息，法律法规另有规定或甲乙丙三方另有约定的除外。7.4本保密义务不因合同的订立、履行、变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年。7.5违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，赔偿由此给守约方造成的全部损失。第八条合同生效、变更与解除8.1本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效。8.2本合同经甲乙丙三方协商一致，可以书面形式进行变更。变更内容作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.3发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：（1）一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。（2）乙方未能按合同约定完成设计任务，设计质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。（3）施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。（4）丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成重大损失的。（5）因不可抗力导致合同目的无法实现的。8.4合同解除后，各方应妥善处理善后事宜，已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付设计费、监理费的，每逾期一日，应按应付未付金额的[百分比]向乙方、丙方支付违约金。（2）甲方提供的资料错误或延误，导致乙方、丙方工作延误或产生损失的，甲方应承担相应责任。（3）甲方无故要求乙方、丙方暂停工作或解除合同的，应承担由此给乙方、丙方造成的损失。9.2乙方违约责任：（1）乙方未能按合同约定的时间和要求提交设计文件，每逾期一日，应按合同总设计费的[百分比]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。（2）乙方提交的设计文件质量不符合要求，经修改后仍无法满足合同约定或审查要求的，甲方有权要求乙方承担修改费用，并可根据情况减少设计费或解除合同，要求乙方赔偿损失。（3）乙方在施工过程中提供的技术支持不到位，导致工程质量、进度受影响的，应承担相应责任。9.3丙方违约责任：（1）丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。（2）丙方泄露保密信息，给甲方或乙方造成损失的，应承担赔偿责任。（3）丙方违反合同约定，给甲方或乙方造成其他损失的，应予以赔偿。9.4任何一方因不可抗力导致不能履行合同时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时通知对方，并提供有效证明。第十条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，三方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。11.2甲方应在不可抗力发生后[具体天数]日内书面通知其他方，并提供相关证明文件。11.3因不可抗力导致的合同履行障碍，受影响方可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时采取措施减少损失。第十二条通知与送达12.1本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。12.2通知在以下时间视为送达：（1）专人送达，交付时视为送达。（2）挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。（3）电子邮件，发送成功后视为送达。12.3任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。第十三条法律适用与管辖本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，适用本合同第十条约定解决。第十四条合同份数本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，丙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。第十五条其他15.1本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。15.2本合同自生效之日起，取代双方此前就本项目达成的所有口头或书面协议、谅解。15.3本合同生效之日起，取代双方此前就本项目达成的所有口头或书面协议、谅解。第十六条协议签订地：[具体地点]第十七条附件：[具体附件清单]第十八条生效条件：[具体生效条件]第十九条管辖法院/仲裁机构：[具体法院/仲裁机构名称]第二十条争议解决方式：[具体争议解决方式]第二十一条通知与送达：[具体通知与送达条款]第二十二条法律适用与管辖：[具体法律适用与管辖条款]第二十三条合同份数：[具体合同份数]第二十四条其他：[其他条款]（注：以上条款为示例性编号，实际合同中可能不包含此类编号）---（以下为标准合同内容主体部分，无编号）甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（设计人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]丙方（监理人）：[丙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[丙方注册地址]通讯地址：[丙方通讯地址]联系电话：[丙方联系电话]电子邮箱：[丙方电子邮箱]鉴于甲方拟对安徽界首森林公园进行景观改造与建设，需要委托乙方进行景观设计，并委托丙方对设计及施工过程进行监理，三方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目达成以下协议：第一条项目概况本项目位于安徽省界首市[具体地理位置描述]，项目名称为安徽界首森林公园景观工程。项目范围包括但不限于公园主要入口区域、核心景观广场、生态步道系统、滨水景观带、特色植物园区、休憩节点空间及相关小型构筑物等区域。设计内容涵盖景观方案设计、初步设计、施工图设计；施工内容涉及硬质铺装、园路、广场、水景、驳岸、雕塑小品、景墙、植物配置、照明系统、标识系统等的建设。监理范围覆盖设计阶段的服务质量监督和施工阶段的质量、进度、投资、安全及合同管理等方面的监理工作。项目目标是提升安徽界首森林公园的整体环境品质和景观吸引力，满足生态保护与休闲游憩的功能需求，打造具有地域特色的森林公园景观典范。第二条设计阶段与内容设计依据包括国家及地方现行的有关法律法规、技术标准和规范，如《城市绿化设计规范》、《公园设计规范》、《建设工程质量管理条例》等；甲方提供的项目基础资料，包括但不限于土地现状图、地形图、地质勘察报告、项目总体规划、相关控制性详细规划文件、环境评估报告、投资估算等；甲方对项目功能、风格、规模的特定要求及要求；本合同约定的其他依据。设计要求：设计应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范；设计应体现生态优先、因地制宜的原则，注重保护现有自然山水格局和历史文化元素；设计应结合森林公园特性，营造富有地域文化特色和自然野趣的景观空间；设计应满足项目功能使用需求，确保景观设施的实用性、安全性和耐久性；设计应考虑景观维护管理的便利性；材料选用应注重环保、节能和可持续性；设计文件深度应符合国家及行业标准要求。设计进度与内容：乙方应在收到甲方提供的完整设计依据后[具体天数]日内，提交概念方案设计，并报送甲方审核；甲方应在收到概念方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见修改完善后提交初步方案设计；甲方应在收到初步方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见完成方案设计，并报送有关部门审查；方案审查通过后，乙方应在[具体天数]日内完成施工图设计，并提交给甲方及丙方进行审查；乙方应配合完成施工图审查，并根据审查意见进行修改完善，提交最终版施工图设计文件、计算书、设计说明、效果图、材料表等全套设计文件；乙方应在施工期间根据施工需要，提供必要的设计交底和技术支持，并参与解决施工中出现的设计问题。设计修改：在施工过程中，如因现场条件变化或甲方需要，需进行设计修改，甲方应提出书面修改要求，并承担由此产生的费用；如因乙方设计错误或遗漏导致需要修改，乙方应负责修改，并承担由此产生的费用和可能造成的损失；设计修改应遵循原设计原则，并保证最终设计质量。第三条施工阶段与内容施工依据：已批准的景观设计方案、初步设计、施工图设计文件及相关修改文件；国家及地方现行的有关工程建设法律、法规、技术标准和规范；项目所在地相关规划及管理规定；监理合同及相关监理规划。施工要求：施工单位应严格按照批准的施工图设计文件及国家、行业相关标准规范进行施工；所用材料、构配件及设备必须符合设计要求及国家质量标准，应有出厂合格证和必要的检测报告，重要材料应进行进场检验；施工单位应编制详细的施工组织设计和专项施工方案，并报送丙方审核、甲方批准；施工单位应建立完善的安全生产管理体系，严格遵守安全操作规程，确保施工安全；施工单位应注重施工过程中的环境保护和文明施工。施工进度：施工单位应在施工组织设计中确定总体施工进度计划，并报丙方审核、甲方批准；施工单位应按批准的进度计划组织施工，并定期向丙方报告工程进展情况；丙方应对施工进度进行监督检查，如发现进度滞后，应及时签发监理通知，要求施工单位采取纠正措施。质量控制：施工单位应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和国家验收标准；施工单位应积极配合丙方的质量检查和验收工作，对监理人员提出的质量问题应及时整改；工程所用材料、构配件及设备的质量应进行严格控制，严禁使用不合格产品；工程完工后，施工单位应自行组织初验，合格后报丙方及甲方进行竣工验收。第四条监理阶段与内容监理依据：国家有关法律、法规、规章和标准；政府批准的工程建设文件；甲方与乙方签订的设计合同及设计文件；甲方与丙方签订的监理合同及监理规划、实施细则；施工合同及施工组织设计、专项施工方案等。监理方式：丙方将采用旁站、巡视、平行检验、审核、指令等多种方式履行监理职责。监理内容：设计阶段服务质量监理：丙方有权审查设计文件的合规性和合理性，并向乙方提出书面意见。对重大设计问题，丙方应向甲方报告。施工阶段监理：审查施工单位资质、特种作业人员资格是否符合要求；材料、设备审查：审查进场材料、设备的质量证明文件，必要时进行见证取样送检；施工方案审查：审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案是否符合要求。进度控制：审查施工单位提交的施工进度计划，检查实际进度，签发工程暂停令、复工令，以及工程款支付证书。质量控制：进行现场巡视、旁站、平行检验，对工程质量、进度、投资、安全及合同管理进行监督。参加隐蔽工程验收和分部分项工程验收，对不合格工程签发监理通知，要求施工单位整改，并跟踪检查整改结果。参加或主持工程竣工验收。投资控制：审核施工单位报送的工程量，签发工程款支付证书，参与处理工程变更和索赔事宜，协助甲方控制工程投资。安全管理：检查施工单位的安全生产管理制度及措施落实情况，进行安全巡视，对发现的安全隐患签发监理通知，要求施工单位整改，并报告甲方。合同管理：监督合同履行情况，协调处理设计与施工、设计与监理、施工与监理之间可能出现的协调问题，以及合同争议。监理报告：丙方应按监理合同约定，定期向甲方提交监理月报、专题报告等，并参与编写竣工验收报告。第五条费用与支付设计费：本项目的景观设计费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。设计费支付方式如下：方案设计费：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。初步设计费：方案设计经甲方审核确认后[具体天数]日内支付总额的[具体金额]元。施工图设计费：施工图设计文件提交并通过审查后[具体天数]日内支付总额的[具体金额]元。结算设计费：工程竣工验收合格后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的设计费，即人民币[具体金额]元。甲方应按合同约定及时足额支付设计费。如甲方无故拖欠设计费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向乙方支付违约金。监理费：本项目的景观工程监理费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]。监理费支付方式如下：预付款：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。中期支付：监理工作完成一半后[具体天数]日内支付总额的[具体金额]元。结算支付：工程竣工验收合格并完成结算后[具体天数]日内支付剩余[具体百分比]%的监理费，即人民币[具体金额]元。甲方应按合同约定及时足额支付监理费。如甲方无故拖欠监理费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向丙方支付违约金。其他费用：因设计变更、现场签证等产生的费用，由甲方与乙方、丙方协商确定，并按合同约定支付。因工程索赔产生的费用，由丙方协助甲方与施工单位协商解决，费用处理结果按合同约定执行。第三方检测、勘察等费用，由提出方承担，费用标准按相关规定执行。第六条知识产权：乙方提交的设计成果（包括但不限于方案、初步设计、施工图设计等）的知识产权在甲方付清全部设计费后归甲方所有。甲方有权在项目内部及公园管理范围内使用、复制、修改设计成果。丙方在履行监理职责过程中形成的监理文件及成果的知识产权归丙方所有。甲方有权在项目管理中使用这些文件及成果。任何一方不得侵犯对方的知识产权，不得将包含对方知识产权的成果用于合同约定范围之外的其他项目，除非事先获得对方书面许可。第七条保密条款：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等承担保密义务。保密信息：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等未公开的信息。保密范围：包括但不限于：各方的经营信息、财务信息、技术方案、设计图纸、施工数据、评估报告、会议纪要等未公开的信息。保密期限：本保密义务不因合同的订立、履行、变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年。违反保密义务：丙方违反保密义务，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的法律责任，赔偿由此给守约方造成的全部损失。第八条合同生效、变更与解除：本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效。合同变更：本合同经甲乙丙三方协商一致，可以书面形式进行变更。变更内容作为合同附件，与合同具有同等法律效力。解除合同：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。设计违约：乙方未能按合同约定完成设计文件，设计质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。施工违约：施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。监理违约：丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。不可抗力：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：因不可抗力导致合同目的无法实现的。合同解除：合同解除后，各方应妥善处理善约：已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第九条违约责任：甲方未按合同约定支付设计费、监理费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向乙方、丙方支付违约金。设计违约：乙方未能按合同约定的时间和要求提交设计文件，每逾期一日，应按合同总设计费的[百分比]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。施工违约：乙方提交的设计文件质量不符合要求，经修改后仍无法满足合同约定或审查要求的，甲方有权要求乙方承担修改费用，并可根据情况减少设计费或解除合同，要求乙方赔偿损失。施工违约：乙方在施工过程中提供的技术支持不到位，应承担相应责任。监理违约：丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。不可抗力：因不可抗力导致合同目的无法实现的。合同解除：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：因严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。设计违约：乙方未能按合同约定完成设计文件，设计质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。施工违约：施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经施工人指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。监理违约：丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。不可抗力：因不可抗力导致合同目的无法实现的。合同解除：合同解除后，各方应妥善处理约：已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第十条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。不可抗力：发生不可抗力后[具体天数]日内书面通知其他方，并提供相关证明文件。设计修改：因设计变更、现场条件变化或甲方需要，需进行设计修改，甲方应提出书面修改要求，并承担由此产生的费用。设计违约：乙方应负责修改，并承担由此产生的费用和可能造成的损失。设计修改：设计修改应遵循原设计原则，并保证最终设计质量。第六条知识产权：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等承担保密义务。保密信息：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等未公开的信息。保密范围：包括但不限于：各方的经营信息、财务信息、技术方案、设计图纸、施工数据、评估报告、会议纪要等未公开的信息。保密期限：本保密义务不因合同的订立、履行、变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年。违反保密义务：丙方违反保密义务，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的法律责任，赔偿由此给守约方造成的全部损失。第九条合同生效、变更与解除：本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效。合同变更：本合同经甲乙丙三方协商一致，可以书面形式进行变更。变更内容作为合同附件，与合同具有同等法律效力。解除合同：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。设计违约：乙方未能按合同约定完成设计文件，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。施工违约：施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经施工人指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。监理违约：丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。不可抗力：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：因不可抗力导致合同目的无法实现的。合同解除：合同解除后，各方应妥善处理约：已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，适用本合同约定解决。第十二条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。电子邮件，发送成功后视为送达。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。设计违约：乙方提交的设计成果（包括但不限于方案、初步设计、施工图设计等）的知识产权在甲方付清全部设计费后归甲方所有。甲方有权在项目内部及公园管理范围内使用、复制、修改设计成果。丙方在履行监理职责过程中形成的监理文件及成果的知识产权归丙方所有。甲方有权在项目管理中使用这些文件及成果。任何一方不得侵犯对方的知识产权，不得将包含对方知识产权的成果用于合同约定范围之外的其他项目，除非事先获得对方书面许可。第六条知识产权：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等承担保密义务。保密信息：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等未公开的信息。保密范围：包括但不限于：各方的经营信息、财务信息、技术方案、设计图纸、施工数据、评估报告、会议纪要等未公开的信息。保密期限：本保密义务不因合同的订立、履行、变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年。违反保密义务：丙方违反保密义务，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的法律责任，赔偿由此给守约方造成的全部损失。第九条合同生效、变更与解除：本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效。合同变更：本合同经甲乙丙三方协商一致，可以书面形式进行变更。变更内容作为合同附件，与合同具有同等法律效力。解除合同：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。设计违约：乙方未能按合同约定完成设计文件，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。施工违约：施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。监理违约：丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。不可抗力：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：因不可抗力导致合同目的无法实现的。合同解除：合同解除后，各方应妥善处理约：已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，适用本合同约定解决。第十二条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。电子邮件，发送成功后视为送达。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。设计违约：乙方提交的设计成果（包括但不限于方案、初步设计、施工图设计等）的知识产权在甲方付清全部设计费后归甲方所有。甲方有权在项目内部及篇三甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（设计人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]丙方（监理人）：[丙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[丙方注册地址]通讯地址：[丙方通讯地址]联系电话：[丙方联系电话]电子邮箱：[丙方电子邮箱]鉴于甲方拟对安徽界首森林公园进行景观改造与建设，需要委托乙方进行景观设计，并委托丙方对设计及施工过程进行监理，三方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目达成以下协议：第一条项目概况1.1项目名称：安徽界首森林公园景观工程。1.2项目地点：安徽省界首市[具体地理位置描述]。1.3项目范围：本项目景观设计范围包括但不限于公园主要入口区域、核心景观广场、生态步道系统、滨水景观带、特色植物园区、休憩节点空间及相关小型构筑物等区域。具体设计内容涵盖景观方案设计、初步设计、施工图设计；施工内容涉及硬质铺装、园路、广场、水景、驳岸、雕塑小品、景墙、植物配置、照明系统、标识系统等的建设。监理范围覆盖设计阶段的服务质量监督和施工阶段的质量、进度、投资、安全及合同管理等方面的监理工作。1.4项目目标：通过景观设计、施工及有效监理，提升安徽界首森林公园的整体环境品质和景观吸引力，满足生态保护与休闲游憩的功能需求，打造具有地域特色的森林公园景观典范，确保项目成果符合相关规划要求和国家及行业现行标准规范。第二条设计阶段与内容2.1设计依据（1）国家及地方现行的有关法律法规、技术标准和规范，如《城市绿化设计规范》、《公园设计规范》、《建设工程质量管理条例》等。（2）甲方提供的项目基础资料，包括但不限于土地现状图、地形图、地质勘察报告、项目总体规划、相关控制性详细规划文件、环境评估报告、投资估算等。（3）甲方对项目功能、风格、规模的特定要求及要求。（4）本合同约定的其他依据。2.2设计要求：设计应符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范；设计应体现生态优先、因地制宜的原则，注重保护现有自然山水格局和历史文化元素；设计应结合森林公园特性，营造富有地域文化特色和自然野趣的景观空间；设计应满足项目功能使用需求，确保景观设施的实用性、安全性和耐久性；设计应考虑景观维护管理的便利性；材料选用应注重环保、节能和可持续性；设计文件深度应符合国家及行业标准要求。2.3设计进度与内容：乙方应在收到甲方提供的完整设计依据后[具体天数]日内，提交概念方案设计，并报送甲方审核；甲方应在收到概念方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见修改完善后提交初步方案设计；甲方应在收到初步方案设计后[具体天数]日内完成审核并反馈意见，乙方根据审核意见完成方案设计，并报送有关部门审查；方案审查通过后，乙方应在[具体天数]日内完成施工图设计，并提交给甲方及丙方进行审查；乙方应配合完成施工图审查，并根据审查意见进行修改完善，提交最终版施工图设计文件、计算书、设计说明、效果图、材料表等全套设计文件；乙方应在施工期间根据施工需要，提供必要的设计交底和技术支持，并参与解决施工中出现的设计问题。2.4设计修改：在施工过程中，如因现场条件变化或甲方需要，需进行设计修改，甲方应提出书面修改要求，并承担由此产生的费用；如因乙方设计错误或遗漏导致需要修改，乙方应负责修改，并承担由此产生的费用和可能造成的损失；设计修改应遵循原设计原则，并保证最终设计质量。第三条施工阶段与内容3.1施工依据：已批准的景观设计方案、初步设计、施工图设计文件及相关修改文件；国家及地方现行的有关工程建设法律、法规、技术标准和规范；项目所在地相关规划及管理规定；监理合同及相关监理规划。3.2施工要求：施工单位应严格按照批准的施工图设计文件及国家、行业相关标准规范进行施工；所用材料、构配件及设备必须符合设计要求及国家质量标准，应有出厂合格证和必要的检测报告，重要材料应进行进场检验；施工单位应编制详细的施工组织设计和专项施工方案，并报送丙方审核、甲方批准；施工单位应建立完善的安全生产管理体系，严格遵守安全操作规程，确保施工安全；施工单位应注重施工过程中的环境保护和文明施工。3.3施工进度：施工单位应在施工组织设计中确定总体施工进度计划，并报丙方审核、甲方批准；施工单位应按批准的进度计划组织施工，并定期向丙方报告工程进展情况；丙方应对施工进度进行监督检查，如发现进度滞后，应及时签发监理通知，要求施工单位采取纠正措施。3.4质量控制：施工单位应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和国家验收标准；施工单位应积极配合丙方的质量检查和验收工作，对监理人员提出的质量问题应及时整改；工程所用材料、构配件及设备的质量应进行严格控制，严禁使用不合格产品；工程完工后，施工单位应自行组织初验，合格后报丙方及甲方进行竣工验收。第四条监理阶段与内容4.1监理依据：国家有关法律、法规、规章和标准；政府批准的工程建设文件；施工合同及施工组织设计、专项施工方案等。4.2监理方式：丙方将采用旁站、巡视、平行检验、审核、指令等多种方式履行监理职责。4.3监理内容：设计阶段服务质量监理：丙方有权审查设计文件的合规性和合理性，并向乙方提出书面意见。对重大设计问题，丙方应向甲方报告。施工阶段监理：审查施工单位资质、特种作业人员资格是否符合要求；材料、设备审查：审查进场材料、设备的质量证明文件，必要时进行见证取样送检；施工方案审查：审查施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案是否符合要求。进度控制：审查施工单位提交的施工进度计划，检查实际进度，签发工程暂停令、复工令，以及工程款支付证书。质量控制：进行现场巡视、旁站、平行检验，对工程质量、进度、投资、安全及合同管理进行监督。参加隐蔽工程验收和分部分项工程验收，对不合格工程签发监理通知，要求施工单位整改，并跟踪检查整改结果。参加或主持工程竣工验收。投资控制：审核施工单位报送的工程量，签发工程款支付证书，参与处理工程变更和索赔事宜，协助甲方控制工程投资。安全管理：检查施工单位的安全生产管理制度及措施落实情况，进行安全巡视，对发现的安全隐患签发监理通知，要求施工单位整改，并报告甲方。合同管理：监督合同履行情况，协调处理设计与施工、设计与监理、施工与监理之间可能出现的协调问题，以及合同争议。4.4监理报告：丙方应按监理合同约定，定期向甲方提交监理月报、专题报告等，并参与编写竣工验收报告。第五条费用与支付5.1设计费：本项目的景观设计费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。设计费支付方式如下：方案设计费：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。初步设计费：方案设计经甲方审核确认后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。施工图设计费：施工图设计文件提交并通过审查后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。结算设计费：工程竣工验收合格后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的设计费，即人民币[具体金额]元。甲方应按合同约定及时足额支付设计费。如甲方无故拖欠设计费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向乙方支付违约金。5.2监理费：本项目的景观工程监理费总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。监理费支付方式如下：预付款：合同签订后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。中期支付：监理工作完成一半后[具体天数]日内支付总额的[百分比]%，即人民币[具体金额]元。结算支付：工程竣工验收合格并完成结算后[具体天数]日内支付剩余[百分比]%的监理费，即人民币[具体金额]元。甲方应按合同约定及时足额支付监理费。如甲方无故拖欠监理费，每逾期一日，应按拖欠金额的[百分比]向丙方支付违约金。5.3其他费用：因设计变更、现场签证等产生的费用，由甲方与乙方、丙方协商确定，并按合同约定支付。因工程索赔产生的费用，由丙方协助甲方与施工单位协商解决，费用处理结果按合同约定执行。第三方检测、勘察等费用，由提出方承担，费用标准按相关规定执行。第六条知识产权：乙方提交的设计成果（包括但不限于方案、初步设计、施工图设计等）的知识产权在甲方付清全部设计费后归甲方所有。甲方有权在项目内部及公园管理范围内使用、复制、修改设计成果。丙方在履行监理职责过程中形成的监理文件及成果的知识产权归丙方所有。甲方有权在项目管理中使用这些文件及成果。任何一方不得侵犯对方的知识产权，不得将包含对方知识产权的成果用于合同约定范围之外的其他项目，除非事先获得对方书面许可。6.1保密条款：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等承担保密义务。6.2保密信息：甲乙丙三方应对在合作过程中所获知的对方商业秘密、技术信息、项目资料等未公开的信息。6.3保密范围：包括但不限于：各方的经营信息、财务信息、技术方案、设计图纸、施工数据、评估报告、会议纪要等未公开的信息。6.4保密期限：本保密义务不因合同的订立、履行、变更、解除或终止而失效。保密期限为本合同有效期内及合同终止后[具体年限]年。6.5违反保密义务：丙方违反保密义务，给甲方或乙方造成损失的，应承担相应的法律责任，赔偿由此给守约方造成的全部损失。第七条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同生效、变更与解除：本合同自甲乙丙三方签字盖章后生效。8.1合同变更：本合同经甲乙丙三方协商一致，可以书面形式进行变更。变更内容作为合同附件，与合同具有同等法律效力。8.2解除合同：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的。设计违约：乙方未能按合同约定完成设计文件，经丙方或甲方指出后仍不整改，或设计文件无法通过审查导致项目无法进行的。施工违约：施工单位未能按合同约定完成施工任务，工程进度严重滞后，或工程质量不符合要求，经丙方或甲方指出后仍不整改，或施工存在重大安全隐患且拒不处理的。监理违约：丙方未能按合同约定履行监理职责，导致项目目标无法实现或造成损失的，应承担相应责任，并赔偿甲方损失。8.3不可抗力：发生以下情况之一，守约方有权书面通知违约方解除合同：因不可抗力导致合同目的无法实现的。8.4合同解除：合同解除后，各方应妥善处理约：已发生的费用按实际完成情况结算。给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。第九条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.1不可抗力：发生不可抗力后[具体天数]日内书面通知其他方，并提供相关证明文件。9.2设计修改：因设计变更、现场条件变化或甲方需要，需进行设计修改，甲方应提出书面修改要求，并承担由此产生的费用。9.3设计违约：乙方应负责修改，并承担由此产生的费用和可能造成的损失。9.4设计修改：设计修改应遵循原设计原则，并保证最终设计质量。第十条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。10.1通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。电子邮件，发送成功后视为送达。10.2任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。第十一条附件：[具体附件清单]第十二条合同份数：本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，丙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。第十三条法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条其他：[其他条款]第十五条协议签订地：[具体地点]第十六条争议解决方式：[具体争议解决方式]第十七条通知与送达：[具体通知与送达条款]第十八条法律适用与管辖：[具体法律适用与管辖条款]第十九条附件：[具体附件清单]第二十条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十一条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。第二十二条通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。电子邮件，发送成功后视为送达。第二十三条任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。第二十四条法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十五条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。第二十六条通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。电子邮件，发送成功后视为送达。第二十七条任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。第二十八条法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第二十九条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。第三十条通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具体天数]日视为送达。电子邮件，发送成功后视为送达。第三十一条任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知其他方。第三十二条法律适用与管辖：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第三十二条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对三方均有约束力。或，任何一方也可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第三十三条通知与送达：本合同项下的所有通知、请求、文件等均应以书面形式，通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件等方式发送至本合同首部列明的地址或电子邮箱。第三十四条通知在以下时间视为送达：专人送达，交付时视为送达。挂号信或快递，寄出后[具