2026年监理工程师之土木建筑目标控制每日一练有答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制每日一练有答案详解1.在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（）。

A.同意延长施工合同工期

B.免除承包商的误期损失赔偿

C.确认承包商在合理的状态下施工

D.同意支付承包商赶工的全部额外开支【答案】：C2.卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。

A.反馈方法

B.过程方法

C.评价方法

D.监督方法【答案】：B3.下列各项活动中，属于监理工程师编制、审核和控制物资供应计划活动的是（）。

A.审核物资供应计划

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】：A4.工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B5.某进口设备按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。

A.27.300

B.28.067

C.30.797

D.30.874【答案】：D6.在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批【答案】：D7.（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。

A.二项分布

B.正态分布

C.泊松分布

D.非正态分布【答案】：B8.质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()

A.具有强制性质

B.提供了详细的质量控制细节

C.属于保密文件

D.涉及的内容只针对顾客【答案】：A9.（）是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐述监理单位的质量方针。

A.管理手册

B.程序文件

C.质量记录

D.质量手册【答案】：D10.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.设计合同的计价方式

C.设计各专业之间的协调配合程度

D.施工承发包模式的选择【答案】：C11.某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。

A.土方回填数量为0.26m3

B.管理费、利润合价为77.41元

C.机械费单价为38.12元/m3

D.清单项目综合单价为82.84元/m3【答案】：D12.下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。

A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路

B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0

C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0

D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】：D13.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法【答案】：A14.关于盗窃罪与侵占罪的认定，下列哪一说法是错误的？

A.乙乘坐出租车，下车后准备到后备箱提取行李，出租车司机甲驾车迅速离开获取乙行李的，由于甲开车逃离时财物仍然属于乙占有，甲成立盗窃罪

B.乙乘坐出租车，下车后正在整理自己财物，乘客甲发现车内有一名贵手机，迅速上车，吩咐出租车司机驾车离开，甲获取该手机的，由于乙在车旁，车内乙的手机属于乙占有，甲成立盗窃罪

C.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，两小时后，乘客甲发现该手机后将其拿走的，对乙来说，其手机属于遗忘物，故甲成立侵占罪

D.乙乘坐出租车，下车后将名贵手机落在车上，晚上出租车司机甲清理出租车，发现该手机，据为己有的，由于司机已经占有乙的手机，故司机甲成立侵占罪【答案】：C15.在建设工程质量的适用性中，下列属于使用性能的是（）。

A.建设工程的规格尺寸

B.地基基础的牢固程度

C.工业厂房可以满足生产活动需要

D.建筑物的造型【答案】：C16.在项目BIM实施过程中软件资源配置不包括()。

A.根据应用内容及结合企业自身情况合理选择

B.IM软件B根据软件对运行环境的具体需求，对相应电脑配置进行重新匹配

C.根据甲方具体要求以及同项目各参与方进行协同，合理选择软件版本，对不符合要求的版本软件进行相应的升级

D.根据具体需求自主研发或委托软件开发公司进行相应的实用性软件开发【答案】：B17.承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：B18.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C19.某企业从银行借款1000万元，年利息120万元，手续费等筹资费用30万元，企业所得税率25%，该项借款的资金成本率为（）。

A.9.00%

B.9.28%

C.11.25%

D.12%【答案】：B20.某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，贷款时间为：第1年500万元，第2年900万元，第3年1300万元，年利率为8％，则建设期利息总和为()万元。

A.269.41

B.216.00

C.254.32

D.225.41【答案】：A21.估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和()。

A.工程量清单中提供的工程量

B.承包人投标书中填报的工程量

C.按合同及设计文件要求实际完成的工程量

D.工程标底计算所依据的工程量【答案】：C22.根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A23.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.工程开工报审表【答案】：D24.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元／m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，实际单价为410元／m3，则该工程9月份的进度偏差为（）万元。

A.-36

B.36

C.-40

D.40【答案】：C25.采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（）。

A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期

D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前【答案】：C26.在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。

A.全部为关键工作

B.至少有一项为关键工作

C.自由时差相等

D.总时差相等【答案】：B27.在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。

A.监理单位

B.设计单位

C.施工单位

D.采购单位【答案】：A28.工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。

A.项目投资

B.项目设计

C.项目决策

D.项目施工【答案】：A29.国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（）的职能。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.对建设活动主体资格管理

C.对工程承发包管理

D.对工程建设程度管理【答案】：B30.法庭秩序，是指《人民法院法庭规则》所规定的，为保证法庭审理的正常进行，诉讼参与人、旁听人员应当遵守的纪律和规定，下面关于法庭秩序的说法错误的是：

A.诉讼参与人、旁听人员均不得对庭审活动进行录音、录像、摄影，或者通过发送邮件、博客、微博客等方式传播庭审情况

B.审判长对于诉讼参与人或者旁听人员扰乱违反法庭秩序的情节严重的行为，经院长批准后，可对其处1500元以下的罚款或者15日以下拘留

C.担任辩护人、诉讼代理人的律师严重扰乱法庭秩序，被强行带出法庭或者被处以罚款、拘留的，人民法院应当通知其所在的律师协会，并可以建议依法给予相应处罚

D.诉讼参与人、旁听人员对人民法院罚款、拘留的决定不服的，可以通过决定罚款、拘留的人民法院向上一级人民法院申请复议。复议期间，不停止决定的执行【答案】：A31.下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。

A.要求工期

B.计划工期

C.计算工期

D.合同工期【答案】：A32.BIM是以()技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。

A.三维数字

B.机械信息模型

C.建筑信息模型

D.数字化模型【答案】：A33.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A34.计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。

A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C.关键节点连成的线路一定是关键线路

D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等【答案】：B35.工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】：B36.（2020年真题）根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。

A.强调以经营为中心

B.强调以效益为中心

C.强调大质量观

D.强调企业责任【答案】：C37.关于授权性行政法规，下列哪一说法是错误的？

A.尚未制定法律的，全国人大及其常委会有权授权国务院根据实际需要，先制定行政法规

B.授权性行政法规与法律产生冲突的，应当报请全国人大常委会裁决

C.国务院应当在授权期限届满的6个月前，向全国人大常委会报告授权决定实施的情况，全国人大及其常委会应当及时制定法律

D.被授权机关不得将被授权的权利转授给其他机关【答案】：C38.根据设计要求，在施工过程中需对某新型钢筋混凝土屋架进行一次破坏性试验，以验证设计的正确性。此项试验费应列入下列哪一项？()

A.施工单位的直接费

B.施工单位的其他直接费

C.设计费

D.建设单位的研究试验费【答案】：D39.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】：A40.建筑工程险保险费项目一般按（）进行计量支付。

A.均摊法

B.凭据法

C.估价法

D.分解计量法【答案】：B41.生产性建设工程项目总投资和非生产性建设工程项目总投资的区别在于（）。

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.流动资金

D.建设期利息【答案】：C42.在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（）。

A.偶有偏差不足为怪

B.将实际进度调整到计划进度

C.废除计划进度

D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题【答案】：D43.在现场施工准备的质量控制中，（）应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员【答案】：C44.某工业建设项目，需进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为0.5％，外贸手续费费率为1.5％，进口关税税费为22％，增值税税率为17％，美元兑换人民币的汇率为6.2，则这批设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。

A.204.0

B.248.9

C.252.9

D.257.2【答案】：D45.对原材料按原包装的箱、盒进行随机抽数后，对抽到的箱、盒作全数检验，这种抽样方法是()

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.等距抽样

D.整群抽样【答案】：D46.工程质量控制应坚持（）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动地处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.以预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准【答案】：B47.下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。

A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路

B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0

C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0

D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】：D48.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.4

C.12

D.15【答案】：B49.根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（）。

A.提前竣工（赶工）费

B.施工索赔

C.误期赔偿费

D.暂列金额【答案】：A50.可行性研究中属于目标市场分析的是（）。

A.主要用户分析

B.产品竞争力优劣势分析

C.产品用途分析

D.市场风险分析【答案】：A51.项目监理机构宜将审查施工单位施工组织设计的情况，特别是（）及时向建设单位通报，应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位。

A.基础地基的情况

B.专项方案的情况

C.要求发回修改的情况

D.隐蔽工程的情况【答案】：C52.建筑工程信息模型的信息输入方应保证所输入数据的()。

A.准确性和完整性

B.安全性和沟通性

C.交换性和可实施性

D.完整性和标准性【答案】：A53.关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。

A.专业承包单位向建设单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.建设单位向总承包单位支付【答案】：D54.造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】：C55.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更文件

D.建设单位要求【答案】：A56.价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本【答案】：C57.混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。

A.减少混凝土对模板的冲击力

B.防止混凝土离析

C.加快浇筑速度

D.防止出现施工缝【答案】：B58.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C59.（2018年真题）项目监理机构对特别重要设备的制造过程质量控制可采取（）方式。

A.驻厂监造

B.定点监造

C.巡回监造

D.目标监造【答案】：A60.某新建项目建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。

A.110.0

B.120.0

C.121.3

D.234.3【答案】：A61.如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。

A.可反算出所需要的工人数或机械台班数

B.必须检查劳动力供应的可能性

C.无需考虑工作面是否足够

D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】：C62.利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度拖后的时间

B.实际进度超前的时间

C.拖欠的任务量

D.超额完成的任务量【答案】：A63.下列费用中，属于建设工程动态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.工程建设其他费

D.设备及工（器）具购置费【答案】：B64.某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。

A.621.15

B.634.61

C.402.48

D.432.67【答案】：C65.单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指（）。

A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差

B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差

C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差

D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差【答案】：B66.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】：C67.当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】：A68.工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（）阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计【答案】：C69.下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B70.甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司与丁监理公司共同

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司【答案】：D71.某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5d和3d，丙施工过程的作业时间为12d，则该分部工程的工期为（）d。

A.8

B.12

C.14

D.20【答案】：D72.某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】：D73.（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：C74.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.工程复工报审表

B.监理通知回复单

C.分部工程报验表

D.施工组织设计报审表【答案】：D75.某人连续5年每年末存入银行80万元，银行年利率4%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（）万元。

A.425.69

B.430.34

C.433.31

D.436.67【答案】：C76.（2022年真题）下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。

A.主要投入物供应现状

B.工艺技术和主要设备方案

C.项目组织机构和人力资源配置

D.项目资金来源及使用条件【答案】：A77.某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3，合同中约定土方单价20元／m3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元／m3，该工程结算时实际完成工程量为1．2万m3，则土方工程款为（）万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0【答案】：C78.在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是()

A.流水步距

B.流水间隔

C.流水强度

D.流水时距【答案】：A79.卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。

A.过程方法

B.系统方法

C.评价方法

D.整合方法【答案】：A80.在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。

A.3

B.2

C.4

D.5【答案】：A81.在（），要提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，确定地基承载力，预测地基沉降及其均匀性，并且提出地基和基础设计方案建议。

A.可行性研究阶段

B.初步勘察阶段

C.详细勘察阶段

D.方案设计阶段【答案】：C82.在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的a和β值均不宜超过()

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%【答案】：A83.建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.故障作业

B.关键路径

C.精益作业

D.快速路径【答案】：D84.组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。

A.施工过程

B.流水步距

C.工作面

D.施工段【答案】：A85.单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。

A.监理单位、施工单位

B.施工单位、监理单位

C.设计单位、质监站

D.施工单位、建设单位【答案】：B86.抗震钢筋进场检验最大力下总伸长率，下列实验数据中符合要求的是（）。

A.6.9%

B.7.8%

C.8.2%

D.9.5%【答案】：D87.（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A88.关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。

A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因

B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上

C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知

D.批准的工程延期必须符合实际情况【答案】：D89.在建设工程活动中，（）是指工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求。

A.工程质量事故

B.工程质量责任

C.工程质量缺陷

D.工程质量因素【答案】：C90.检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率α不宜超过5%，漏判概率b不宜超过()

A.8%

B.9%

C.10%

D.12%【答案】：C91.监理工程师在审批工程延期时间时，应根据（）来确定是否批准。

A.工程延误时间

B.合同规定

C.承包单位赶工费用

D.建设单位要求【答案】：B92.在钢筋混凝土T程的施工质量验收中，规定“钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈”，这属于检验批质量的()项目。

A.主控

B.一般

C.观感

D.基本【答案】：B93.ISO9000与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论基础上，并且都采用（）基本原理。

A.EPCA循环

B.TOT循环

C.BCF循环

D.PDCA循环【答案】：D94.下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A95.某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：D96.下列费用中，属于建筑安装工程费中检验试验费的是()

A.对构件进行一般鉴定、检查所发生的费用

B.新材料的试验费

C.建设单位委托检测机构进行检验的费用

D.对构件进行破坏性试验的费用【答案】：A97.在有足够工作面和资源的前提下，施工工期最短的施工组织方式是()。

A.依次施工

B.搭接施工

C.平行施工

D.流水施工【答案】：C98.单位工程划分的基本原则是按（）确定的。

A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能

B.工程部位、专业性质和专业系统

C.主要材料、设备类别和建筑功能

D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】：A99.在成本管控方面，运用BIM技术工程量精算功能，能够优化资源配置，达到项目成本管控目的。下列最准确的说法是()。

A.利用BIM技术可以准确算出实际的消耗量

B.利用BIM技术不可能算出实际的消耗量

C.利用BIM技术算出的实际用量就是消耗量

D.利用BIM技术可以算出消耗的可控范围【答案】：D100.某方案的固定资产投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。

A.13%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：C101.某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00【答案】：B102.下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费【答案】：A103.评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是否充分考虑方向、风向、采光等要素

B.设计参数、设计标准、功能和使用价值

C.新材料、新技术在相关部门的备案情况

D.适用功能是否满足质量目标和标准【答案】：A104.在单位工程质量验收中，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后的工程质量评估报告应提交给（）。

A.施工单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.设计单位【答案】：B105.在建设工程设计阶段属于监理单位的设计进度控制措施为（）。

A.确定设计委托方式及设计合同形式

B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制【答案】：C106.竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。

A.筹建

B.可行性研究

C.初步设计

D.开工【答案】：A107.根据《中华人民共和国合同法》的规定，下列合同有效的是()。

A.以欺骗胁迫的手段订立的合同

B.损害社会公共利益的合同

C.代理人签订的合同

D.违反法律、行政法规签订的合同【答案】：C108.某项目设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为2500万元，工程建设其他费为800万元，基本预备费为400万元，涨价预备费为200万元，建设期贷款利息为140万元，则该项目的动态投资为（）万元。

A.6300

B.1400

C.740

D.340【答案】：D109.骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。

A.固定竖向边框龙骨

B.安装洞口边竖向龙骨

C.固定沿顶棚、沿地面龙骨

D.安装加强龙骨【答案】：C110.下列选项中说法不正确的是()。

A.一体化指的是基于

B.IM技术可将几何、材料、空间关系、进度、成本等多种项目信息集成于三维模型中，并对其进行综合应用B建筑性能分析主要包括能耗分析、光照分析、设备分析、绿色分析等

C.信息完备性体现在B.IM技术可对工程对象进行3

D.设计可视化即在设计阶段建筑及构件以三维方式直观呈现出来【答案】：A111.关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短【答案】：A112.在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量【答案】：B113.关于地下防水工程施工的说法，正确的是（）。

A.主要施工人员应持有施工企业颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书

B.设计单位应编制防水工程专项施工方案

C.防水材料必须经具备相应资质的检测单位进行抽样检验

D.防水材料的品种、规格、性能等必须符合监理单位的要求【答案】：C114.工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D115.（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期【答案】：D116.某公司存入银行150万元，年利率为5%，预计存5年，单利计息和复利计息两种方式计息情况下，存款到期利息的差额为（）万元。

A.154.83

B.153.94

C.3.98

D.3.94【答案】：D117.（2017年真题）工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。

A.1

B.2

C.4

D.5【答案】：B118.2015年3月实际完成的某土方工程，按2014年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C119.同一厂家、同一类型的成型钢筋，不超过（）t为一批，每批随机抽取（）个成型钢筋.

A.30,3

B.60,3

C.60,6

D.120,12【答案】：A120.设备装配、试车和整机性能检测是设备制造质量的综合评定，（）应当组织设备的调整试车和整机性能检测。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目经理

D.建设单位项目负责人【答案】：A121.对于计数抽样的一般项目，如有关专业验收规范无明确规定时，可采用一次抽样方案，也可由建设、设计、监理、施工等单位根据检验对象的特征协商采用（）。

A.调整型抽样方案

B.计数型抽样方案

C.二次抽样方案

D.多次抽样方案【答案】：C122.“总预算=∑单位建筑工程费用+∑单位设备及安装工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息+铺底流动资金”描述的是（）预算编制中的（）总预算。

A.二级、建设项目

B.二级、单项工程

C.三级、建设项目

D.三级、单项工程【答案】：A123.建设单位应当自工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A124.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（）。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】：D125.通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。

A.质量第一

B.预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据【答案】：C126.关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。

A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反

B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上【答案】：B127.工作自由时差是指（）。

A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间

B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间

C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间

D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间【答案】：A128.签证索赔文件属于（）的工作。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.设计人员【答案】：C129.下列关于建设工程固定总价合同的说法中，错误的是()

A.合同执行中承包方承担主要风险

B.适合于工期在1年内的工程

C.要求初步设计已完成并可以估算出工程量

D.合同总价在合同约定的风险范围内不可调整【答案】：C130.产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：A131.盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？

A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护

B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理

C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间

D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查【答案】：C132.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A133.建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程【答案】：B134.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.限期撤出施工现场

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.就地销毁

D.降低标准使用【答案】：A135.对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。

A.过程方法

B.全员参与

C.以顾客为关注焦点

D.持续改进【答案】：D136.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施【答案】：C137.在卓越绩效管理模式中，组织持续发展的关键是（）。

A.系统管理

B.以人为本

C.远见卓识的领导

D.传承、改进和创新【答案】：D138.进口一套机械设备，离岸价(FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币。则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元。

A.53.68

B.55.29

C.60.39

D.62.00【答案】：D139.（2020年真题）下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.工程项目年度计划

B.设计总进度计划

C.施工准备工作计划

D.物资采购、加工计划【答案】：A140.下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.及时办理工程预付款及进度款支付手续

C.协调合同工期与进度计划之间的关系

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：A141.单位工程质量竣工验收记录中，综合验收结论经参加验收各方共同商定，由（）填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

A.监理单位

B.建设单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：B142.（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。

A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率

B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率

C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比

D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比【答案】：C143.编制建设工程物资需求计划的关键是（）。

A.确定需求量

B.制定物资生产和运输计划

C.制定物资招标进度计划

D.制定物资采购成本计划【答案】：A144.FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()

A.工程施工已经全部完成

B.承包商的工作使工程师满意

C.工程进度符合工程师的要求

D.变更项目已经工程师审核【答案】：B145.新增固定资产的价值构成应包括（）

A.预备费

B.无形资产

C.铺底流动资金

D.进厂职工培训费【答案】：A146.编制建设工程物资供应计划时，首先应考虑的是（）的平衡。

A.数量

B.时间

C.产销

D.供需【答案】：A147.工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。

A.影响总工期,但不影响后续工作

B.不影响总工期,但影响后续工作

C.既不影响总工期,也不影响后续工作

D.影响总工期,也影响后续工作【答案】：B148.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B149.工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B150.砖砌体的1形转角处留槎的要求是()。

A.留直槎

B.留斜槎

C.留直槎或斜槎

D.留直槎加密拉结筋【答案】：B151.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B152.某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法正确的是（）。

A.业主应给予承包商补偿

B.业主不给予承包商补偿

C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿

D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿【答案】：A153.工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。

A.与环境的协调性

B.经济性

C.可靠性

D.适用性【答案】：A154.业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】：B155.在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】：A156.工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。

A.总时差最小

B.自由时差最小

C.总时差最大

D.自由时差最大【答案】：A157.下列关于竣工结算的说法中，错误的是（）。

A.发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的14天内核对

B.发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28天内予以复核，并将复核结果通知承包人

C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证

D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行【答案】：A158.质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书【答案】：D159.关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。

A.是监理单位建立的质量控制工作体系

B.是一个一次性的质量控制工作体系

C.需进行第三方认证

D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】：B160.工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持()的原则。

A.以预防为主

B.以人为核心

C.质量第一

D.质量标准【答案】：A161.下列()软件无法完成建模工作。

A.Tekla

B.MagiCAD

C.ProjectWise

D.Revit【答案】：C162.（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B163.划分进度控制分界点，是按照（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】：C164.在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。

A.在设计方面，应选择结构较简单的产品

B.在生产方面，应选择废品率较低的产品

C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品

D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】：D165.现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。

A.11.46%

B.11.50%

C.12.00%

D.12.36%【答案】：A166.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。

A.7

B.14

C.1

D.28【答案】：A167.（2019年真题）工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.分部工程

D.单项工程【答案】：B168.用于项目财务生存能力分析的指标是()。

A.项目投资财务净现值

B.投资各方财务内部收益率

C.项目偿债备付率

D.项目净现金流量【答案】：D169.勘察项目负责人主持编写的勘察工作方案，应由该单位()审批、签字。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.专业负责人

D.主管部门负责人【答案】：B170.当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。

A.重新进行验收

B.可予以验收

C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收

D.不予验收【答案】：B171.某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100

B.10600

C.9000

D.8000【答案】：D172.在工程质量验收中，（）是指在下道工序施工后将被覆盖或掩盖，难以进行质量检查的工程。

A.检验批

B.隐蔽工程

C.一般项目

D.主控项目【答案】：B173.（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A174.某市政道路工程施工许可证的颁发日期是2020年10月26日，根据《中华人民共和国建筑法》，该工程应当在（）前开工。

A.2020年11月26日

B.2021年1月26日

C.2021年4月26日

D.2021年10月26日【答案】：B175.采用标号法时，网络计划的（）就是网络计划终点节点的标号值。

A.计算工期

B.要求工期

C.计划工期

D.实际工期【答案】：A176.根据建筑安装工程费用相关规定，规费中住房公积金的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额材料费

C.定额机械费

D.分部分项工程费【答案】：A177.关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个永久性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统随项目管理机构的解体而消失【答案】：D178.监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（）。

A.建设全过程

B.决策阶段

C.设计阶段

D.施工阶段【答案】：A179.涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。

A.建设单位

B.原设计单位

C.施工单位

D.监理单位【答案】：B180.某银行给企业贷款100万元，年利率为4%，贷款年限3年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行的利息为（）万元。

A.12.000

B.12.616

C.24.000

D.24.973【答案】：B181.根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险