2026年监理工程师之合同管理考前冲刺练习题及参考答案详解（综合卷）

2026年监理工程师之合同管理考前冲刺练习题及参考答案详解（综合卷）1.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】：C2.根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告【答案】：A3.关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】：B4.以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程【答案】：A5.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地【答案】：D6.鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。一般由（）对通过符合性初审的投标文件，按照招标文件中详细规定的投标技术文件、商务文件和经济文件的评价内容、因素和具体评分方法进行综合评估。

A.总监理工程师

B.设计单位负责人

C.评标委员会

D.投标人推选的代表【答案】：C7.下列食物的蛋白质真消化率最高的是（）。

A.全麦

B.大豆

C.牛肉

D.花生【答案】：C8.以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】：C9.以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】：A10.由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价【答案】：B11.根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。

A.承包人编制的合同项目的进度计划

B.监理人编制的合同项目的进度计划

C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划

D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划【答案】：C12.有关保证的表述中，说法不正确的是（）。

A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人

B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】：C13.根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7天，60天

B.7天，90天

C.14天，60天

D.14天，90天【答案】：B14.材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】：A15.（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D16.根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】：C17.根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】：C18.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5

B.10

C.15

D.30【答案】：D19.九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】：C20.勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A.投标截止时间之前

B.开标现场

C.开标完成后3内

D.开标完成后10日内【答案】：B21.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期【答案】：D22.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】：B23.适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购【答案】：C24.下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】：B25.采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计人员构成、业绩、从业经历

C.项目解读、设计构思

D.投标人信用情况和业绩【答案】：A26.(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】：B27.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】：A28.施工过程中发生变更，关于变更管理的说法，正确的是（）。

A.直接指示的变更需征求承包人意见

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及直接变更、建议变更和要求变更三类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】：D29.工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A30.在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。

A.责任方

B.承包人

C.发包人

D.监理人【答案】：B31.不是数据库的特点的是（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互关联

D.数据实现集中控制【答案】：C32.诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有【答案】：D33.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购【答案】：C34.发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）。

A.发包人提供的设计有缺陷

B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题

C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准

D.发包人直接指定分包人分包专业工程【答案】：B35.下列情形中评标委员会应当否决其投标的是（）。

A.投标联合体已提交共同投标协议

B.投标人符合招标文件规定的资格条件

C.同一投标人提交两个投标文件，招标文件要求提交备选投标方案

D.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字【答案】：D36.（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】：C37.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】：A38.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】：C39.在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人【答案】：A40.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性【答案】：B41.骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿【答案】：D42.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】：D43.（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A44.建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.租赁合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.诺成合同【答案】：D45.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】：B46.（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.专用条款

D.发包人要求【答案】：A47.有关轻质条板隔墙的以下构造要求中哪一条有误？()

A.60mm厚条板不得单独用作隔墙

B.用作分户墙的单层条板隔墙至少120mm厚

C.120mm厚条板隔墙接板安装高度不能大于2.6m

D.条板隔墙安装长度超过6m时应加强防裂措施【答案】：C48.某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月8日

C.4月20日

D.4月26日【答案】：A49.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书【答案】：B50.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】：A51.发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C52.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。

A.银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任

B.乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求

C.在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保

D.银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任【答案】：A53.无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为【答案】：C54.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】：D55.某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】：B56.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购【答案】：A57.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日【答案】：D58.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A59.某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方()

A.必须适用违约金条款

B.必须适用定金条款

C.可以选择适用违约金或定金条款

D.两者都不能适用，因约定无效【答案】：C60.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】：B61.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。

A.收益权

B.发布权

C.署名权

D.保护作品完整权【答案】：C62.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由()负责赔偿。

A.分包人

B.设计方

C.监理方

D.发包人【答案】：D63.下列设计施工总承包合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。

A.中标通知书

B.投标函

C.专用合同条款

D.承包人建议书【答案】：A64.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】：D65.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】：B66.根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权【答案】：A67.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密【答案】：D68.（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】：A69.永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：D70.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施【答案】：C71.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议【答案】：B72.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】：B73.建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方【答案】：A74.采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】：C75.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额【答案】：D76.工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。

A.人数为5人以上的单数

B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3

C.通常采用综合评估法

D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审【答案】：B77.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】：A78.承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】：D79.在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（）。

A.试验前准备

B.对联动试车的要求

C.对投料试车的要求

D.对性能的测试【答案】：A80.根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力

B.可以申请仲裁

C.仲裁前不必争取友好协商解决争端

D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行【答案】：B81.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】：D82.根据《招标投标法实施条例》，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。

A.优秀的建设方案

B.最低的报价

C.最好的工作质量

D.最快的工期【答案】：A83.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】：A84.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。

A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示

C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】：D85.（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A86.在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题【答案】：B87.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B88.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】：B89.用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5

B.10

C.50

D.20【答案】：B90.下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒【答案】：A91.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】：C92.对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

A.二

B.一

C.四

D.三【答案】：B93.（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】：D94.（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】：B95.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】：B96.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】：B97.合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.订立合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.履行合同时履行地【答案】：B98.按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】：C99.下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】：B100.（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】：A101.下列关于履约保证说法不正确的是()。

A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种

B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%

C.履约银行保函额度是合同价格的10%

D.履约担保书担保额度是合同价格的10%【答案】：D102.（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A103.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】：B104.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表【答案】：C105.设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干【答案】：A106.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书

B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书

C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期

D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担【答案】：A107.违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。

A.罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照【答案】：D108.维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。

A.5

B.4

C.3

D.2【答案】：B109.验收合格后，移交后的单位工程由()负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：A110.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查【答案】：C111.工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：C112.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【答案】：C113.设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。

A.发包人

B.设计施工总承包人

C.监理人

D.设计人【答案】：A114.在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%【答案】：D115.设计施工总承包合同的承包人违约导致合同解除后，发包人的权限范围不包括（）。

A.另行组织人员施工

B.没收承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议

D.使用承包人文件【答案】：B116.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】：D117.根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】：A118.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作【答案】：A119.采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止

B.自材料设备进场起至当月的月底止

C.自合同签订之日起至当月的月底止

D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】：A120.按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】：C121.（2015年真题）根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】：D122.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体【答案】：C123.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起

B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起

C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止

D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止【答案】：C124.在NEC系列合同条件中，（）用于业主和总承包商之间的主合同，也被用于总包管理的一揽子合同。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同【答案】：A125.ECC共同预警的最重要的机制是（）

A.早期警告

B.补偿事件

C.激励事件

D.协调沟通【答案】：A126.根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】：C127.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金【答案】：A128.下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。

A.承包的施工标段

B.缺陷责任期

C.工程质量标准

D.中标人的项目经理名称【答案】：B129.某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担【答案】：A130.菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标【答案】：A131.（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】：A132.铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形【答案】：D133.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.开标时间至少5日前

B.开标至少15日前

C.资格评审工作开始前5天

D.资格评审工作开始前15天【答案】：B134.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】：D135.材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】：C136.(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：D137.价格指数应首先采用（）提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】：D138.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】：C139.依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还【答案】：C140.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】：D141.判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】：C142.根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B143.(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条例→投标函【答案】：C144.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】：B145.合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】：B146.（）可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书【答案】：A147.适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购【答案】：A148.下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】：A149.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】：C150.NEC合同文本是由（）编制的。

A.国际咨询工程师联合会

B.英国土木工程师学会

C.美国建筑师学会

D.我国建筑工程学会【答案】：B151.设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】：D152.FIDIC标准合同文本中的（），适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)【答案】：B153.银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：C154.根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】：D155.某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】：D156.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】：C157.采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格【答案】：D158.某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.80【答案】：B159.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三阶段应对（）提出要求。

A.联动试车

B.性能测试

C.单车试验

D.投料试车【答案】：B160.根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】：D161.（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】：B162.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】：C163.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12【答案】：C164.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C165.为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。

A.设备生产周期

B.安装工程实施周期

C.设备安装条件

D.各部分所占费用比例【答案】：D166.关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B167.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所【答案】：B168.某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】：A169.在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题【答案】：B170.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书【答案】：B171.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天【答案】：B172.维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。

A.南方地区

B.热带地区

C.北方地区

D.日光照射充足地区【答案】：C173.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】：B174.设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：B175.关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】：D176.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12【答案】：C177.儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。

A.腹泻

B.易激惹

C.呕吐

D.体重增加【答案】：D178.关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】：A179.刘某一天摄入的蛋白质为50.6g，脂肪为65.0g，碳水化合物为220.3g，则刘某一天中蛋白质、脂胀碳水化合物三种营养素的供能比分别是（）。

A.12.1%、35.1%、52.8%

B.13.1%、42.1%、45.8%

C.15.3%、35.1%、49.7%

D.12.1%、42.1%、45.8%【答案】：A180.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】：D181.(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日【答案】：D182.保证合同权利和义务公平合理，不存在对合同条款的重大误解，不存在合同履行障碍。体现合同评审工作的（）内容。

A.合理