版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
《海南省建筑工程监理合同示范文本》合同三篇篇一合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在______省______市______签订:发包人(建设单位):(以下简称“甲方”)名称:________________________法定代表人或授权代表:________________________地址:________________________联系方式:________________________承包人(监理单位):(以下简称“乙方”)名称:________________________法定代表人或授权代表:________________________地址:________________________联系方式:________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就______省______市______区______项目(工程名称:________________________,工程地点:________________________)的建设工程监理事宜,经协商一致,订立本合同。本工程监理范围:对工程的设计阶段、施工阶段(包括施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段)的监理,具体包括:投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理和组织协调等。本工程监理合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止,总工期为______天。本工程监理合同价款暂定为人民币______元(大写:________________________元整),最终结算金额以双方确认的结算报告为准。监理费的支付方式按照本合同专用条款的约定执行。甲方承诺按照本合同约定履行义务,乙方承诺按照本合同约定提供监理服务。甲乙双方一致同意,本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。通用条款第一条词语定义除非本合同上下文另有解释,下列词语具有以下含义:1.1“工程”是指由甲方投资建设,乙方提供监理服务的建设工程。1.2“工程量清单”是指根据工程设计文件编制的,用以计算工程价格的清单。1.3“工程变更”是指对工程的设计、施工、材料、设备等进行的修改或增减。1.4“索赔”是指合同一方因对方违约或不可抗力事件而遭受损失时,向对方提出的补偿要求。1.5“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.6“通知”是指本合同约定的书面通知。1.7“送达”是指按照本合同约定的地址邮寄或直接交付通知。第二条监理机构2.1乙方应设立现场监理机构,负责本工程的监理工作。2.2监理机构的组织形式、人员配备和职责分工由乙方根据工程特点和本合同的要求确定,并报甲方批准。2.3乙方应向甲方提交监理机构成员名单和资质证明文件。第三条监理人员3.1乙方应按照国家有关规定配备具有相应资格和经验的监理人员。3.2监理人员应认真履行职责,遵守职业道德,维护甲方的合法权益。3.3乙方应保证监理人员连续稳定地履行监理职责,如需更换监理人员,应事先征得甲方同意,并保证新更换的监理人员具备相应的资格和能力。第四条监理工作4.1乙方应根据国家有关法律、法规、规章和标准,以及合同约定,对本工程进行全过程监理。4.2乙方应履行以下监理职责:4.2.1投资控制:(1)协助甲方编制工程预算和工程量清单。(2)审核工程款支付申请,并参与工程结算的审核。(3)协助甲方控制工程投资,防止超支。4.2.2质量控制:(1)审核施工方案、施工组织设计和专项施工方案,确保其符合设计要求和规范标准。(2)检查施工材料和设备的质量,确保其符合合同约定和技术标准。(3)监督施工过程,及时发现和纠正质量问题。(4)参与工程竣工验收,并出具质量评估报告。4.2.3进度控制:(1)审核施工进度计划,并监督其实施。(2)定期检查工程进度,及时发现和解决影响进度的因素。(3)协助甲方协调解决影响工程进度的内外部关系。4.2.4合同管理:(1)协助甲方管理工程合同,包括合同签订、履行、变更、索赔和争议处理等。(2)审核工程变更和索赔申请,并提出处理建议。(3)协助甲方处理与施工单位之间的合同纠纷。4.2.5信息管理:(1)建立工程信息管理制度,收集、整理、传递工程建设信息。(2)定期向甲方报送监理工作报告,包括工程进度、质量、投资、安全等方面的信息。(3)协助甲方做好工程档案的管理工作。4.2.6组织协调:(1)协助甲方协调工程建设各方关系,包括设计单位、施工单位、政府部门等。(2)组织或参与工程协调会议,解决工程建设中的各种问题。第五条外部条件5.1甲方应负责办理工程报建、规划许可、施工许可等手续,并负责协调与政府部门的关系。5.2乙方应了解和掌握与工程相关的外部条件,并及时向甲方提供信息和建议。第六条监理单位的权利和义务6.1乙方有权:(1)要求甲方提供履行监理合同所必需的资料和工作条件。(2)审核甲方的工程款支付申请,并参与工程结算的审核。(3)制止不符合设计要求、规范标准和合同约定的施工行为。(4)提出工程变更和索赔建议。(5)参与工程竣工验收,并出具质量评估报告。(6)要求甲方支付监理费。6.2乙方应履行以下义务:(1)按照本合同约定履行监理职责,确保监理服务质量。(2)遵守职业道德,维护甲方的合法权益。(3)保守甲方的商业秘密。(4)及时向甲方报告工程建设和监理工作中发现的问题。(5)配合甲方做好工程档案的管理工作。第七条建设单位的权利和义务7.1甲方有权:(1)监督乙方履行监理合同。(2)要求乙方提供监理工作报告和监理资料。(3)对监理工作提出意见和建议。(4)对工程建设和监理工作有最终决策权。7.2甲方应履行以下义务:(1)按照本合同约定提供履行监理合同所必需的资料和工作条件。(2)按时支付监理费。(3)配合乙方做好监理工作。(4)及时解决工程建设中出现的各种问题。第八条监理费的支付8.1监理费的支付方式按照本合同专用条款的约定执行。8.2甲方应在每次监理费支付周期结束后______日内,根据乙方提交的监理工作报告和费用支付申请,支付当期监理费。8.3乙方应在收到甲方支付的监理费后______日内,向甲方开具等额发票。第九条工程变更9.1工程变更应按照以下程序处理:(1)提出变更:甲方或乙方均可提出工程变更。(2)审核变更:乙方应审核工程变更的必要性和可行性,并提出处理建议。甲方应审核工程变更对工程投资、进度和质量的影响。(3)确认变更:经甲方确认后,工程变更方可实施。(4)调整费用:工程变更实施后,双方应根据变更内容调整监理费。第十条索赔与争议10.1索赔应按照以下程序处理:(1)提出索赔:索赔方应在索赔事件发生后______日内,向对方提交索赔报告。(2)审核索赔:被索赔方应在收到索赔报告后______日内,审核索赔报告,并提出处理意见。(3)协商解决:双方应就索赔事宜进行协商,争取达成一致意见。(4)争议解决:如双方无法达成一致意见,应按照本合同约定的争议解决方式处理。10.2争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,例如地震、洪水、战争等。11.2任何一方因不可抗力事件而遭受损失的,应自行承担损失。11.3发生不可抗力事件后,双方应及时采取措施,减少损失,并通知对方。11.4如不可抗力事件持续超过______日,双方可协商解除合同。第十二条合同生效、变更和解除12.1本合同自双方签字盖章后生效。12.2本合同的任何变更,均须经双方协商一致,并签署书面协议。12.3如发生以下情况,任何一方可解除合同:(1)对方严重违反本合同,经协商无效。(2)对方进入破产、清算程序。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行。第十三条违约责任13.1甲方未按时支付监理费的,每逾期一日,应向乙方支付未支付监理费______%的违约金。13.2乙方未履行监理职责,导致甲方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。13.3任何一方违反本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。第十四条争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十五条合同份数和保管15.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。15.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十六条通知和送达16.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________16.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十七条其他约定17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。篇二合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在______省______市______签订:发包人(建设单位):(以下简称“甲方”)名称:________________________法定代表人或授权代表:________________________地址:________________________联系方式:________________________承包人(监理单位):(以下简称“乙方”)名称:________________________法定代表人或授权代表:________________________地址:________________________联系方式:________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就______省______市______区______项目(工程名称:________________________,工程地点:________________________)的建设工程监理事宜,经协商一致,订立本合同。本工程监理范围:对工程的设计阶段、施工阶段(包括施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段)的监理,具体包括:投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理和组织协调等。本工程监理合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止,总工期为______天。本工程监理合同价款暂定为人民币______元(大写:________________________元整),最终结算金额以双方确认的结算报告为准。监理费的支付方式按照本合同专用条款的约定执行。甲方承诺按照本合同约定履行义务,乙方承诺按照本合同约定提供监理服务。甲乙双方一致同意,本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。通用条款第一条词语定义除非本合同上下文另有解释,下列词语具有以下含义:1.1“工程”是指由甲方投资建设,乙方提供监理服务的建设工程。1.2“工程量清单”是指根据工程设计文件编制的,用以计算工程价格的清单。1.3“工程变更”是指对工程的设计、施工、材料、设备等进行的修改或增减。1.4“索赔”是指合同一方因对方违约或不可抗力事件而遭受损失时,向对方提出的补偿要求。1.5“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.6“通知”是指本合同约定的书面通知。1.7“送达”是指按照本合同约定的地址邮寄或直接交付通知。第二条监理机构2.1乙方应设立现场监理机构,负责本工程的监理工作。2.2监理机构的组织形式、人员配备和职责分工由乙方根据工程特点和本合同的要求确定,并报甲方批准。2.3乙方应向甲方提交监理机构成员名单和资质证明文件。第三条监理人员3.1乙方应按照国家有关规定配备具有相应资格和经验的监理人员。3.2监理人员应认真履行职责,遵守职业道德,维护甲方的合法权益。3.3乙方应保证监理人员连续稳定地履行监理职责,如需更换监理人员,应事先征得甲方同意,并保证新更换的监理人员具备相应的资格和能力。第四条监理工作4.1乙方应根据国家有关法律、法规、规章和标准,以及合同约定,对本工程进行全过程监理。4.2乙方应履行以下监理职责:4.2.1投资控制:(1)协助甲方编制工程预算和工程量清单。(2)审核工程款支付申请,并参与工程结算的审核。(3)协助甲方控制工程投资,防止超支。4.2.2质量控制:(1)审核施工方案、施工组织设计和专项施工方案,确保其符合设计要求和规范标准。(2)检查施工材料和设备的质量,确保其符合合同约定和技术标准。(3)监督施工过程,及时发现和纠正质量问题。(4)参与工程竣工验收,并出具质量评估报告。4.2.3进度控制:(1)审核施工进度计划,并监督其实施。(2)定期检查工程进度,及时发现和解决影响进度的因素。(3)协助甲方协调解决影响工程进度的内外部关系。4.2.4合同管理:(1)协助甲方管理工程合同,包括合同签订、履行、变更、索赔和争议处理等。(2)审核工程变更和索赔申请,并提出处理建议。(3)协助甲方处理与施工单位之间的合同纠纷。4.2.5信息管理:(1)建立工程信息管理制度,收集、整理、传递工程建设信息。(2)定期向甲方报送监理工作报告,包括工程进度、质量、投资、安全等方面的信息。(3)协助甲方做好工程档案的管理工作。4.2.6组织协调:(1)协助甲方协调工程建设各方关系,包括设计单位、施工单位、政府部门等。(2)组织或参与工程协调会议,解决工程建设中的各种问题。第五条外部条件5.1甲方应负责办理工程报建、规划许可、施工许可等手续,并负责协调与政府部门的关系。5.2乙方应了解和掌握与工程相关的外部条件,并及时向甲方提供信息和建议。第六条监理单位的权利和义务6.1乙方有权:(1)要求甲方提供履行监理合同所必需的资料和工作条件。(2)审核甲方的工程款支付申请,并参与工程结算的审核。(3)制止不符合设计要求、规范标准和合同约定的施工行为。(4)提出工程变更和索赔建议。(5)参与工程竣工验收,并出具质量评估报告。(6)要求甲方支付监理费。6.2乙方应履行以下义务:(1)按照本合同约定履行监理职责,确保监理服务质量。(2)遵守职业道德,维护甲方的合法权益。(3)保守甲方的商业秘密。(4)及时向甲方报告工程建设和监理工作中发现的问题。(5)配合甲方做好工程档案的管理工作。第七条建设单位的权利和义务7.1甲方有权:(1)监督乙方履行监理合同。(2)要求乙方提供监理工作报告和监理资料。(3)对监理工作提出意见和建议。(4)对工程建设和监理工作有最终决策权。7.2甲方应履行以下义务:(1)按照本合同约定提供履行监理合同所必需的资料和工作条件。(2)按时支付监理费。(3)配合乙方做好监理工作。(4)及时解决工程建设中出现的各种问题。第八条监理费的支付8.1监理费的支付方式按照本合同专用条款的约定执行。8.2甲方应在每次监理费支付周期结束后______日内,根据乙方提交的监理工作报告和费用支付申请,支付当期监理费。8.3乙方应在收到甲方支付的监理费后______日内,向甲方开具等额发票。第九条工程变更9.1工程变更应按照以下程序处理:(1)提出变更:甲方或乙方均可提出工程变更。(2)审核变更:乙方应审核工程变更的必要性和可行性,并提出处理建议。甲方应审核工程变更对工程投资、进度和质量的影响。(3)确认变更:经甲方确认后,工程变更方可实施。(4)调整费用:工程变更实施后,双方应根据变更内容调整监理费。第十条索赔与争议10.1索赔应按照以下程序处理:(1)提出索赔:索赔方应在索赔事件发生后______日内,向对方提交索赔报告。(2)审核索赔:被索赔方应在收到索赔报告后______日内,审核索赔报告,并提出处理意见。(3)协商解决:双方应就索赔事宜进行协商,争取达成一致意见。(4)争议解决:如双方无法达成一致意见,应按照本合同约定的争议解决方式处理。10.2争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,例如地震、洪水、战争等。11.2任何一方因不可抗力事件而遭受损失的,应自行承担损失。11.3发生不可抗力事件后,双方应及时采取措施,减少损失,并通知对方。11.4如不可抗力事件持续超过______日,双方可协商解除合同。第十二条合同生效、变更和解除12.1本合同自双方签字盖章后生效。12.2本合同的任何变更,均须经双方协商一致,并签署书面协议。12.3如发生以下情况,任何一方可解除合同:(1)对方严重违反本合同,经协商无效。(2)对方进入破产、清算程序。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行。第十三条违约责任13.1甲方未按时支付监理费的,每逾期一日,应向乙方支付未支付监理费______%的违约金。13.2乙方未履行监理职责,导致甲方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。13.3任何一方违反本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。第十四条争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十五条合同份数和保管15.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。15.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十六条通知和送达16.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________16.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十七条其他约定17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他约定8.1________________________8.2________________________篇三合同协议书本合同由以下双方于______年______月______日在______省______市______签订:发包人(建设单位):(以下简称“甲方”)名称:________________________法定代表人或授权代表:________________________地址:________________________联系方式:________________________承包人(监理单位):(以下简称“乙方”)名称:________________________法定代表人或授权代表:________________________地址:________________________联系方式:________________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章和标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就______省______市______区______项目(工程名称:________________________,工程地点:________________________)的建设工程监理事宜,经协商一致,订立本合同。本工程监理范围:对工程的设计阶段、施工阶段(包括施工准备阶段、施工实施阶段、竣工验收阶段)的监理,具体包括:投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理和组织协调等。本工程监理合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止,总工期为______天。本工程监理合同价款暂定为人民币______元(大写:________________________元整),最终结算金额以双方确认的结算报告为准。监理费的支付方式按照本合同专用条款的约定执行。甲方承诺按照本合同约定履行义务,乙方承诺按照本合同约定提供监理服务。甲乙双方一致同意,本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。通用条款第一条词语定义除非本合同上下文另有解释,下列词语具有以下含义:1.1“工程”是指由甲方投资建设,乙方提供监理服务的建设工程。1.2“工程量清单”是指根据工程设计文件编制的,用以计算工程价格的清单。1.3“工程变更”是指对工程的设计、施工、材料、设备等进行的修改或增减。1.4“索赔”是指合同一方因对方违约或不可抗力事件而遭受损失时,向对方提出的补偿要求。1.5“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.6“通知”是指本合同约定的书面通知。1.7“送达”是指按照本合同约定的地址邮寄或直接交付通知。第二条监理机构2.1乙方应设立现场监理机构,负责本工程的监理工作。2.2监理机构的组织形式、人员配备和职责分工由乙方根据工程特点和本合同的要求确定,并报甲方批准。2.3乙方应向甲方提交监理机构成员名单和资质证明文件。第三条监理人员3.1乙方应按照国家有关规定配备具有相应资格和经验的监理人员。3.2监理人员应认真履行职责,遵守职业道德,维护甲方的合法权益。3.3乙方应保证监理人员连续稳定地履行监理职责,如需更换监理人员,应事先征得甲方同意,并保证新更换的监理人员具备相应的资格和能力。第四条监理工作4.1乙方应根据国家有关法律、法规、规章和标准,以及合同约定,对本工程进行全过程监理。4.2乙方应履行以下监理职责:4.2.1投资控制:(1)协助甲方编制工程预算和工程量清单。(2)审核工程款支付申请,并参与工程结算的审核。(3)协助甲方控制工程投资,防止超支。4.2.2质量控制:(1)审核施工方案、施工组织设计和专项施工方案,确保其符合设计要求和规范标准。(2)检查施工材料和设备的质量,确保其符合合同约定和技术标准。(3)监督施工过程,及时发现和纠正质量问题。(4)参与工程竣工验收,并出具质量评估报告。4.2.3进度控制:(1)审核施工进度计划,并监督其实施。(2)定期检查工程进度,及时发现和解决影响进度的因素。(3)协助甲方协调解决影响工程进度的内外部关系。4.2.4合同管理:(1)协助甲方管理工程合同,包括合同签订、履行、变更、索赔和争议处理等。(2)审核工程变更和索赔申请,并提出处理建议。(3)协助甲方处理与施工单位之间的合同纠纷。4.2.5信息管理:(1)建立工程信息管理制度,收集、整理、传递工程建设信息。(2)定期向甲方报送监理工作报告,包括工程进度、质量、投资、安全等方面的信息。(3)协助甲方做好工程档案的管理工作。4.2.6组织协调:(1)协助甲方协调工程建设各方关系,包括设计单位、施工单位、政府部门等。(2)组织或参与工程协调会议,解决工程建设中的各种问题。第五条外部条件5.1甲方应负责办理工程报建、规划许可、施工许可等手续,并负责协调与政府部门的关系。5.2乙方应了解和掌握与工程相关的外部条件,并及时向甲方提供信息和建议。第六条监理单位的权利和义务6.1乙方有权:(1)要求甲方提供履行监理合同所必需的资料和工作条件。(2)审核甲方的工程款支付申请,并参与工程结算的审核。(3)制止不符合设计要求、规范标准和合同约定的施工行为。(4)提出工程变更和索赔建议。(5)参与工程竣工验收,并出具质量评估报告。(6)要求甲方支付监理费。6.2乙方应履行以下义务:(1)按照本合同约定履行监理职责,确保监理服务质量。(2)遵守职业道德,维护甲方的合法权益。(3)保守甲方的商业秘密。(4)及时向甲方报告工程建设和监理工作中发现的问题。(5)配合甲方做好工程档案的管理工作。第七条建设单位的权利和义务7.1甲方有权:(1)监督乙方履行监理合同。(2)要求乙方提供监理工作报告和监理资料。(3)对监理工作提出意见和建议。(4)对工程建设和监理工作有最终决策权。7.2甲方应履行以下义务:(1)按照本合同约定提供履行监理合同所必需的资料和工作条件。(2)按时支付监理费。(3)配合乙方做好监理工作。(4)及时解决工程建设中出现的各种问题。第八条监理费的支付8.1监理费的支付方式按照本合同专用条款的约定执行。8.2甲方应在每次监理费支付周期结束后______日内,根据乙方提交的监理工作报告和费用支付申请,支付当期监理费。8.3乙方应在收到甲方支付的监理费后______日内,向甲方开具等额发票。第九条工程变更9.1工程变更应按照以下程序处理:(1)提出变更:甲方或乙方均可提出工程变更。(2)审核变更:乙方应审核工程变更的必要性和可行性,并提出处理建议。甲方应审核工程变更对工程投资、进度和质量的影响。(3)确认变更:经甲方确认后,工程变更方可实施。(4)调整费用:工程变更实施后,双方应根据变更内容调整监理费。第十条索赔与争议10.1索赔应按照以下程序处理:(1)提出索赔:索赔方应在索赔事件发生后______日内,向对方提交索赔报告。(2)审核索赔:被索赔方应在收到索赔报告后______日内,审核索赔报告,并提出处理意见。(3)协商解决:双方应就索赔事宜进行协商,争取达成一致意见。(4)争议解决:如双方无法达成一致意见,应按照本合同约定的争议解决方式处理。10.2争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,例如地震、洪水、战争等。11.2任何一方因不可抗力事件而遭受损失的,应自行承担损失。11.3发生不可抗力事件后,双方应及时采取措施,减少损失,并通知对方。11.4如不可抗力事件持续超过______日,双方可协商解除合同。第十二条合同生效、变更和解除12.1本合同自双方签字盖章后生效。12.2本合同的任何变更,均须经双方协商一致,并签署书面协议。12.3如发生以下情况,任何一方可解除合同:(1)对方严重违反本合同,经协商无效。(2)对方进入破产、清算程序。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行。第十三条违约责任13.1甲方未按时支付监理费的,每逾期一日,应向乙方支付未支付监理费______%的违约金。13.2乙方未履行监理职责,导致甲方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。13.3任何一方违反本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。第十四条争议解决14.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十五条合同份数和保管15.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。15.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十六条通知和送达16.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________16.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十七条其他约定17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十二条违约责任12.1甲方未按时支付监理费,每逾期一日,应向乙方支付未支付监理费______%的违约金。12.2乙方未履行监理职责,导致甲方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。12.3任何一方违反本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。第十三条合同生效13.1本合同自双方签字盖章后生效。第十四条通知和送达14.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________14.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十五条合同份数和保管15.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。15.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十六条争议解决16.1本合同适用中华人民共和国法律。16.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他约定17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他特殊约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十二条违约责任12.1甲方未按时支付监理费,每逾期一日,应向乙方支付未支付监理费______%的违约金。12.2乙方未履行监理职责,导致甲方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。12.3任何一方违反本合同约定的其他义务,应承担相应的违约责任。第十三条合同生效13.1本合同自双方签字盖章后生效。第十四条通知和送达14.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________14.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十五条合同份数和保管15.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。15.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十六条争议解决16.1本合同适用中华人民共和国法律。16.2本合同的争议解决方式为:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他特殊约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他特殊约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他特殊约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他特殊约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1本合同未尽事宜,由双方协商解决。17.2本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。专用条款第一条工程概况1.1工程名称:________________________1.2工程地点:________________________1.3工程规模:________________________1.4结构类型:________________________1.5建设内容:________________________1.6工期:________________________1.7质量标准:________________________第二条监理范围和内容2.1监理范围:________________________2.2监理内容:(1)________________________(2)________________________(3)________________________(4)________________________(5)________________________(6)________________________第三条监理机构和人员3.1监理机构组织形式:________________________3.2监理人员数量及资格:________________________3.3监理人员职责分工:________________________第四条监理费的支付4.1监理费总额:人民币______元(大写:________________________元整)4.2支付方式:________________________4.3支付节点:(1)________________________(2)________________________(3)________________________4.4支付比例:________________________第五条工程变更5.1工程变更审批权限:________________________5.2工程变更费用计算方法:________________________第六条索赔与争议6.1索赔期限:________________________6.2争议解决方式:________________________第七条不可抗力7.1不可抗力事件认定标准:________________________7.2不可抗力事件持续时间:________________________第八条其他特殊约定8.1________________________8.2________________________合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第九条通知和送达9.1本合同约定的通知和送达地址如下:甲方地址:________________________乙方地址:________________________9.2任何一方变更通知和送达地址,应提前______日书面通知对方。第十条合同份数和保管10.1本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。10.2双方应妥善保管本合同,并确保合同内容的完整性和准确性。第十一条争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2本合同的争议解决方式:双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的,任何一方均可向______仲裁委员会申请仲裁,或向______人民法院提起诉讼。第十七条其他17.1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河南省平顶山市鲁山县第九教研区2026届九年级下学期中招学科第二次调研考试道德与法治试卷(含答案)
- 《第七章 第三节 乙醇与乙酸》教学设计教学反思-2023-2024学年高中化学人教版2019必修第二册
- 2026年浣溪沙宋测试题及答案
- 2026年绿眼仙踪测试题及答案
- 2026年在线消防知识测试题及答案
- 2026年职业自我测试题及答案
- Module 9 Friendship 大单元整体教学设计2023-2024学年外研(新标准)版八年级下册
- 音乐人教版唱歌 祝愿歌教案
- Module 3 Unit 1 教学设计外研版英语九年级下册
- 英语三年级下册Unit 3 At the zoo Part B教案设计
- 企业并购的财务风险研究-以海尔智家并购开利商用制冷为例
- 2025年安全生产考试题库(安全知识)信息安全试题试卷及答案
- 青春践行核心价值观
- 光伏项目无人机运输施工方案
- 混凝土日常安全培训资料课件
- DB61T 926-2014 火灾高危单位消防安全管理与评估规范
- 腹腔镜食管裂孔疝修补术七步法 2025解读
- 2024-2025学年广东省广州市海珠区六年级下册期末语文检测试题(部编版)附答案
- 港口防台风安全知识培训课件
- 山东科技大学《概率论与数理统计》2024-2025学年第一学期期末试卷
- GB/T 755-2025旋转电机定额与性能
评论
0/150
提交评论