2026年监理工程师之合同管理考试黑钻押题及答案详解（网校专用）

2026年监理工程师之合同管理考试黑钻押题及答案详解（网校专用）1.根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分乙抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】：B2.按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A3.限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

A.所有的

B.与其年龄、智力相适应的

C.与其年龄、智力不相适应的

D.纯获利益的【答案】：C4.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C5.（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】：D6.某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失均由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期【答案】：A7.设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务说法正确的是()。

A.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.承包人完成设计工作，直接按照最新的规范和标准

D.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后，承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度【答案】：D8.下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料【答案】：A9.下列关于安全事故处理程序说法正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知发包人

B.监理人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施【答案】：C10.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月

A.6

B.8

C.9

D.12【答案】：A11.《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：B12.关于行使抗辩权的说法，正确的是()

A.行使抗辩权方仍然承认合同有效

B.行使抗辩权是解除合同的必要条件

C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务

D.行使抗辩权表明合同变更【答案】：A13.以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A.设计事务所

B.监理事务所

C.自然人

D.项目经理部【答案】：D14.依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。

A.免于清偿

B.由债务人清偿

C.由债权人和债务人按比例分担

D.第三人清偿【答案】：B15.根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】：C16.合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷【答案】：A17.下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人【答案】：D18.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5【答案】：D19.儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。

A.海产品

B.淡水鱼

C.奶类

D.豆类【答案】：A20.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】：B21.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】：C22.发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】：D23.根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：C24.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验【答案】：C25.《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】：C26.根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】：D27.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】：A28.关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】：A29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】：C30.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立【答案】：D31.组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会【答案】：A32.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为（）。

A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书【答案】：B33.关于抹灰工程，下列说法错误的是()。

A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽

B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m

C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm

D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚【答案】：D34.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】：D35.（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D36.根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】：D37.(2018年真题)《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28日【答案】：D38.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】：A39.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】：C40.法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件【答案】：C41.除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.竣工结算日

B.基准日

C.开标日

D.合同签订日【答案】：B42.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％【答案】：B43.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】：C44.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。

A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起

B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起

C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止

D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止【答案】：C45.关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。

A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包

B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位

C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位

D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】：B46.根据《招标投标法》的规定，招标过程中发生下列情况的，招标人可以据此没收投标保证金的是()。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标人购买招标文件后不递交投标文件

C.投标文件中附有招标人不能接受的条件

D.投标截止日期后要求撤回投标文件【答案】：D47.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】：D48.烹饪方法需要注意的有（）。

A.料酒的用量

B.盐的用量

C.油的用量

D.糖的用量

E.熏制【答案】：B49.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】：C50.可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置【答案】：B51.建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】：A52.《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.12

B.15

C.18

D.24【答案】：A53.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】：A54.影响儿童少年第二性征发育的可能营养素是（）。

A.钙

B.铁

C.锌

D.硒【答案】：C55.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知【答案】：B56.对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。

A.7

B.24

C.28

D.56【答案】：D57.下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C58.对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】：D59.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序【答案】：B60.关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()

A.可在8度抗震设防区适用

B.高度不宜大于20m

C.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mm

D.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】：A61.下列关于监理人的职责，说法错误的是（）。

A.监理人对承包人报送的施工组织设计应当进行审查，并要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改

B.合同进度计划是控制合同工程进度的依据，仅对监理人具有约束力

C.监理人可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划

D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知【答案】：B62.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是()

A.改变工程的标高和基线

B.增加合同中约定的工程量

C.提高合同中约定的质量标准

D.改变施工作业的顺序和时间【答案】：C63.建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。

A.审批人

B.建设行政主管部门

C.技术顾问

D.材料商【答案】：C64.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A65.根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：B66.由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价【答案】：B67.下列事项属于发包人应承担的义务是()

A.现场查勘

B.提供夜间施工使用的照明设备

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划【答案】：C68.中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】：B69.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A70.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。

A.对方当事人降低注册资金

B.对方当事人银行贷款数额激增

C.对方当事人的法定代表人变更

D.对方当事人经营状况严重恶化【答案】：D71.某工程项目，承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（）。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】：A72.以下（）不是调查的具体方法。

A.观察法

B.实验法

C.访谈法

D.专题小组讨论法【答案】：B73.某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。

A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体

B.采购合同无效

C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任

D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任【答案】：D74.对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D75.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要【答案】：C76.在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】：B77.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】：B78.下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】：B79.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别赔偿对方的损失

C.供应方赔偿购买方1万元损失

D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】：C80.根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单【答案】：A81.保证合同的担保范围不包括（）。

A.违约金

B.主债权及利息

C.损害赔偿金

D.债权人的间接损失【答案】：D82.根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理【答案】：A83.凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65【答案】：B84.根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】：D85.投标保证金（）。

A.不计利息

B.如是现金不计利息，如是保函则计息

C.按银行同期存款利息计息

D.按银行同期贷款利息计息【答案】：C86.（2019年真题）关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】：B87.招标代理机构应具备的条件中错误的是（）。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务的相应资金

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术.经济等方面的专家库【答案】：D88.使用皮褶厚度计的正确方法为（）。

A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计

B.皮褶计的压力标准为10g/cm2

C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数

D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶【答案】：B89.（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】：B90.建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）

A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房

B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准

C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担

D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】：A91.根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】：B92.根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①【答案】：C93.关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】：B94.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A95.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】：B96.（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A97.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.分包商【答案】：D98.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】：B99.买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。

A.90%

B.95%

C.97%

D.98%【答案】：B100.在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】：B101.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】：C102.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010【答案】：B103.下列关于学校营养配餐原则的叙述，正确的是（）。

A.如果仅提供午餐，则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%

B.保证营养平衡，膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量

C.食物搭配要合理

D.各营养素的比例要适宜

E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】：B104.适用于进行资格预审的公开招标的是（）。

A.招标公告

B.投标邀请书

C.工程量清单

D.内部招标通告【答案】：A105.下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（）。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】：A106.关于设计招标内容的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标【答案】：A107.道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？()

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm【答案】：C108.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】：A109.投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B.投标人在投标有效期内修改投标文件

C.投标人采用不正当的手段骗取中标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】：B110.9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法【答案】：B111.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】：A112.蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物【答案】：D113.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】：D114.由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式进行价格调整时，应使用的现行价格指数是（）。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低者

D.原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高者【答案】：C115.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任【答案】：D116.（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A117.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业【答案】：D118.根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。

A.设计一定是最优方案

B.工程质量标准一般采用更高的质量标准

C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

D.质量标准出自发包人【答案】：C119.发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C120.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72【答案】：B121.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】：C122.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】：B123.根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。

A.1-6-2-4-5-3

B.1-6-2-5-4-3

C.1-2-6-5-4-3

D.1-2-5-6-3-5【答案】：C124.根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。

A.暂列金额

B.价款调整

C.索赔

D.变更【答案】：A125.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款【答案】：D126.（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】：C127.《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】：D128.监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】：B129.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】：B130.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（）。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施【答案】：C131.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C132.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同【答案】：B133.根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A134.对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期【答案】：B135.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（），自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】：B136.依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的【答案】：B137.监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。

A.提前支付

B.竣工后一次支付

C.确认后一次支付

D.与工程进度款同期支付【答案】：D138.根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】：D139.根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】：D140.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天【答案】：A141.（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】：A142.建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】：C143.下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】：B144.下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任

B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任

C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销【答案】：B145.对申请投标人编制资格预审申请文件的要求，需在申请人须知前附表内规定的有（）。

A.近年财务状况表

B.申请截止时间和地点

C.申请人基本情况表

D.正在施工和新承接的项目情况表【答案】：C146.对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。

A.联合体全体成员的平均资质

B.联合体各成员的财务状况

C.联合体的业绩

D.联合体的信誉【答案】：A147.AIA系列合同中的核心文件是（）。

A.A201《施工合同通用条件》

B.《工程施工合同》

C.《专业服务合同》

D.《裁决人合同》【答案】：A148.下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更【答案】：C149.记账法的优点为（）。

A.较称重法更为精确

B.只能得到人均摄入量

C.可调查长时期的膳食摄入

D.能分析个人膳食摄入状况【答案】：C150.某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.100

D.300【答案】：C151.以下说法符合安全运动条件的是（）。

A.遵守自己的步调

B.超过负荷身体会崩溃

C.注意体重负荷

D.以上都是【答案】：D152.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔【答案】：B153.代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

A.指定代理

B.法定代理

C.委托代理

D.意定代理【答案】：B154.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】：D155.如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方【答案】：D156.在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。

A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标

B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价

C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争

D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【答案】：D157.设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】：C158.工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】：A159.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同【答案】：A160.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】：A161.必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为乙，合同价为980万元

D.中标人为乙，合同价为990万元【答案】：B162.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】：D163.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D164.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A165.关于施工阶段发包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为

B.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人

C.发包人收到承包人通知后的28d内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误

D.发包人无需支付承包人暂停施工期间的合理利润【答案】：D166.14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】：A167.保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.1

B.3

C.6

D.12【答案】：C168.《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】：A169.某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】：D170.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.成本加固定比例合同【答案】：B171.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】：B172.（2018年真题）采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法【答案】：C173.设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。

A.承包人是总承包合同的另一当事人

B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体

C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系

D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成【答案】：C174.个人健康问题记录不包括（）。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录【答案】：A175.评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】：D176.发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。

A.20％

B.30％

C.35％

D.40％【答案】：A177.下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】：B178.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】：C179.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.7

B.10

C.14

D.20【答案】：D180.施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】：A181.关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。

A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票

C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％

D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】：A182.下列选项中，属于法定代理关系终止条件的是()。

A.代理期间届满

B.作为代理人的法人终止

C.代理事项完成

D.被代理人死亡【答案】：D183.根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履