2026年一级造价师之建设工程计价题库（得分题）（A卷）附答案详解

2026年一级造价师之建设工程计价题库（得分题）（A卷）附答案详解1.在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。

A.基准年静态投资

B.基准年动态投资

C.编制年静态投资

D.编制年动态投资【答案】：A2.关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】：A3.根据《建设工程价款结算暂行办法》，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。

A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实

B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实

C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款

D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】：D4.依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章规程

D.企业定额【答案】：D5.基本预备费的计取基础是（）

A.建设投资+建设期利息

B.固定资产投资+流动资产投资

C.工程费用+工程建设其他费用

D.工程费用+流动资产投资【答案】：C6.工程总承包评标采用的详细评审内容不包括（）。

A.承包人建议书

B.资信业绩

C.承包人实施计划

D.分包方案【答案】：D7.下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。

A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用

B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费

C.应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项

D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目【答案】：A8.工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()

A.不能获得补偿

B.延长工期、合理利润

C.延长工期、增加费用

D.延长工期、增加费用、合理利润【答案】：D9.已知购买某种材料，采用两票制，原价为2000元/吨，增值税率13%，材料运杂费为50元/吨，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为4%，则该材料单价中的采购保管费应为（）元/吨。

A.72.99

B.70.44

C.82.41

D.92.66【答案】：A10.对于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中正确的是（）。

A.已竣工未验收但实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同变更办理

B.已竣工未验收且未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

C.停工.停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同变更办理【答案】：C11.某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91【答案】：A12.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是（）。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估计进行

C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】：C13.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额【答案】：C14.下列行为中属于投保人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

D.投标人之间约定中标人【答案】：D15.单位建筑工程预算的费用项目包括（）。

A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费

B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金

C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用

D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用【答案】：B16.下列有关基本预备费的表述，正确的是（）。

A.基本预备费亦可称为工程建设不可预见费

B.基本预备费包括批准的初步设计范围外，技术设计所增加的工程费用

C.实行工程保险的工程项目，基本预备费可适当提高

D.基本预备费不包括超规超限设备运输增加的费用【答案】：A17.某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3,施工中由于设计变更调增为1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300【答案】：C18.（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.企业定额是企业内部使用的预算定额

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】：C19.外墙面防渗漏的保修期限是（）年。

A.1

B.2

C.5

D.设计规定的合理使用年限【答案】：C20.根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。

A.已在生产地所在国内办理报关出口手续

B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中

C.已在工程所在国办理报关进口手续

D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中【答案】：B21.对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）

A.邀请招标

B.公开招标

C.议标

D.直接订购【答案】：D22.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。

A.综合指数

B.环比指数

C.定基指数

D.平均数指数【答案】：B23.（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。

A.固定资产费用

B.固定资产其他费用

C.无形资产费用

D.其它资产费用【答案】：D24.信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。

A.工程项目分类标准代码

B.信息采集及传输标准格式

C.建设工程人、材、机的分类及标准代码

D.信息共享的管理机制和模式【答案】：D25.某地拟建一幢建筑面积为2500m

A.246.4

B.259.6

C.287.4

D.302.8【答案】：B26.下列各项中属于民用住宅建筑设计中衡量影响工程造价因素的指标的是（）。

A.平面利用系数

B.结构面积系数

C.生产能力系数

D.盈亏平衡系数【答案】：B27.在规费、税金项目计价表中，社会保险费的计算基础是（）。

A.定额人工费

B.定额机械费

C.定额人工费+定额机械费

D.定额人工费+定额材料费+定额机械费【答案】：A28.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600【答案】：C29.下列对概算指标的理解，正确的是（）。

A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高

B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高

C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类

D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】：C30.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。

A.分项工程

B.扩大分项工程

C.分部工程

D.专业工程【答案】：C31.采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥【答案】：A32.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程计价信息主要包括（）。

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】：B33.项目分年投资计划表中的分年建设投资可以作为（）的基础。

A.估算各项流动资金

B.估算各项无形资产

C.安排融资计划、估算建设期利息

D.安排融资计划、估算生产期利息【答案】：C34.根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。

A.建设项目

B.单位工程

C.单元工程

D.分部工程【答案】：A35.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，预付款的扣还起点时间为（）。

A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%

B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%

C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%

D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%【答案】：B36.（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（）。

A.预算定额

B.施工定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：D37.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。

A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉

C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】：A38.根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】：B39.（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。

A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C.专业工程暂估价中包括规费和税金

D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】：A40.下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。

A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资项目，应报国家发改委审批

B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书

C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告

D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申请报告时，报审项目申请报告【答案】：B41.对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日【答案】：A42.关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。

A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价

B.专利权转让价格按成本估计进行

C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理

D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】：C43.关于单位工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（）。

A.由直接费、企业管理费、利润、规费组成

B.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成

C.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

D.由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成【答案】：C44.（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④【答案】：A45.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的掉头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】：B46.在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入()。

A.施工本身造成的停工时间

B.非施工本身造成的停工时向

C.准备与结束工作时间

D.不可避免的中断时间【答案】：A47.（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】：D48.下列各项中可作为无形资产核算的是（）。

A.自创的非专利技术

B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权

C.自创的商标权

D.征地补偿费和拆迁补偿费【答案】：B49.施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。

A.环境保护

B.文明施工

C.安全施工

D.临时设施【答案】：B50.（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。

A.7147.08

B.7535.09

C.7911.84

D.8307.43【答案】：B51.在施工中根据设计规定必须进行试验、验证所需要的费用应列入()。

A.可行性研究费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程间接费

D.固定资产其他费用【答案】：D52.某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3，招标人的基准价格为310元/m3，实际采购价为327元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。

A.308.00

B.309.50

C.310.00

D.327.00【答案】：B53.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。

A.商誉

B.非专利技术使用费

C.引进技术和引进设备其他费

D.生产准备费【答案】：C54.某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。

A.6500

B.7000

C.7800

D.11800【答案】：B55.下列关于投标限价的表述，正确的是（）。

A.招标人可以设定最低投标限价

B.招标人在设有标底的情况下，不应再设置投标限价

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价的计算方法

D.招标人设置的最高投标限价也可以同时作为评标基准使用【答案】：C56.某承包工程总价为500万元，其中材料费占45％，该工程计划工期为500天，材料储备定额天数为60天，则应支付预付款（）万元。

A.36.99

B.225

C.27

D.60【答案】：C57.（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】：D58.征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.地上附着物补偿费

D.安置补助费【答案】：D59.下列费用项目中，不属于企业管理费的是（）。

A.社会保险费

B.劳动保护费

C.检验试验费

D.劳动保险和职工福利费【答案】：A60.5.在测定规费费率的资料中，不包括（）。

A.每万元发承包价格中人工费含量

B.全年建筑安装产值

C.人工费占直接费的比例

D.每万元发承包价计算基数【答案】：B61.关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】：B62.（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B63.下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是()。

A.机械维修引起的停歇

B.工程质量检查引起的停歇

C.机械转移工作面引起的停歇

D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】：D64.（2012年真题）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。

A.应收账款＝年营业收入／应收账款周转次数

B.预收账款＝年经营成本／预收账款周转次数

C.产成品＝（年经营成本－年其他营业费用）／产成品周转次数

D.预付账款＝存货／预付账款周转次数【答案】：C65.（2013年真题）采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是（）。

A.应付账款＋预付账款＋存货＋年其他费用

B.应付账款＋应收账款＋存货＋现金

C.应收账款＋存货＋预收账款＋现金

D.预付账款＋现金＋应收账款＋存货【答案】：D66.下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。

A.已完工程及设备保护

B.大型机械设备进出场及安拆

C.安全文明施工

D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】：D67.下列费用中，应计入生产成本的是()。

A.制造费用

B.管理费用

C.财务费用

D.营业费用【答案】：A68.工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。

A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式

B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置

C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料

D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】：A69.（2015年真题）投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②【答案】：C70.工料单价不包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机具使用费

D.企业管理费【答案】：D71.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】：B72.（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（）。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：D73.某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该工程第3月末的投资偏差表述正确的是（)。

A.投资节省2700元

B.投资增加2700元

C.投资节省5300元

D.投资增加5300元【答案】：B74.某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发、承包人【答案】：A75.当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（）。

A.基本折旧费

B.大修理费

C.运杂费

D.装拆费【答案】：B76.已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。

A.29.17

B.34.31

C.34.42

D.40.49【答案】：C77.技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（）。

A.经济合理

B.先进适用

C.安全可靠

D.规模经济【答案】：B78.因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于()。

A.分部分项工程费

B.措施项目费

C.规费

D.企业管理费【答案】：B79.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据

B.可行性研究阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据

C.投资估算是建设工程设计招标的重要依据

D.投资估算是控制最高投标限价的主要依据【答案】：C80.（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】：A81.（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D82.关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。

A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑

B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和

C.按贷款在年中发放和支用考虑

D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】：A83.发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。

A.验收准备

B.预验收

C.初步验收

D.正式验收【答案】：C84.某光学仪器原值为50000元，年工作台班为2000台班，折旧年限为1年，年维护费为6000元，年校验费为7500元，台班动力费为30元/台班，场外运费为10元/台班，忽略残值，则该光学仪器的台班单价为（）元。

A.38.0

B.41.8

C.48.0

D.61.8【答案】：D85.根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】：C86.在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。

A.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格

B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格

C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量

D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】：D87.（2013年真题）关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。

A.应结合市场需求确定建设规模

B.生产方法应与拟采用的原材料相适应

C.工艺流程宜具有刚性安排

D.应选择最先进的生产方法【答案】：B88.已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。

A.2180.0

B.166.5

C.2330.0

D.2016.5【答案】：D89.当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费计算

D.租赁设备按照台班租金计算【答案】：C90.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费

C.包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】：B91.（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】：C92.某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为()。

A.4.08

B.4.09

C.4.11

D.4.12【答案】：D93.在建设工程领域，建设工程发承包的主要方式是（）。

A.直接发包

B.招标投标

C.邀请招标发包

D.公开招标发包【答案】：B94.有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】：A95.在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（）。

A.到达进口国口岸

B.货物起运

C.货物装船

D.指定的装运港货物被装上指定船时【答案】：D96.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.生产方法.工艺流程.功能分区

B.产品方案.工艺流程.设备选型

C.工艺流程.功能分区.运输方式

D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】：B97.已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555【答案】：A98.某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。

A.6800

B.6760

C.9800

D.9760【答案】：A99.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

B.筑路机在工作区末端的调头时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】：A100.下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。

A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等

B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整

C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额

D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】：C101.对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。

A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的

B.所提供的投标担保有瑕疵的

C.投标人名称与资格预审时不一致的

D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差【答案】：D102.竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路【答案】：D103.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。

A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿

C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿

D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】：C104.关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。

A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况

B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】：D105.（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元/t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元/t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。

A.17.5

B.28.0

C.30.0

D.40.0【答案】：A106.根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.合同中任何工程量的变化都构成变更

B.合同中任何工作的删减都构成变更

C.不论何种变更都必须由工程师发出指令

D.承包人在任何情况下都不应对永久工程做出更改【答案】：C107.投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（）。

A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量

B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量

C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量

D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】：C108.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价

D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】：B109.投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。

A.招标文件规定是否允许提出增补

B.遗漏工程量的大小

C.投标人的投标策略

D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】：C110.某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：6.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.257.04

B.214.20

C.294.84

D.338.64【答案】：A111.关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）

A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额

B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批

C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可

D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】：D112.按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：C113.关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）

B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）

C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】：D114.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】：C115.（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】：A116.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】：A117.在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（）中。

A.直接工程费

B.管理费

C.开办费

D.其他摊销费【答案】：C118.（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）。

A.不允许投标人或其代表出席开标会议

B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书

C.应全部读出标书的全部内容

D.开标时不允许记录和录音【答案】：B119.（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。

A.12.00

B.21.92

C.22.22

D.33.33【答案】：B120.（2012年真题）下列施工机械的停歇时间，不在预算定额机械幅度差中考虑的是（）。

A.机械维修引起的停歇

B.工程质量检查引起的停歇

C.机械转移工作面引起的停歇

D.进行准备与结束工作时引起的停歇【答案】：D121.（2015年真题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。

A.设计采购施工总承包

B.交钥匙总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包【答案】：B122.（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】：D123.非生产性建设项目总投资通常应包括（）。

A.固定资产投资和流动资产投资

B.建设投资和建设期利息

C.工程费用、工程建设其他费用和预备费

D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费【答案】：B124.关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（）。

A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120天

B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分

C.标高金由管理费.利润和风险费组成

D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】：B125.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1【答案】：C126.用1:1水泥砂浆贴150mm×150mm×5mm的瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm。100㎡瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328块，瓷砖的损耗率为1.5%，砂浆的损耗率为2%。则每100㎡瓷砖面墙中的砂浆消耗量为（）m3。

A.1.0259

B.1.0263

C.1.0334

D.1.0338【答案】：C127.采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）。

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整【答案】：D128.下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。

A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会

B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去

C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意

D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判【答案】：C129.在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。

A.20%～30%

B.30%～40%

C.60%～70%

D.70%～80%【答案】：A130.建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（）。

A.动力供应费

B.燃料运入费

C.产品运出费

D.建材运输费【答案】：D131.（2018年真题）工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择合理的风险费率

D.进行成本分析【答案】：B132.（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.对招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价【答案】：D133.完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()

A.4.76％；1000块／m3

B.4.76％；1050块／m3

C.5％；1000块／m3

D.5％；1050块／m3【答案】：D134.关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。

A.设计概算是确定建设规模的依据

B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据

C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整

D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】：B135.在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（）。

A.地质情况

B.商品混凝土的供应能力和价格

C.现场附近的生活设施

D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】：D136.工程项目的建设投资不包括内容为（）。

A.工程费用

B.流动资金

C.工程建设其他费用

D.预备费【答案】：B137.（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】：D138.按索赔事件的性质分类，下列各项中列入其他索赔事项的是（）。

A.汇率变化

B.不可抗力

C.不可预见的不利条件

D.合同终止【答案】：A139.关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】：A140.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。

A.50%～70%

B.70%～90%

C.70%

D.75%～90%【答案】：B141.下列费用中包含在国际工程投标报价其他费用中的是（）。

A.保函手续费

B.保险费

C.代理人佣金

D.暂定金额【答案】：D142.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。

A.综合单价调高，措施项目调增

B.综合单价调高，措施项目调减

C.综合单价调低，措施项目调增

D.综合单价调低，措施项目调减【答案】：C143.出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（）m3/台班。（1m3＝1000L）

A.27.43

B.29.54

C.32.00

D.48.00【答案】：C144.下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。

A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)

B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率

C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%

D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率【答案】：C145.（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。

A.先进适用

B.节约土地

C.安全可靠

D.经济合理【答案】：B146.投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据

A.企业定额

B.施工定额

C.预算定额

D.概算定额【答案】：A147.某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.0

B.286.4

C.346.4

D.469.3【答案】：B148.确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）。

A.市场因素

B.生产技术因素

C.管理技术因素

D.环境因素【答案】：A149.某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/m

A.98.73

B.100.07

C.111.07

D.112.58【答案】：B150.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④【答案】：A151.我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的()。

A.0.4%

B.1%

C.0.4%～0.6%

D.1%～1.5%【答案】：C152.用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。

A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价

B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价

C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价

D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】：A153.《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的（）。

A.基础标准

B.管理规范

C.标准规范

D.质量管理标准【答案】：A154.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.1O

B.12

C.50

D.60【答案】：A155.投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②【答案】：C156.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】：D157.下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。

A.该项费用属于设备费

B.该项费用属于工程建设其他费用

C.该项费用是为了保证项百生产运营期的需要而支付的相关购置费用

D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基數乘以一定费率计算【答案】：D158.当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。

A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用

C.工程所需清理、修复费用

D.导致的工期延误【答案】：A159.在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法【答案】：B160.根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）。

A.直接工程费

B.开办费

C.不可预见费

D.管理费【答案】：A161.通过计时观察资料得知：人工挖二类土1m3的基本工作时间为6h，辅助工作时间占工序作业时间的2％。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3％、2％、18％。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。

A.0.994

B.0.765

C.0.876

D.0.975【答案】：A162.（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误【答案】：A163.下列关于公示中标候选人的说法，正确的是（）。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

B.评标结果只能在交易场所公示

C.不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况

D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】：D164.2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1【答案】：B165.构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。

A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值

B.预算书确定的价值

C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值

D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标【答案】：B166.下列不属于期中支付文件的内容的是（）。

A.累计已完成的合同价款

B.本周期已完成的计日工价款

C.累计已实际支付的合同价款

D.本周期计划完成的合同价款【答案】：D167.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费

C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】：B168.根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：C169.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】：B170.（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45【答案】：A171.某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。

A.7147.08

B.7535.09

C.7911.84

D.8307.43【答案】：B172.就国际贸易的各种交易价格而言，以下各种价格中费用划分与风险转移分界点相一致的是（）。

A.离岸价格

B.运费在内价

C.到岸价格

D.抵岸价格【答案】：A173.（2021年真题）某工程基准单价1600元/平米，其中人材机占比分别为0.15、0.6、0.1，建设期人材机的造价指数分别为1.1、1.25、0.95，假如综合费率取为人材机总价的25%，那么该工程的综合单价为（）。

A.1856

B.1932

C.2020

D.2320【答案】：C174.《标准施工招标文件》附有的格式文件包括（）。

A.承包人承揽工程项目一览表.

B.预付款担保

C.工程质量保修书

D.发包人供应材料设备一览表【答案】：B175.根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。

A.建设项目总投资

B.固定资产投资

C.工程造价

D.建设投资【答案】：A176.下列关于保修的意义，说法错误的是（）。

A.保修的经济责任应由有关责任方承担

B.工程质量保修是一种售后服务方式

C.是《建筑法》规定的承包人、发包人等的质量责任

D.工程质量保修制度是国家所确定的重要法律制度【答案】：C177.下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】：B178.根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。

A.两个月

B.三个月

C.75天

D.100天【答案】：B179.关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。

A.任何工作的质量或其他特性的改变

B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变

C.合同中任何工作的工程量的变化

D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】：C180.关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。

A.即指零星工作所