2026年监理工程师之合同管理常考点附参考答案详解AB卷

2026年监理工程师之合同管理常考点附参考答案详解AB卷1.材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】：D2.招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C3.设备性能验收阶段，出现()情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验【答案】：B4.下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证【答案】：D5.关于建设工程合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】：D6.下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比【答案】：A7.设计施工总承包合同文件中，专用条款内需约定（）对承包人提交文件应批准的合理期限。

A.分包人

B.工程师

C.监理人

D.发包人【答案】：C8.某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为（）。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】：A9.FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】：D10.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】：B11.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】：C12.下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰【答案】：C13.（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】：C14.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范【答案】：A15.某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。

A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额

B.每次事故的损失金额

C.承包商在合同中列明的金额

D.相关法律法规规定的金额【答案】：A16.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。

A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【答案】：A17.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担【答案】：A18.某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200【答案】：A19.依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】：B20.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B21.饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。

A.罗紫-哥特里法

B.索氏提取法

C.酸水解法

D.碱性乙醚法【答案】：C22.采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止

B.自材料设备进场起至当月的月底止

C.自合同签订之日起至当月的月底止

D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】：A23.采用有限数量制审查时，通过详细审查的申请人不少于（）个且没有超过规定数量的，均通过资格预审，不再进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】：A24.标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】：D25.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】：A26.材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】：A27.《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款【答案】：B28.根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理【答案】：A29.对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A.电子投标文件上传完成时间

B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间

C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】：D30.非语言传播包括（）。

A.类语言

B.动态体语

C.时间语言

D.静态体语

E.空间语言【答案】：A31.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，（）。

A.主合同有效，从合同可能有效

B.主合同有效，但从合同无效

C.主合同无效，但从合同有效

D.主合同无效，从合同也无效【答案】：D32.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D33.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C34.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】：C35.监理公司取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】：C36.下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】：B37.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出【答案】：B38.下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】：D39.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】：B40.风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（）。(部分相关知识点新教材已删除)

A.GMP为合同承包总价

B.节约的GMP全部归CM承包商

C.节约的GMP全部归业主

D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【答案】：D41.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56【答案】：D42.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日【答案】：A43.发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人【答案】：B44.某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】：B45.通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。

A.设计文件

B.工期

C.价款

D.进度计划【答案】：A46.关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()

A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝

B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化

C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开

D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】：B47.勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A.投标截止时间之前

B.开标现场

C.开标完成后3内

D.开示完成后10日内【答案】：B48.下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。

A.招标公告

B.工程量清单

C.投标人须知

D.评标办法【答案】：B49.某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】：A50.根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是（）。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】：D51.下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。

A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织

B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织

C.均由发包人负责组织

D.均由承包人负责组织【答案】：D52.根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

C.不可预见的物质条件包括气候条件

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】：D53.根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】：C54.发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）。

A.发包人提供的设计有缺陷

B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题

C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准

D.发包人直接指定分包人分包专业工程【答案】：B55.FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日【答案】：C56.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C57.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】：A58.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B59.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：B60.(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同【答案】：C61.根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】：C62.某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()

A.10月10日

B.10月13日

C.10月20日

D.10月30日【答案】：A63.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后（）日内免费替换。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】：A64.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】：A65.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。

A.按交易习惯

B.依据合同的相关条款

C.签订补充协议

D.按履行义务一方承担的原则【答案】：C66.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】：B67.（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】：D68.施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A.以施工方案得分高的优先

B.以评标价低的优先

C.以投标报价低的优先

D.以综合得分高的优先【答案】：D69.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款【答案】：C70.下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料【答案】：A71.《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：B72.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元【答案】：D73.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：A74.要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力【答案】：C75.2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6【答案】：A76.发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人【答案】：B77.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。

A.一般账户

B.基本账户

C.综合账户

D.专项账户【答案】：B78.因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】：A79.《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件【答案】：A80.根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天【答案】：C81.采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】：C82.关于抹灰工程，下列说法错误的是()。

A.凡外墙窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出腰线等，上面均应做流水坡度，下面均应做滴水线或滴水槽

B.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，宜用1：2水泥砂浆做护角，高度不应低于2m

C.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基体表面的抹灰，应先铺钉金属网并绷紧牢固。金属网与各基体搭接宽度不应小于100mm

D.人防地下室顶棚应在板底抹1：2.5水泥砂浆，15mm厚【答案】：D83.（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法【答案】：B84.下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款【答案】：C85.影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件【答案】：C86.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工【答案】：D87.下列不属于初步评审的内容是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审【答案】：D88.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出【答案】：B89.保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性【答案】：B90.下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书【答案】：C91.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】：D92.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】：B93.建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】：C94.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】：A95.建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损【答案】：D96.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D97.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】：C98.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试【答案】：A99.在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购【答案】：C100.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。

A.署名权归承包人享有

B.建筑物形象使用收益权归发包人享有

C.专利技术使用费不包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担【答案】：C101.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】：C102.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.20

B.10%

C.5

D.30%【答案】：B103.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】：D104.（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】：B105.设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】：D106.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】：D107.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同【答案】：A108.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300【答案】：A109.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】：C110.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】：C111.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】：A112.根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】：D113.当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】：A114.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】：D115.根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理【答案】：A116.（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D117.（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】：A118.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。

A.发出招标公告

B.发出招标文件

C.招标文件停止发售

D.投标预备会结束【答案】：B119.关于联合体投标的说法错误的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标【答案】：C120.下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】：C121.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务【答案】：D122.（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】：D123.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。

A.不利的物质条件

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.基准资料的错误【答案】：D124.根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C125.下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是（）。

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产【答案】：C126.在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（）。

A.承包人必须接受

B.承包人可以不接受

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】：B127.根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期【答案】：C128.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大雨造成现场档案资料毁损

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修【答案】：B129.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】：D130.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（）万元。

A.1020

B.980

C.1000

D.1010【答案】：B131.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】：C132.安装工程一切险通常应以（）为保险期限。

A.整个工期

B.设备生产至安装完成期间

C.工程全寿命期

D.施工安装合同有效期【答案】：A133.下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更【答案】：C134.骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

A.血清碱性磷酸酶活性升高

B.高血钙

C.25-（OH）D3＜20nmol/mL

D.低血磷【答案】：B135.三扇外开木窗采用下列构造，哪一种擦窗最困难？()

A.中间扇内开，两边扇外开

B.中间扇固定，两边扇采用长脚铰链外开

C.中间扇立转，两边扇外开

D.中间扇外开，两边扇外开【答案】：D136.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是()。

A.一方因重大误解而订立的合同

B.双方协商一致订立的显失公平的合同

C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】：C137.法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.民事权利

B.法律权利和民事权利

C.民事行为能力

D.民事权利能力和民事行为能力【答案】：D138.（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B139.转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿【答案】：B140.（2020年真题）资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A141.协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应当知道撤销事由之日起（）内请求人民法院撤销该协议。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年【答案】：B142.(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条例→投标函【答案】：C143.赖氨酸在（）中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉【答案】：D144.根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】：C145.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为7个，而资格审查文件规定的数量为9个，则（）。

A.不需要评分，选其中前3名通过资格审查

B.需要进行评分，7家均通过资格审查

C.不需要进行评分，7家均通过资格审查

D.需重新进行资格审查【答案】：C146.设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位【答案】：B147.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书【答案】：D148.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工【答案】：C149.（2019年真题）关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】：B150.施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是()

A.投标人的企业资质是否满足招标工程的要求

B.投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历

C.投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历

D.投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要【答案】：C151.材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】：A152.在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工【答案】：D153.某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日【答案】：A154.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁【答案】：D155.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】：C156.材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。

A.凭样品买卖的当事人应当封存样品

B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同

D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，【答案】：B157.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日【答案】：C158.设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】：B159.社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是【答案】：D160.儿童少年应（）脂肪的摄取。

A.限制

B.增加

C.不强调限制

D.不主张供给【答案】：C161.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行【答案】：C162.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】：B163.（2019年真题）某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】：C164.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】：B165.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】：B166.某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】：A167.下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。

A.投标截止日期

B.投标内容

C.勘察或设计服务期限

D.投标保证金【答案】：A168.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B169.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。

A.50

B.100

C.200

D.1000【答案】：A170.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()

A.未成立

B.补签后成立

C.成立

D.备案登记后成立【答案】：C171.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】：B172.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后26个月

B.A单位工程竣工日后24个月

C.全部工程竣工日后26个月

D.全部工程竣工日后24个月【答案】：B173.联合体中标的，其履约担保（）。

A.由组成联合体的各个主体分别递交

B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交

C.由联合体的牵头人递交

D.由联合体各成员共同递交【答案】：C174.建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有（）。

A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同

B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同

C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式

D.投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标【答案】：D175.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。

A.招标文件及收费都不退回

B.退回招标文件，收费不退回

C.不退回招标文件，收费退回

D.招标文件及收费分别退回【答案】：A176.以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程【答案】：B177.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】：B178.法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系【答案】：C179.《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】：A180.除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.中标通知书优先于合同协议书

B.投标函优先于专用合同条款

C.供货要求优先于通用合同条款

D.相关服务计划优先于中标通