2026年工程外包工程施工合同

2026年工程外包工程施工合同第一条合同双方基本信息委托方公司（以下简称“甲方”）与服务方公司（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程外包施工的相关事宜达成如下协议：第二条合同标的1.品名/服务内容：某工程项目施工。2.规格型号/标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家相关行业规范执行。3.数量：工程量共计XX平方米。4.单价：人民币壹佰捌拾万元整（￥180,000,000.00）。5.总价：人民币壹佰捌拾万元整（￥180,000,000.00）。第三条权利义务条款1.甲方权利义务：甲方应按照合同约定支付工程款项；甲方有权对乙方施工过程进行监督检查；甲方应在工程验收合格后支付结算款项。2.乙方权利义务：乙方应按照合同约定完成工程项目的施工；乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范；乙方应配合甲方进行工程验收。3.甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告后10个工作日内完成工程验收，逾期视为验收合格。4.乙方应在合同约定的工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币壹万元整（￥10,000.00）的违约金。5.甲方应在工程进度达到合同约定的付款节点后5个工作日内向乙方支付相应的工程款项。6.双方应遵守国家有关环境保护、安全施工等法律法规，确保施工过程中不对周围环境和人员造成损害。第四条违约责任1.乙方如逾期交货，每日按合同总价的千分之三支付违约金。2.乙方如未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方承担相应的修复费用，并按合同总价的百分之十支付违约金。3.如甲方未按约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款利息，每日按应付未付款项的千分之五支付。4.如一方违反合同约定造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第五条争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第六条合同期限、生效条件、份数1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起两年。2.本合同一式叁份，甲方、乙方各执壹份，合同签订地仲裁委员会或人民法院执壹份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条其他1.本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规及行业规范执行。2.本合同附件作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。,委托方公司（甲方）：服务方公司（乙方）：签订日期：第八条保密条款1.双方对本合同内容以及合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.本保密条款在合同终止后仍然有效，双方对在合同履行期间所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密的保密义务不因合同终止而解除。第九条不可抗力1.如因不可抗力因素（如自然灾害、战争、管理部门行为等）导致合同无法履行或履行受到严重影响，双方应立即通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。2.因不可抗力导致合同无法履行或履行受到严重影响时，双方可根据实际情况协商解决合同解除问题，并互不承担违约责任。第十条合同解除1.如一方违反合同约定，另一方有权在通知对方后，给予对方合理期限改正。若对方在合理期限内仍未改正，另一方有权解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定及实际情况进行清算，妥善处理已完成的工程和未完成的工程。第十一条通知与送达1.双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过快递、电子邮件等方式发送。2.通知自发送之日起视为送达，但以对方实际收到通知为准。第十二条合同附件1.本合同附件包括但不限于以下内容：a.工程量清单b.工程图纸c.工程进度计划d.工程验收标准e.其他双方认为需要作为合同附件的文件。2.合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三条合同解除后的处理2.合同解除后，双方应互相退还已支付或应收的款项。第十四条合同解释本合同的解释权归甲方所有。第十五条争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。2.诉讼或仲裁过程中，双方应继续履行合同约定的义务，但受争议部分除外。第十六条合同的修改与补充1.本合同的修改与补充应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。2.本合同的修改与补充与本合同具有同等法律效力。第十七条合同的终止1.本合同在有效期内，如无特殊约定，合同终止。第十八条争议解决方式的最终选择第十九条合同的签署,第二十条合同履行过程中的变更管理1.在合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整、市场变化等原因导致合同内容需要变更，双方应立即书面通知对方，并协商确定变更方案。2.变更方案经双方签字盖章后生效，变更后的合同条款与原合同具有同等法律效力。3.甲方在合同履行过程中如需变更工程内容，应提前30日向乙方书面提出变更申请，并说明变更原因、变更内容、变更后的工程量和费用等。4.乙方应在收到甲方变更申请后15日内回复，如同意变更，双方应按照变更后的方案执行；如不同意变更，应说明理由，并协商解决。第二十一条工程验收1.工程完工后，乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程验收申请。2.甲方应在收到验收申请后15日内组织验收，验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。3.验收不合格的，乙方应在甲方提出整改要求后30日内完成整改，并重新提交验收申请。第二十二条保密条款1.双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄或使用对方的商业秘密。第二十三条合同解除1.在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：a.甲方未按合同约定支付工程款的；b.乙方未按合同约定完成工程任务的；c.双方协商一致解除合同的。2.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程、未完成的工程以及已支付的款项。第二十四条合同解除后的争议解决1.合同解除后，双方应友好协商解决合同解除产生的争议。第二十五条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：,1.工程外包工程施工图纸；2.工程外包工程施工方案；3.工程外包工程施工进度计划；4.工程外包工程施工质量标准；5.工程外包工程施工安全措施；6.工程外包工程施工合同变更记录；7.工程外包工程施工验收报告。第二十六条其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十七条违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款总额的千分之五计算，自逾期之日起至实际支付之日止。2.若乙方未按合同约定完成工程任务，应向甲方支付违约金，违约金按未完成工程部分工程款总额的千分之五计算，自逾期之日起至实际完成之日止。3.若双方因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第二十八条争议解决1.合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十九条合同变更1.合同签订后，如需变更合同内容，双方应书面同意，并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三十条合同终止1.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。第三十一条法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。第三十二条合同签署1.本合同自双方签字盖章之日起生效。,签订日期：附件：1.工程外包工程施工图纸2.工程外包工程施工方案3.工程外包工程施工进度计划4.工程外包工程施工质量标准5.工程外包工程施工安全措施6.工程外包工程施工合同变更记录7.工程外包工程施工验收报告第三十三条保密条款1.双方对本合同内容以及与合同履行相关的技术、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。第三十四条知识产权1.乙方在履行合同过程中所形成的知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。2.甲方在履行合同过程中所形成的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。第三十五条不可抗力1.因不可抗力导致合同无法履行或者履行困难的，双方应协商解决，如协商不成，可解除合同，但应承担相应的违约责任。2.不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为、社会动乱等。第三十六条违约责任1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。2.违约金金额为本合同总价款的10%，最高不超过人民币100万元。第三十七条通知与送达1.双方之间的通知应以书面形式进行，通过以下方式送达：（1）直接送达：送达至对方指定的地址；,（2）邮寄送达：通过邮政快递送达至对方指定的地址；（3）电子邮件送达：发送至对方指定的电子邮箱。2.通知送达后，自送达之日起视为送达完毕。第三十八条合同解除,1.合同签订后，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：（1）一方严重违约，经对方催告后仍未改正；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）一方违反保密义务，外泄对方商业秘密；（4）双方协商一致解除合同。2.合同解除后，双方应按照约定履行合同终止后的义务