2026年设备监理师之设备监理合同综合提升练习试题及参考答案详解（突破训练）

2026年设备监理师之设备监理合同综合提升练习试题及参考答案详解（突破训练）1.下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】：B2.收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。

A.业主

B.评标委员会

C.监理工程师

D.监理工程师代表【答案】：A3.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】：A4.保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任【答案】：C5.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】：C6.根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。

A.投标单位董事长的父亲

B.投标单位总经理的同学

C.因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人

D.招标项目所在地统计局局长【答案】：A7.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。

A.进行工程竣工试验

B.签发接收证书

C.接收工程

D.工程竣工【答案】：B8.根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是()。

A.只能由债务人提供抵押物

B.抵押人转移对抵押物的占有

C.抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿

D.债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有【答案】：C9.根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】：A10.根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】：C11.某工程施工阶段因分包单位违章施工，发生一起死亡5人的安全事故，根据相关规定，下列关于该安全事故的说法，正确的是()。

A.发生事故后，现场有关人员应当于1小时内向本单位负责人报告

B.该安全事故为一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故组进行调查

C.该安全事故应由总承包单位负责上报事故

D.负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内作出批复【答案】：C12.根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】：C13.我国《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金，又约定定金的，当违约发生时，()。

A.违约方可以选择适用违约金或者定金

B.守约方可以选择适用违约金或者定金

C.双方可以协商选择适用违约金或者定金

D.违约金和定金可以同时并用【答案】：B14.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】：B15.生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】：A16.根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔【答案】：A17.如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】：D18.设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】：B19.承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用【答案】：C20.如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】：B21.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】：C22.甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】：A23.对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中【答案】：C24.下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端【答案】：A25.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】：C26.招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%【答案】：B27.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标【答案】：A28.津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.天津市人民政府建设行政主管部门

D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】：C29.承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】：D30.合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】：C31.FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。

A.工程师签发期中付款证书后的28

B.工程师完成工程量计量后的56

C.工程师收到报表和证明文件后的56

D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】：C32.恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。

A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作

B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求

C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成

D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】：C33.某水泥厂因技术问题致使生产的水泥达不到国家规定的标准，该厂用其他厂家的水泥换上自己的包装后作为样品与采购方签订水泥供应合同。则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.因重大误解

D.超越代理权限【答案】：A34.当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】：D35.只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明【答案】：B36.保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】：C37.承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】：B38.根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】：A39.因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】：C40.甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效【答案】：C41.若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】：B42.基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书【答案】：C43.对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】：C44.FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：B45.基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员【答案】：A46.乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】：B47.如果业主打算更换工程师，应提前()天向承包商通知有关拟替换的工程师信息。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】：D48.无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】：D49.对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】：D50.根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】：D51.设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】：D52.招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】：A53.甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】：B54.依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段【答案】：D55.如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】：D56.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会【答案】：A57.承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】：C58.承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C59.根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合【答案】：A60.FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14【答案】：B61.《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】：C62.根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】：C63.设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划【答案】：B64.根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日【答案】：C65.在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】：C66.承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】：A67.代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法【答案】：A68.甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。

A.请求乙双倍返还定金40万元

B.请求乙支付违约金30万元

C.请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元

D.请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元【答案】：D69.根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】：B70.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】：C71.根据《招标投标法》，投标人少于()个时，招标人应当依法重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B72.设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额【答案】：B73.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】：A74.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰【答案】：B75.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天【答案】：B76.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】：B77.甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带【答案】：C78.在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】：A79.根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】：A80.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】：C81.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】：A82.设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】：D83.能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实【答案】：D84.根据世界银行《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》，招标文件包括()。

A.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

B.投标人须知、招标资料表和投标保函

C.投标人须知、业主要求和设计文件

D.招标程序、招标资料表、合同条件和进度计划【答案】：A85.承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】：B86.某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】：B87.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定()。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任【答案】：C88.投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：A89.根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】：C90.某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】：C91.下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】：C92.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。

A.14

B.28

C.35

D.42【答案】：D93.甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。

A.地方标准

B.国家标准

C.乙方要求

D.甲方企业标准【答案】：B94.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本【答案】：C95.下列关于联营体的说法，错误的是()。

A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任

B.联营体的牵头方应由联营体各方认可

C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方

D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】：C96.给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】：C97.根据《招标投标法》，评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低评标标准，宣布综合得分最高者中标

C.向招标人建议中标候选人，由招标人酌情决定

D.否决所有投标【答案】：D98.下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书【答案】：B99.下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】：A100.按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】：C101.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】：A102.设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】：D103.工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方【答案】：C104.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书【答案】：B105.某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】：A106.合同履行是指合同当事人双方依据()的规定，实现各自享有的权利，并承担各自的义务。

A.合同法

B.合同条款

C.招投标法

D.政府采购法【答案】：B107.如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】：B108.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格【答案】：B109.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

B.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门

C.建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门

D.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门【答案】：B110.某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：B111.甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】：B112.工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。

A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因

B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中业主的职责

D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】：C113.代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】：B114.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】：A115.业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。

A.工程师签发接收证书后的14

B.业主接收工程后的21

C.缺陷通知期届满后的14

D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】：D116.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。

A.监理单位

B.设计单位

C.建设工程质量监督机构

D.建设行政主管部门【答案】：C117.诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月【答案】：B118.FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C119.与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】：D120.业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：C121.FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】：B122.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】：C123.承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表【答案】：B124.《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任【答案】：B125.设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】：D126.甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】：B127.法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系【答案】：B128.某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：D129.承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要【答案】：A130.被代理人取消委托或者代理人辞去委托后，下列说法正确的是()。

A.法定代理终止

B.委托代理终止

C.指定代理终止

D.无权代理终止【答案】：B131.根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物【答案】：C132.法定代理终止条件是()

A.代理期限届满

B.被代理人取消委托

C.代理人辞去委托

D.代理人丧失行为能力【答案】：D133.某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。

A.100

B.150

C.200

D.400【答案】：C134.设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】：C135.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】：C136.设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析【答案】：D137.在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗【答案】：D138.FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼【答案】：C139.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。

A.开工日期

B.签发付款证书

C.签发接收证书

D.签发履约证书【答案】：C140.在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】：D141.根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】：C142.在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】：B143.交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】：D144.由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】：A145.某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】：D146.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】：A147.根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】：C148.某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5【答案】：D149.由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金【答案】：B150.根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】：D151.根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过【答案】：A152.甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】：A153.《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存【答案】：D154.对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师【答案】：A155.公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】：D156.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】：A157.某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】：A158.《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的【答案】：B159.下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】：C160.FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】：C161.根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】：C162.在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】：D163.甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】：A164.根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】：C165.下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】：A166.下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】：A167.下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函【答案】：D168.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。

A.设备起运日起，至设备离开现场

B.设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工

C.开工之日起，至颁发接收证书

D.开工之日起，至竣工时间届满【答案】：A169.设备工程项目合同体系分析的重点在于()。

A.不同合同间的工作协调

B.检核合同成立所必备的条款

C.均衡双方当事人的权利和义务

D.设计特殊事件的处理机制【答案】：A170.下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权【答案】：C171.甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】：C172.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】：D173.生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】：D174.根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】：C175.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的【答案】：C176.如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】：C177.FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】：C178.债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。

A.通知债权人

B.经债权人同意

C.与第三人约定且经主管部门批准

D.通知债权人并在合同管理机关备案【答案】：B179.合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】：A180.设备工程的竣工试验，通常包括启动前试验、启动试验和()。

A.混凝土试块检验

B.钢筋强度检验

C.工程材料试验

D.试运行【答案】：D181.承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期【答案】：A182.下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】：B183.根据