土石方工程施工合同

土石方工程施工合同甲方（建设单位）：_________________________法定代表人/授权委托人：_________联系地址：_________________________统一社会信用代码：_________________________乙方（施工单位）：_________________________法定代表人/授权委托人：_________联系地址：_________________________统一社会信用代码：_________________________资质等级：土石方工程专业承包____级一、工程概况1.工程名称：_________________________（具体项目名称，如XX地块土石方工程）2.工程地点：_________________________（具体地址，如XX市XX区XX路XX地块）3.工程范围：3.1红线范围内设计标高以下土方开挖（含基坑排水沟、集水井土方）；3.2开挖土方外运（至甲方指定消纳场）或内倒（至甲方指定区域）；3.3设计要求的土方回填（含基坑回填、场地平整回填）；3.4配合基坑支护、降水的土方作业；3.5具体范围以甲方提供的施工图纸及现场放线为准。4.工程内容：4.1三方共同确认场地原始标高；4.2土方分层开挖（每层≤2.5m）、修边清底；4.3土方密闭装车、运输（符合当地渣土管理规定）；4.4土方分层夯实（每层≤50cm，压实系数≥0.94）；4.5施工临时排水、降尘及机械进退场。5.工期：5.1总日历工期：____天（自甲方书面开工通知发出之日起算）；5.2节点工期：土方开挖完成____天内，回填完成____天内；5.3逾期竣工需承担违约责任（见第十条）。二、合同价款6.计价方式：固定单价合同，单价包含人工、机械（进退场）、材料（密闭运输装置）、运输（消纳/内倒费）、管理费、利润、税金及常规风险（人工机械波动±5%内、常规地质）；7.单价明细（示例）：7.1土方开挖（含装车）：____元/m³；7.2土方外运（指定消纳场）：____元/m³；7.3土方内倒：____元/m³；7.4土方回填（含夯实）：____元/m³；8.合同总价：暂定价____元（大写：_________________________），最终按三方签认实际工程量×固定单价结算；9.风险调整：遇岩石/孤石、人工机械波动超±5%、运输路线变更，乙方3天内书面报甲方，双方协商调整单价及工期，逾期视为放弃调整。三、双方责任（一）甲方责任10.开工前7天提供施工图纸、地质勘察报告各2份；11.开工前3天移交场地（三通一平：水电接至红线内10m，道路通至现场，场地初平±30cm）；12.办理施工许可、夜间施工许可、渣土运输路线审批（费用甲方承担）；13.派驻现场代表____名（姓名：____，职务：____），负责签证、验收；14.按合同约定支付工程款；15.协调周边单位及居民关系。（二）乙方责任16.提供土石方专业承包____级资质、安全生产许可证复印件（加盖公章）；17.开工前5天提交施工组织设计（含安全、降尘专项方案），经审批后方可施工；18.组织持证特种作业人员及环保达标机械（挖掘机、渣土车等）进场；19.安全文明施工：19.1现场设警示标志、防护栏，施工人员佩戴安全帽、反光背心；19.2渣土车密闭覆盖，出场冲洗，避免遗撒；19.3每日洒水降尘≥4次，安装喷淋，符合当地扬尘治理要求；19.4夜间（22:00-6:00）禁止高噪音作业（取得许可除外）；20.办理施工人员意外险、机械财产险（费用乙方承担）；21.承担施工中一切安全事故责任（含人员伤亡、财产损失）；22.遵守环保、交通规定，违规罚款由乙方承担。四、工期延误23.甲方原因延误：图纸延迟、场地移交延迟、工程款逾期、设计变更，乙方3天内报甲方，甲方7天内确认工期顺延；24.乙方原因延误：施工组织不当、机械故障、质量返工，工期不顺延，每逾期1天按暂定价万分之五付违约金，累计≤10%；逾期超15天，甲方有权解除合同，乙方付10%违约金；25.不可抗力（地震、暴雨、政府指令停工）：工期顺延，双方各自承担损失，乙方24小时内通知甲方并提供证明。五、质量验收26.质量标准：符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）、《土方与爆破工程施工及验收规范》（GB50201-2014）及当地规定；27.验收程序：27.1隐蔽工程：开挖至设计标高、每层回填后，乙方提前24小时通知三方验收，合格签认后方可下道工序；27.2分项验收：开挖、回填完成后，乙方报资料，甲方7天内验收；27.3竣工验收：竣工后乙方提交竣工资料（测量记录、验收记录等），甲方10天内验收，合格签《竣工验收报告》；28.质量不合格：乙方需在指定时间返工，费用、工期自担；返工仍不合格，甲方有权解除合同并索赔。六、价款支付29.预付款：暂定价10%，乙方提交5%履约保函后，甲方7天内支付；30.进度款：每月25日乙方报已完工程量（附三方签认记录），甲方、监理7天内审核，3天内支付70%；31.结算款：竣工后30天内乙方报结算资料，甲方20天内审核，确认后支付至95%；32.质保金：结算价5%，质保期6个月（自竣工合格日起），无质量问题10天内支付；33.支付方式：银行转账（甲方账户：_________________________，乙方账户：_________________________）。七、变更洽商34.甲方书面发出《工程变更通知单》，明确变更内容、工期；35.变更单价：合同有则执行，无则乙方3天内报新单价，甲方7天内确认；36.变更工程量：按实际×确认单价结算；未按程序确认的变更，甲方不予认可。八、违约责任37.甲方违约：逾期支付工程款，按逾期金额日万分之五付违约金；逾期超30天，乙方有权停工，工期顺延，甲方承担窝工损失；38.乙方违约：38.1资质不符、未按方案施工，甲方解除合同，乙方付10%违约金；38.2安全事故：乙方承担全部赔偿，甲方垫付后有权追偿；38.3环保违规罚款：乙方自行承担；39.解除合同：双方协商一致或按约定解除，10天内结算，违约方赔偿直接+间接损失。九、争议解决40.协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他41.履约保函有效期至竣工后30天；42.质保期内乙方免费维修（自身原因质量问题）；43.合同一式____份，甲乙各____份，监理____份，备案____份，签字盖章后生效；44.附件：施工图纸、地质勘察报告、单价明细表、履约保函格式（为本合同组成部分）。甲方（盖章）