外墙涂料工程施工合同

外墙涂料工程施工合同甲方（全称）：________________________法定代表人/授权委托人：________联系地址：________________乙方（全称）：________________________资质等级：□建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上□其他（需符合工程要求）法定代表人/授权委托人：________联系地址：________________第一条工程概况1.1工程名称：________________________1.2工程地点：________________________1.3工程范围：外墙所有立面（含女儿墙、腰线、雨篷、空调外机位立面、门窗洞口周边、挑檐）的基层处理、腻子批刮、底漆涂刷、面漆涂刷及分格缝（若有）的制作与清理；不含外墙保温层施工、脚手架搭设/拆除（□由甲方提供□由乙方负责，若乙方负责需符合安全规范并提供检测报告）。1.4工程内容：（1）基层清理：清除墙面浮灰、油污、空鼓部位，修补裂缝及孔洞至平整；（2）腻子批刮：批刮柔性外墙腻子2遍，打磨平整；（3）底漆涂刷：涂刷水性封闭底漆1遍，均匀无漏涂；（4）面漆涂刷：涂刷弹性外墙漆2遍，颜色为______色号（经甲方书面确认），无流挂、无漏涂、色差符合GB50210要求；（5）分格缝处理：按设计要求弹线、切割，清理缝内杂物，嵌填密封胶。第二条合同价款2.1计价方式：固定综合单价（见附件《外墙涂料工程单价清单》），合同总价暂定为人民币______元（大写：______）。2.2结算方式：最终结算价=实际涂刷面积×固定综合单价；实际涂刷面积按甲乙双方现场测量并签字确认的面积计算（扣除门窗洞口、未涂刷的空调机位内部等部位）。2.3价款包含：材料费、人工费、机械费、辅材费、成品保护费、安全文明施工费、管理费、利润、税金（□增值税专用发票□增值税普通发票，税率______），不含脚手架费（若甲方提供）。第三条工期3.1开工日期：以甲方书面通知为准（提前3天通知）。3.2竣工日期：自开工之日起______日历天内完成全部工程并通过竣工验收。3.3工期顺延：因下列原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方需在事件发生后3天内提交书面申请及证明材料，甲方7天内确认：（1）甲方原因：设计变更、付款延误、未按时提供施工场地/水电接驳点；（2）不可抗力：地震、暴雨等无法预见且无法避免的自然灾害（需提供气象部门证明）。3.4工期延误责任：乙方因自身原因（材料供应延迟、人员不足等）延误工期的，每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金；逾期超过15天，甲方有权解除合同，乙方需承担合同总价20%的违约金，并赔偿甲方损失（含窝工费、第三方索赔等）。第四条质量标准4.1符合国家现行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）及甲方提供的设计图纸、技术要求。4.2关键质量要求：（1）涂层附着力：划格法测试达到0级或1级（符合GB/T9286）；（2）涂层厚度：底漆≥30μm，面漆≥80μm（干膜厚度）；（3）色差：同一墙面无明显色差，与样板墙一致（样板墙经双方签字确认留存）；（4）无流挂、漏涂、开裂、脱落等缺陷。第五条双方责任5.1甲方责任（1）开工前3天提供施工场地（无障碍物、水电接驳点至现场10米内）；（2）提供施工图纸、颜色样板及技术交底；（3）协调周边单位关系，配合乙方施工；（4）按合同约定时间付款；（5）收到乙方验收通知后24小时内组织阶段验收/竣工验收。5.2乙方责任（1）配备具备资质的施工人员（高空作业人员需持特种作业证）；（2）材料进场前提交品牌、型号、合格证、检验报告，经甲方抽样检测合格后方可使用（检测费由乙方承担）；（3）严格遵守安全规范：高空作业佩戴安全带/安全帽，设置安全网，施工区域设置警示标识；施工期间发生任何安全事故（人员伤亡、财产损失），由乙方承担全部责任及费用；（4）文明施工：每日清理施工垃圾，堆放在甲方指定地点；（5）成品保护：对已完成的涂料、门窗、玻璃等进行防护，避免污染；（6）提供完整竣工资料（施工记录、材料合格证、检验报告、验收记录）。第六条材料设备供应6.1所有涂料及辅材由乙方供应，品牌要求：底漆：______牌水性封闭底漆；面漆：______牌弹性外墙漆；腻子：______牌柔性外墙腻子；以上材料颜色、型号需经甲方书面确认后方可采购。6.2材料进场后，甲方有权抽样送检，若检测不合格，乙方需在3天内更换合格材料，费用自担，工期不顺延。第七条付款方式7.1预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%（人民币______元），乙方需提供等额发票。7.2阶段款1：底漆涂刷完成并验收合格后7个工作日内，支付合同总价的30%（人民币______元）。7.3阶段款2：面漆涂刷完成并验收合格后7个工作日内，支付合同总价的55%（人民币______元）。7.4质保金：剩余5%（人民币______元）作为质保金，自竣工验收合格之日起满2年后7个工作日内无息支付。7.5甲方逾期付款：每逾期1天，按应付未付金额的万分之五支付违约金；逾期超过30天，乙方有权暂停施工，直至甲方付款。第八条验收8.1阶段验收：基层处理、底漆涂刷、面漆涂刷完成后，乙方自检合格，向甲方提交《验收申请单》及自检记录，甲方24小时内验收，逾期视为合格。8.2竣工验收：全部工程完成后，乙方提交竣工资料，甲方组织验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》；验收不合格的，乙方需在3天内返工，直至合格，工期不顺延，返工费用自担。第九条保修9.1保修期：自竣工验收合格之日起2年。9.2保修范围：涂层脱落、开裂（宽度＞0.2mm）、褪色（色差超出GB50210要求）。9.3保修响应：乙方接到甲方保修通知后24小时内到场，48小时内修复；逾期未到场的，甲方可委托第三方修复，费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。第十条违约责任10.1乙方材料不合格：除更换材料外，按不合格材料价值的2倍支付违约金。10.2乙方质量不合格：返工至合格，若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还已付款项并赔偿损失。10.3甲方未按约定提供施工条件：导致乙方窝工的，按每天______元赔偿窝工费（按现场施工人数×150元/人/天计算）。第十一条争议解决因本合同发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他12.1本合同附件（《外墙涂料工程单价清单》《材料确认单》《施工图纸》）为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份，自双方