2026年度建筑安装工程固定总价合同二篇

2026年度建筑安装工程固定总价合同二篇篇一甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲方拟在__________（项目地点）建设__________（项目名称）工程，乙方愿意按照甲方要求承包该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程总投资：__________二、合同总价及支付方式1.合同总价：__________2.合同总价包含：设计费、材料费、人工费、施工机械费、临时设施费、利润、税金等。3.付款方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方提交工程预付款，预付款金额为合同总价的__________%，甲方在收到乙方提交的合法发票后__________个工作日内支付；（2）工程进度达到合同约定节点，乙方需向甲方提交工程进度款申请，甲方在收到乙方提交的合法发票后__________个工作日内支付；（3）工程竣工验收合格后，乙方需向甲方提交结算款申请，甲方在收到乙方提交的合法发票后__________个工作日内支付；（4）合同终止后，甲方需按照合同约定支付乙方剩余款项。三、工期及延期责任1.工期：自合同签订之日起__________个月。2.延期责任：（1）因甲方原因导致工期延误，甲方应按照合同约定支付乙方相应的工期延误补偿；（2）因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的工期延误责任，甲方有权要求乙方承担相应的违约金。四、工程质量及保修1.工程质量：乙方应按照国家现行工程质量标准及合同约定，确保工程质量达到优良等级。2.保修期：自工程竣工验收合格之日起__________年。五、安全生产及环境保护1.乙方应严格遵守国家有关安全生产及环境保护的法律法规，确保施工现场安全生产及环境保护。2.发生安全事故或环境污染事件，乙方应立即采取有效措施，并及时向甲方报告。六、合同解除及终止1.合同解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同；（2）一方违约，另一方有权解除合同。2.合同终止：（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格，合同终止；（2）双方协商一致，合同终止。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签字）：__________代表人（签字）：__________签订日期：__________篇二甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________鉴于甲方拟在__________（项目地点）建设__________（项目名称）工程，乙方愿意按照甲方要求承包该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工程总投资：__________二、合同总价与支付1.合同总价：__________2.包含内容：设计费、材料费、人工费、施工机械费、临时设施费、利润及税金等。3.付款方式：-预付款：合同签订后，乙方提交预付款申请，甲方在收到申请后__________个工作日内支付合同总价的__________%。-进度款：根据工程进度，乙方提交进度款申请，甲方在收到申请及相应发票后__________个工作日内支付。-竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方在收到申请及相应发票后__________个工作日内支付。-结算尾款：合同终止后，甲方支付剩余的__________%作为结算尾款。三、工期与延期1.工期：自合同签订之日起__________个月。2.延期责任：-甲方原因：因甲方原因导致的工期延误，甲方应支付乙方相应的工期延误补偿。-乙方原因：因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量与保修1.工程质量：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和合同约定。2.保修期：自工程竣工验收合格之日起__________年。五、安全生产与环境保护1.乙方应遵守国家安全生产和环境保护法规，确保施工安全和无污染。2.发生安全事故或环境污染，乙方应立即采取措施并通知甲方。六、合同解除与终止1.合同解除条件：-不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。-违约：一方严重违约，另一方有权解除合同。2.合同终止条件：-工程竣工：工程按约定完成并验收合格。-双方协商：双方协商一致解除合同。七、争议解决1.双方应友好协商解决合同履行中的争议。2.协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合