2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练及完整答案详解【全优】

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识每日一练及完整答案详解【全优】1.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。

A.工程总承包、施工总承包和专业承包

B.工程总承包、专业分包和劳务分包

C.施工总承包、专业分包和劳务分包

D.施工总承包、专业承包和施工劳务资质【答案】：D2.关于建设工程专利权的保护，下列说法正确的有（）

A.专利权人在起诉前向法院申请采取责令停止有关侵权行为的措施时，可以提供担保

B.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

C.裁定责令停止有关行为的，应当立即执行

D.当事人对裁定不服的，可以提起上诉【答案】：C3.（2014年真题）根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是()。

A.设备租赁合同

B.建设工程合同

C.承揽合同

D.货物买卖合同【答案】：B4.关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是()。

A.供热与供冷系统为2年

B.给排水管道为5年

C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年

D.外墙面的防渗漏为5年【答案】：D5.关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的是(）。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业法人属于非营利法人

C.施工企业的法定代表人是法人

D.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】：A6.（2020年12月真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的是()。

A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担

B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款

C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人支付工程价款

D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】：D7.保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人【答案】：C8.以下关于工伤的相关说法中正确的是（）。

A.职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由职工方承担举证责任

B.社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在5日内作出工伤认定的决定

C.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起10日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

D.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助【答案】：D9.建设单位与施工单位的合同中约定：“双方在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成立的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是(）。

A.只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁

B.应由甲仲裁委员会进行仲裁

C.只能向有管辖权的人民法院起诉

D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【答案】：C10.关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人【答案】：D11.对建设项目环境可能造成轻度环境影响的，应当编制（），对产生的环境影响进行分析或者专项评价。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告单

C.环境影响登记表

D.环境影响报告表【答案】：D12.（2018年真题）关于承揽工程业务的说法，正确的是()。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体【答案】：A13.根据《招标投标法》规定，下列表述正确的是（）。

A.投标截止前撤回已提交的投标文件，应当没收保证金

B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人【答案】：C14.（2015年真题）根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册【答案】：D15.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.二年【答案】：B16.某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担【答案】：A17.施工单位与材料供应商签订了商品混凝土供应合同，在合同履行中，材料供应商迟延履行其债务，严重影响施工进度，于是施工单位解除了其与材料供应商的合同。合同从（）起解除。

A.当事人提出的时间

B.发出通知的时间

C.通知到达对方的时间

D.对方接受通知的时间【答案】：C18.（2016年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可【答案】：B19.（2015年真题）关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】：D20.关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效

C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

D.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均有效【答案】：C21.下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是（）。

A.围护结构改造

B.承重结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补【答案】：A22.（2021年真题第2批）建设用地使用权自（）时设立。

A.占用

B.登记

C.申请

D.使用【答案】：B23.甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是（）。

A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定

B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请

C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定

D.审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行【答案】：A24.建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

A.立即

B.在12小时内

C.在24小时内

D.在48小时内【答案】：C25.某房地产开发公司与某金融机构签订了一份《借款合同》，合同中约定了借款的用途、数额、期限等内容。在履行合同中该金融机构未能按约定的期限提供贷款，造成了房地产开发公司的损失。此时金融机构（）。

A.不承担任何责任

B.可提出解除借款合同

C.可延期提供贷款

D.应赔偿房地产开发公司的损失【答案】：D26.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼【答案】：C27.关于表见代理的说法，正确的是（）。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

C.表见代理对本人产生有权代理的效力

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】：C28.下列关于认证的说法，错误的是（）。

A.存有疑点的视听资料不能作为认定案件事实依据的证据

B.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言不能单独作为认定案件事实的证据

C.以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据

D.无法与原件核对的复印件不能单独作为认定案件事实的证据【答案】：A29.根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于墙体抹灰砂浆的水泥【答案】：A30.《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正;逾期未改正的，可处以（）以上（）以下的罚款。

A.1000元；1万元

B.1000元；5000元

C.5000元；1万元

D.1万元；2万元【答案】：A31.下列情形中，发包人应当承担过错责任的是（）

A.直接指定分包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的

B.拖欠工程款影响工期的

C.未申领施工许可证导致无法开工的

D.设计变更导致费用增加的【答案】：A32.某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行

A.施工合同无效,履约保函有效

B.施工合同无效,履约保函也无效

C.施工合同有效,履约保函也有效

D.施工合同与履约保函效力没有相关性【答案】：B33.关于有效投标价格的说法，正确的是（）。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价【答案】：D34.由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准【答案】：B35.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。

A.设备使用单位

B.设备出租单位

C.具有相应资质的单位

D.检验检测机构【答案】：C36.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.全国人大常委会

B.国务院

C.最高法院

D.全国人民代表大会【答案】：A37.建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C38.（2019年真题）根据《招标投标法》,关于投标人提交投标文件的说法,正确的是（）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人可以拒收

B.投标人少于5个的,招标人应当重新招标

C.招标人收到投标文件后,应当开启检查并签收保存

D.投标截止后,投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金【答案】：D39.关于借款合同还款期限和利率，说法正确的是（）。

A.借款人不能在还款期限届满前向贷款人申请展期

B.办理贷款业务的金融机构贷款的利率，不受中国人民银行规定的贷款利率的上下限限制

C.出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时1年期贷款市场报价利率5倍的除外

D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立【答案】：D40.《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为（）年。

A.1

B.2

C.4

D.20【答案】：C41.关于知识产权的说法，正确的是（）。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权具有专有性、地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【答案】：A42.关于不当得利的说法，正确的是（）。

A.明知无给付义务而进行的债务清偿，受损失的人无权请求得利人返还取得的利益

B.得利人取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务

C.单得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的，受损失的人无权请求第三人在相应范围内承担返还义务

D.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据的，受损失的人可以请求得利人返还其利益并赔偿损失【答案】：A43.某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权事项，则该律师有（）的权利。

A.提出管辖权异议

B.代为承认、放弃诉讼请求

C.进行和解

D.提起反诉或者上诉【答案】：A44.关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目【答案】：D45.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理【答案】：C46.（2021年11月贵州真题）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间"是指()。

A.22:00至次日6:00

B.22:00至次日8:00

C.21:00至次日6:00

D.21:00至次日8:00【答案】：A47.（2019年真题）施工企业必须为职工办理的保险是()。

A.意外伤害险

B.职业责任险

C.工伤保险

D.财产险【答案】：C48.（2021年第1批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是()。

A.发生违法分包，受到行政处罚的

B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的

C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的

D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】：D49.下列关于法人的表述中，正确的是（）。

A.法定代表人以自己的名义代表法人从事民事活动

B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C.法人的场所与法律管辖权无关

D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【答案】：B50.保险合同订立的双方当事人是()。

A.保险人与投保人

B.投保人与受益人

C.保险人与被保险人

D.保险人与受益人【答案】：A51.关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁裁决不服的，可以提起诉讼

B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉，另一方出示仲裁协议的，人民法院不予受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】：C52.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。

A.甲与乙、丙之间的合同均有效

B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C.甲与乙、丙之间的合同均无效

D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【答案】：A53.在城市市区内，可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向生态环境主管部门申报。

A.3

B.7

C.15

D.28【答案】：C54.某施工企业承建了某小区的建设工程，成立了项目经理部。指派王某担任项目经理。在工程建设过程中，王某以项目经理部的名义与材料供应商李某签订了一份采购合同。项目经理部无力支付材料款，李某应当向谁主张权利（）。

A.施工企业

B.项目经理部

C.项目经理王某

D.施工企业的法定代表人【答案】：A55.（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资【答案】：C56.场景(二）

A.吴某与张某

B.吴某与设计院

C.甲公司与张某

D.甲公司与乙设计院【答案】：D57.下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。

A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B.对财产的查封等行政强制措施不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.认为某地方性法规违法的【答案】：D58.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B59.下列不属于民事诉讼当事人的是（）。

A.原告

B.被告

C.共同诉讼人

D.证人【答案】：D60.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效【答案】：D61.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。

A.安监部门

B.市级政府

C.事故发生单位

D.建设行政主管部门【答案】：C62.（2020年真题）关于保险主体的说法，正确的是()。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上【答案】：B63.企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。

A.县级以上地方人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门

B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A64.（2014年真题）下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。

A.采购数量变更

B.公司名称变更

C.合同签约人员变更

D.公司法定代表人变更【答案】：A65.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日【答案】：C66.下列关于我国法律效力的说法中，正确的有()。

A.一般法优于特别法

B.部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

C.旧法优于新法

D.据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决【答案】：B67.为了保护劳动者的权益，劳动者有下列情形的，用人单位不得和劳动者解除劳动合同的是（）。

A.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.与本单位订立无固定期限劳动合同的

D.被依法追究刑事责任的【答案】：B68.下列关于地役权的表述中，正确的（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自登记时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】：C69.根据《注册建造师管理规定》的规定，申请人有下列情形的，不予注册（）。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年的

B.3年前被吊销注册证书的

C.在申请注册之日前4年担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的

D.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的【答案】：D70.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。

A.施工企业自成立时起取得法人资格

B.项目经理部是施工企业内部常设机构

C.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担

D.项目经理不按时支付材料款的行为后果由施工企业法人承担【答案】：D71.表见代理的法律后果应该由（）承担。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.代理人和第三人【答案】：B72.民事诉讼的基本特点是（）。

A.自愿性、强制性、保密性

B.公权性、程序性、强制性

C.公权性、快捷性、保密性

D.自愿性、独立性、快捷性【答案】：B73.（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是()。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】：A74.下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）。

A.知名法学家

B.基层法律事务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民【答案】：B75.根据《消防法》关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）。

A.按照地方标准或企业标准配置消防设施、器材

B.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效

D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】：C76.在保险合同履行过程中，按照约定承担赔偿或者给付保险金义务的人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保险人

D.保险人【答案】：D77.关于委托代理的说法，正确的是（）

A.委托代理授权应当采取书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】：C78.（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年

B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护【答案】：C79.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村核心保护范围内，禁止的活动（）。

A.占用道路

B.修建工厂

C.开矿

D.在建筑物上刻划【答案】：C80.关于工程建设国家标准的说，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C81.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。根据《民法典》的规定关于该保证合同的说法，正确的有（）。

A.债务到期，甲可以直接要求丙来偿还债务

B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任

D.丙的保证方式为一般保证【答案】：D82.代履行是行政机关强制执行的方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）。(2017)

A.行政机关只能委托第三人代履行

B.代履行不适用与人身有关的义务

C.代履行的适用与不履行义务的后果无关

D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止【答案】：B83.无权代理主要包括没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为。对于无权代理，如果未经被代理人追认，则应由（）承担责任。

A.被代理人

B.代理人

C.第三人

D.行为人【答案】：D84.以下关于施工现场消防安全职责的说法中正确的是（）。

A.对建筑消防设施每半年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查

B.重点工程的施工现场实行每日防火巡查，并建立巡查记录

C.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用可燃材料

D.设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于1人，并持证上岗【答案】：B85.下列债的发生根据中，()是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。

A.合同

B.侵权行为

C.无因管理

D.不当得利【答案】：C86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：D87.某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（）。

A.劳动权

B.知情权

C.紧急避险权

D.拒绝权【答案】：B88.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理【答案】：A89.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A.工程预算

B.工程估算

C.工程决算

D.工程概算【答案】：D90.（）是指财产实际掌握、控制的权能。

A.处分权

B.占有权

C.使用权

D.收益权【答案】：B91.（2019年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.允许其他单位或个人以企业名义承揽工程

D.未按照节能设计进行施工的【答案】：C92.（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C93.下面关于质权的说法，正确的是()。

A.质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征

B.质权人在质权存续期间，可以处分质物

C.质物必须是动产

D.能够用作质押的动产必须符合国家的规定【答案】：A94.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同

B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日【答案】：A95.某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。

A.被拘留

B.被罚款5000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得【答案】：C96.下列选项中，违反施工许可制度的是（）。

A.张某在农村自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水停止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】：B97.根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.发包方与注册建造师已解除承包合同

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】：B98.关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】：A99.根据《民法典》下列合同中免责条款有效的是（）。

A.因—般过失造成对方财产损失的

B.造成对方人身损害的

C.因故意过失造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方人身损害的【答案】：A100.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是（）。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向丁主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失【答案】：C101.下列合同中不可以留置的是（）。

A.加工承揽合同

B.保管合同

C.运输合同

D.买卖合同【答案】：D102.甲向乙借款1万元，没有约定利息。2年后，甲归还借款时，乙要求其甲支付1000元利息，为此双方发生争议。则下列说法正确的是（）。

A.甲不必支付利息

B.甲应按照当地民间利率支付利息

C.甲应按照银行存款利率支付利息

D.甲应在不超过银行存款利率4倍的范围内支付利息【答案】：A103.《循环经济促进法》规定，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照一定原则实施。该原则是（）。

A.废物再利用

B.再生能源利用

C.防止再次污染

D.减量化优先【答案】：D104.发售招标文件收取的费用应当限于补偿（）的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷、邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动【答案】：B105.关于公布建筑市场诚信行为的说法正确的是（）。

A.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月

B.不良行为记录信息的公布期限一般为5年

C.对于整改确实有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布不良行为

D.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录的公布期限【答案】：D106.（2021年真题第2批）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息

B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续【答案】：A107.关于表见代理须满足的条件，下列不包括的是（）。

A.须行为人告知被代理人

B.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

C.须本人存在过失

D.须相对人为善意【答案】：A108.某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【答案】：D109.（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】：C110.注册建造师李某未按工程建设强制性标准执行，情节严重，李某受到的处罚是吊销执业资格证书，一定期限内不予注册。该一定期限是()。

A.2年

B.3年

C.5年

D.8年【答案】：C111.关于建造师注册的说法，正确的是（）。

A.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

B.注册申请需由建造师本人提出

C.注册申请向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料

D.注册建造师变更执业单位，变更注册后重新起算有效期【答案】：C112.关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（）。

A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

B.工程监理单位不得转让工程监理业务

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【答案】：C113.关于建筑工程一切险的说法正确的是（）

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C114.以下关于危大工程安全专项施工方案实施的说法中正确的是（）。

A.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督

B.监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的，可以建议其进行整改

C.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测

D.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查【答案】：D115.（2021年第2批真题）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日【答案】：C116.下列情况属于“挂证”的是（）

A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的

C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的

D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的【答案】：C117.（2020年真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定【答案】：C118.（2015年真题）某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖

D.施工单位有权向人民法院申请执行【答案】：D119.建设工程施工常用的担保种类，不包括（）。

A.施工投标保证金

B.施工合同履约保证金

C.劳务人员工资保证金

D.预付款担保【答案】：C120.（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人【答案】：B121.某工程施工中出现重大安全事故，建设主管部门对施工企业应做出相应的行政处罚，该处罚不包括()。

A.罚款?

B.吊销资质证书?

C.责令停工整顿?

D.行政处分【答案】：D122.质量缺陷是指建设工程的质量不符合()

A.工程建设强制性标准

B.设计文件

C.承包合同的约定

D.工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定【答案】：D123.（2021年真题第2批）下列投标文件中，应当拒收的是（）。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件【答案】：C124.（2021年第2批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账

B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】：A125.下列选项中，构成知识产权侵权、违法行为的是（）。

A.软件的合法复制品的所有人将备份的复制品提供给他人使用的

B.为学习或研究软件内含的原理而安装或存储该软件的

C.商标专用权将商标连同商誉同时转让的

D.职务作品的著作权人获取报酬的【答案】：A126.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告

B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告

C.无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效

D.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证【答案】：D127.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内【答案】：A128.（2017年真题）根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、证件或材料，不包括（）。

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】：A129.甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。

A.要约已撤回

B.要约已撤销

C.合同已失效

D.甲方未承诺【答案】：B130.根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。

A.同级财政部门

B.发包人

C.总承包人

D.同级审计部门【答案】：A131.根据《劳动合同法》，下列选项中，用人单位可以解除劳动合同的情形是（）。

A.职工患病，在规定的医疗期内的?

B.职工非因工负伤医疗期满后不能胜任原工作和调整后的工作的?

C.女职工在孕期、产期、哺乳期的?

D.职工因工负伤被确认部分丧失劳动能力的【答案】：B132.在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人（）。

A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失

B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失

C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任

D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失【答案】：B133.甲建设集团某投资工程招标过程中，招标文件发出后，发现文件内容问题需要进行修改，已知规定的投标截止时间为2022年7月12日，最晚应在（）日前书面通知获取招标文件的潜在投标人。

A.2022年6月17日

B.2022年6月22日

C.2022年6月27日

D.2022年7月2日【答案】：C134.以下有关撤销权的说法，不正确的是（）。

A.当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权的，撤销权消灭

B.重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权的，撤销权消灭

C.当事人自民事法律行为发生之日起3年不行使撤销权的，撤销权消灭

D.当事人受胁迫的，自胁迫行为终止之日起1年没有行使撤销权的，撤销权消灭【答案】：C135.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。

A.抵押

B.质押

C.定金

D.保证【答案】：D136.关于仲裁协议效力的说法正确的是（）。

A.当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉

B.仲裁委员会应当对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁，对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项也应当协议仲裁

C.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会裁定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地等基层人民法院管辖【答案】：A137.关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。

A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷

B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能

C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性

D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议【答案】：B138.不属于混凝土结构水处理构筑物质量验收主控项目的是（）。

A.结构类型和结构尺寸符合设计要求

B.混凝土结构外观无严重质量缺陷

C.构筑物外壁不得渗水

D.结构表面应光滑平顺，线性流畅【答案】：D139.某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是(）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包

D.分包单位对所造成的事故，负主要责任【答案】：C140.不视为工伤的情形（）。

A.在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的

B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

D.工作期间因为工作问题跳楼自杀【答案】：D141.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年（）。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日【答案】：C142.按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是()

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.不允许施工企业将其承包的全部建筑工程转包给他人【答案】：D143.关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是不属于施工企业原因造成的，施工企业都应当负责返修

B.建设工程返修的标的物仅是已完工工程

C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，由施工企业负责有偿返修【答案】：A144.《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门【答案】：D145.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人只能通过原审法院提出【答案】：B146.下列规范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法规

B.司法解释

C.地方性法规

D.行政规章【答案】：A147.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。

A.边界

B.中心

C.毗邻建筑物

D.周边50米【答案】：A148.下列选项中，不属于人民调解基本原则的是（）。

A.不告不理原则

B.当事人自愿原则

C.合法原则

D.当事人平等原则【答案】：A149.下列与诉讼有关的行为中，诉讼代理人必须有委托人的特别授权才能代理的是（）。

A.进行和解

B.代为转述

C.写上诉状

D.提供证据【答案】：A150.下列建筑物中，属于给水处理构筑物的是（）。

A.过滤池

B.氧化沟

C.初沉淀池

D.生物塘【答案】：A151.涉及公路、水运、水利、通信、铁路、民航等方面的建筑业企业资质证书的变更，办理变更手续的住房城乡建设主管部门应当将建筑业企业资质证书变更情况（）。

A.告知工商主管部门?

B.告知申办单位?

C.告知同级有关部门?

D.告知上级有关部门【答案】：C152.根据施工合同，甲建设单位应于2018年9月30日支付乙建筑公司工程款。2019年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。

A.中断

B.中止

C.终止

D.届满【答案】：A153.根据《建设工程质量管理条例》第30条的规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()

A.建设单位

B.工程监理单位

C.建设单位或工程监理单位

D.建设单位和建设工程质量监督机构【答案】：D154.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撒职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2

B.3

C.5

D.6【答案】：C155.（2015年真题）根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工未采取有效扬尘防治措施致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是（）。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款【答案】：A156.（2015年真题）关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书【答案】：C157.自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。

A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡

B.乙死亡

C.甲取消委托合同

D.乙丧失民事行为能力【答案】：A158.取得建造师资格证书并经()后，方有资格以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理。

A.登记

B.注册

C.备案

D.所在单位考核合格【答案】：B159.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标

D.招标人可以设置标底【答案】：D160.关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理【答案】：B161.关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务需求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体【答案】：A162.关于在招标投标，履约保证金的说法中，正确的是（）。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】：B163.《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，下列说法错误的是（）。

A.可以协议补充

B.不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定

C.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时签订地的市场价格履行

D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间【答案】：C164.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报相关部门备案，该部门是指（）。

A.省政府?

B.省文物保护单位?

C.国务院?

D.国家文物保护单位【答案】：C165.建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：C166.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（）。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供

D.受自然地域限制的【答案】：C167.关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标【答案】：C168.（2016年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】：C169.甲施工企业与乙签订了塔式起重机买卖合同，该塔式起重机所有权自（）时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.塔式起重机完成登记【答案】：A170.（2021年第2批真题）关于行政复议决定的做法正确的是()。

A.行政复议应采取书面审查的办法

B.行政复议机关决定撤销该具体行政行为的，可以责令申请人一定期限内重新作出具体行政行为

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求【答案】：B171.关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确的有（）。

A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监督

B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容

C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查

D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理【答案】：B172.下列关于知识产权保护期限正确的有（）。

A.外观设计专利的保护期限是20年，自核准日起算

B.商标的保护期限是10年，自申请人起算，到期后不允许续展

C.著作权中作者的署名权、修改权永远保护

D.申请发明专利要求具备新颖性、富有美感、创造性和实用性【答案】：C173.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210t，根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债【答案】：C174.根据《民法典》的相关规定，甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。

A.丙的保证方式为连带保证

B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

C.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任

D.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】：D175.招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】：A176.施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施费的，责令限期改正，处（）罚款。

A.挪用费用10％以上20％以下

B.挪用费用20％以上50％以下

C.挪用费用20％以上30％以下

D.挪用费用10％以上30％以下【答案】：B177.（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是()。

A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行【答案】：C178.土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和（）的同意。

A.城市规划行政主管部门

B.建设行政主管部门

C.房地产行政管理部门

D.房屋拆迁管理部门【答案】：A179.（2017年真题）关于仲裁协议效力的说法。正确的是()。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】：D180.下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是()。

A.格式合同由提供方事先拟定，可以重复使用

B.提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效

C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释【答案】：B181.关于缺陷责任期确定的说法中，正确的是（）。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】：B182.