施工临时用水用电协议书

施工临时用水用电协议书前言为规范施工现场临时用水用电管理，明确各方权利与义务，确保工程顺利进行，保障用水用电安全，避免不必要的纠纷，特制定本协议书。本协议旨在为相关方提供一份具有实操性的参考文本，具体条款需由协议双方根据工程实际情况进行细致磋商与调整。一、协议双方甲方（供水/供电提供方）：[通常为业主单位或总包单位全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[单位注册地址]联系电话：[办公电话]乙方（用水/用电单位）：[通常为分包单位或施工班组全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]地址：[单位注册地址或项目部地址]联系电话：[办公电话]（可根据实际情况增加丙方，如监理单位或另一相关责任方）二、协议目的与依据1.目的：甲方同意向乙方提供施工期间所需的临时用水和/或用电，乙方根据本协议约定支付相应费用并承担管理责任。2.依据：本协议根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《建设工程安全生产管理条例》及相关行业规范，结合本工程《施工合同》及现场实际情况制定。三、临时用水条款（一）用水地点及接驳1.甲方指定乙方施工临时用水接驳点位于：[详细描述接驳点位置，例如：施工现场XX区域主供水管DNXX阀门处]。2.乙方应在甲方指定的接驳点进行接驳，未经甲方书面同意，不得擅自改动或增加接驳点。（二）用水量及费用1.乙方根据施工需求，预计最大用水量为[估算数值]m³/日。实际用水量以计量装置显示为准。2.水费标准：按[当地政府规定标准/甲方与水务部门结算价加管理费/双方协商确定的综合单价]执行，具体为[文字描述单价构成，如“每吨水费包含基本水费、污水处理费及损耗等”]。此单价为固定单价，除非遇政策调整或甲方与水务部门结算价变动，否则不作调整，调整需提前书面通知乙方。3.计量方式：乙方应在接驳点安装经甲方认可的合格计量水表（水表规格型号：[具体型号]），安装费用由乙方承担。水表读数以双方共同抄录确认为准。4.结算与支付：*抄表周期：每月[具体日期]为抄表日。*乙方应在收到甲方水费通知单后[具体天数]个工作日内，向甲方支付足额水费。*支付方式：[银行转账/支票等]，甲方收款账户信息：[账户名称]，开户行：[银行名称]，账号：[银行账号]。（三）用水管理与责任1.乙方负责从接驳点至其施工区域内所有用水管线、设施的采购、安装、维护、管理及安全，并承担相关费用。2.乙方应严格遵守施工用水规范，采取有效节水措施，杜绝跑、冒、滴、漏现象。3.乙方用水设施应符合国家及地方相关安全标准，承担因自身用水管理不当造成的一切损失和责任，包括但不限于对甲方或第三方造成的财产损失、人员伤害等。4.未经甲方许可，乙方不得擅自将临时用水转供第三方使用。5.甲方有权对乙方用水情况进行检查与监督，乙方应予以配合。四、临时用电条款（一）用电地点及接驳1.甲方指定乙方施工临时用电接驳点位于：[详细描述接驳点位置，例如：施工现场XX区域临时配电箱（柜）XX回路]。2.接驳点提供的供电容量为[具体容量]KVA，电压等级为[具体电压]。3.乙方应在甲方指定的接驳点进行接驳，其用电设备及线路配置必须符合该接驳点的供电容量及安全要求，未经甲方书面同意，不得擅自改动或增加接驳点。（二）用电量及费用1.乙方根据施工需求，预计最大用电负荷为[估算数值]KW。实际用电量以计量装置显示为准。2.电费标准：按[当地政府规定的工业用电峰谷平标准/甲方与供电部门结算价加管理费/双方协商确定的综合单价]执行，具体为[文字描述单价构成，如“每度电费包含电度电费、基本电费（如适用）、力调电费及损耗等”]。此单价为固定单价，除非遇政策调整或甲方与供电部门结算价变动，否则不作调整，调整需提前书面通知乙方。3.计量方式：乙方应在接驳点安装经甲方认可的合格计量电表（电表规格型号：[具体型号]，需注明是否为峰谷表），安装费用由乙方承担。电表读数以双方共同抄录确认为准。4.结算与支付：*抄表周期：每月[具体日期]为抄表日。*乙方应在收到甲方电费通知单后[具体天数]个工作日内，向甲方支付足额电费。*支付方式：[银行转账/支票等]，甲方收款账户信息同水费账户或另行约定。（三）用电管理与责任1.乙方负责从接驳点至其施工区域内所有用电线路、配电箱（柜）、开关、保护装置及用电设备的采购、安装、维护、管理及安全，并承担相关费用。2.乙方的临时用电施工组织设计（或方案）须经甲方及监理单位（如有时）审批后方可实施。其用电系统应符合《施工现场临时用电安全技术规范》及相关规定，采用“三级配电、两级保护”，实行“一机一闸一漏一箱”制。3.乙方应配备合格的专职或兼职电工，负责日常用电安全检查与维护。电工须持有效特种作业操作证上岗。4.乙方承担因自身用电管理不当、违章操作、设备故障等原因造成的一切损失和责任，包括但不限于停电事故、设备损坏、人员伤亡，以及对甲方或第三方造成的损害。5.未经甲方许可，乙方不得擅自将临时用电转供第三方使用，不得擅自增容或改变用电性质。6.甲方有权对乙方用电情况及安全措施进行检查与监督，乙方应予以配合。对于甲方提出的安全隐患，乙方须在规定期限内整改完毕。五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.按照协议约定向乙方提供临时用水、用电接驳点。2.负责接驳点前（含接驳点）主管道/线路的维护与管理（另有约定除外）。3.有权对乙方的用水用电情况、计量装置、安全措施进行检查、监督和抄表。4.有权对乙方违章用水用电行为提出整改要求，情节严重者，有权暂停供水供电，直至解除本协议，并保留追究乙方违约责任的权利。5.如遇市政停水停电或甲方进行必要的检修，应提前[具体天数]通知乙方（紧急情况除外）。（二）乙方权利与义务1.有权在协议约定范围内使用甲方提供的临时用水用电。2.严格遵守本协议及相关法律法规关于用水用电管理的规定。3.负责接驳点后所有设施的建设、维护、管理和安全，并承担全部费用和风险。4.按时足额支付水费、电费。5.接受甲方的检查与监督，对提出的问题及时整改。6.工程结束或协议终止后，乙方应负责拆除其自行安装的用水用电设施，并清理现场，恢复原状（甲方要求保留的除外）。六、安全责任1.乙方是其施工区域内临时用水用电安全的直接责任主体，对因临时用水用电引发的任何安全事故负全部责任。2.乙方应建立健全安全管理制度，配备必要的安全防护用品，对施工人员进行安全教育和技术交底。3.如因乙方原因发生用水用电安全事故，乙方应立即组织抢救，并及时通知甲方，同时承担由此产生的一切费用和法律责任。七、违约责任1.甲方未能按协议约定提供接驳点，影响乙方施工的，应承担相应的赔偿责任（不可抗力因素除外）。2.乙方未按时支付水费、电费的，每逾期一日，应按逾期金额的[千分之几]向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日，甲方有权暂停供水供电。3.乙方擅自转供、超量使用、违章操作造成甲方或第三方损失的，乙方应全额赔偿。4.任何一方违反本协议其他约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、协议的生效、变更、解除与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3.对本协议的任何修改或变更，须经双方协商一致并签署书面文件。4.任何一方如需提前解除本协议，应提前[具体天数]日书面通知对方，并协商处理善后事宜。5.工程竣工验收合格或乙方退场后，乙方结清所有费用，拆除相关设施，并办理书面交接手续后，本协议自动终止。九、不可抗力1.因不可抗力（如地震、台风、战争、政府行为等）导致本协议无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定部分履行、延期履行或解除协议，由此造成的损失，双方互不承担责任（法律另有规定的除外）。十、争议解决1.本协议在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，可提请[工程所在地]仲裁委员会仲裁，或依法向[工程所在地]人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本协议所称“临时用水用电”，仅限于乙方在本工程项目施工期间的非生产生活用水用电（如包含生活用水用电，需另行明确约定）。2.本协议一式[肆]份，甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。3.本协议附件（如有）为本协议不可分割的组成部分与本协议具有同等法律效力。（以下无正文）十二、签署页甲方（盖章）：[甲方单位公章]法定代表人/授权代表人（签字）：__________________日期：________年____月____日乙方（盖章）：[乙方单位公章]法定代表人/授权代表人（签字）：__________________日期：