2026年一级造价师之建设工程计价每日一练含完整答案详解【考点梳理】

2026年一级造价师之建设工程计价每日一练含完整答案详解【考点梳理】1.投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（）。

A.招标文件规定是否允许提出增补

B.遗漏工程量的大小

C.投标人的投标策略

D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】：C2.下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。

A.通用合同条款

B.标准合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件【答案】：B3.关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。

A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内

B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力

C.工业布局的集聚程度越高越好

D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】：D4.（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】：C5.静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法【答案】：B6.有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为交付之日

B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日

D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】：A7.（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利【答案】：D8.技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是（）。

A.经济合理

B.先进适用

C.安全可靠

D.规模经济【答案】：B9.下列方法中，不属于单位建筑工程概算编制方法的是()

A.预算单价法

B.概算定额法

C.概算指标法

D.类似工程预算法【答案】：A10.（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。

A.工程价格信息

B.政策性文件

C.计价标准和规范

D.工程定额【答案】：A11.（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用

C.施工单位技术革新的研究试验费

D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用【答案】：B12.在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（）。

A.质证记录、庭审记录等卷宗

B.适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件

C.与鉴定项目相关的标准规范

D.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标【答案】：A13.（2019年真题）某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%，现有投标人甲同时投Ⅰ、Ⅱ标段，其报价分别为7000万元、6000万元，若甲在Ⅰ标段已被确定为中标，其Ⅱ标段的评标价应为（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280【答案】：C14.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用国家或省级颁发的计价定额与计价方法【答案】：D15.招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时()。

A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土

B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定

C.不需计算人、材、机资源需要量

D.不必考虑节假日与气候对工期的影响【答案】：A16.下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法是()。

A.概算定额法

B.类似工程预算法

C.扩大单价法

D.概算指标法【答案】：C17.根据国家相关法律.法规和政策规定，因停工学习，执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。

A.计时工资

B.奖金

C.津贴补贴

D.特殊情况下支付的工资【答案】：D18.对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还

B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金

C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金

D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案】：C19.国外建筑安装工程费用的构成中，恶劣气候条件下的工程防护费属于（）。

A.分包工程费用

B.管理费

C.开办费

D.暂定金额【答案】：C20.未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。

A.工程建设其他费

B.建筑安装工程费

C.设备购置费

D.设备及安装工程费【答案】：C21.某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.4

B.286.4

C.160

D.240【答案】：B22.下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。

A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜

D.投标人之间约定中标人【答案】：D23.（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27【答案】：C24.（2020年真题）根据我国现行建设项目总投资构成的规定，固定资产投资的计算公式为（）。

A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息

B.建设投资+预备费+建设期利息

C.工程费用+工程建设其他费用+预备费

D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】：D25.在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()

A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿

B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿

C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿

D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】：C26.直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。

A.经审批的概算投资总额

B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用

C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资

D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费【答案】：C27.项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。

A.±5%

B.±10%

C.±20%

D.±30%【答案】：D28.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400【答案】：C29.关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。

A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示

B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述

C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成

D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】：C30.在施工过程的影响因素中，下列各项中属于技术因素的是（）。

A.工人的技术水平

B.所用材料的规格和性能

C.施工组织和施工方法

D.工资分配方式【答案】：B31.土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要继续使用土地的，应当至迟于届满前（）申请续期。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：B32.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额【答案】：C33.（2018年真题）招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。

A.材料材质

B.结构部位

C.工程内容

D.规格尺寸【答案】：C34.在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）

A.管道和线路工程

B.需安装的动力设备

C.运输设备

D.附属辅助工程【答案】：C35.（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章规程

D.企业定额【答案】：D36.投资估算的主要工作包括：①估算流动资金；②估算价差预备费和建设利息；③估算工程建设其他费用和基本预备费；④估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费。其正确的工作步骤是（）。

A.④②①③

B.③④②①

C.④③②①

D.④③①②【答案】：C37.根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是()。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用【答案】：B38.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】：C39.《标准设计施工总承包招标文件》的规定，经评审的最低投标价法的详细评审标准，应考虑的量化因素主要是（）。

A.工期提前

B.质量提高

C.付款条件

D.多标段投标【答案】：C40.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止【答案】：D41.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的掉头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】：B42.小区规划设计的核心问题是（）。

A.尽可能增加占地面积

B.提高土地利用率

C.合理确定建筑群体的布置形式

D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】：B43.某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94【答案】：B44.（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。

A.7200

B.6120

C.3000

D.4800【答案】：D45.（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。

A.881.08

B.883.74

C.1063.18

D.1091.90【答案】：A46.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】：C47.（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56【答案】：D48.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（）。

A.包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具费

B.当采用一般计税方法时，检验试验费中增值税进项税额以9%的税率扣减

C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费

D.企业管理费中的税金包括营业税、城市维护建设税【答案】：A49.对于实施招标的建设工程，关于其基准日确定的说法，正确的是（）。

A.一般以招标公告中提到的发放招标文件之日前第28天为基准日

B.一般以建设工程施工合同签订前的第28天为基准日

C.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第28天为基准日

D.一般以招标文件中提到的提交投标文件的截止日前的第42天为基准日【答案】：C50.根据财政部《关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知》（财办建[2008]91号），对于先审核后审批的项目，建设单位应在项目竣工后()内完成竣工财务决算编制工作。

A.两个月

B.三个月

C.75天

D.100天【答案】：B51.在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（）。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.资格预审公告

D.资格预审通过通知书【答案】：A52.关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。

A.单位工程竣工结算由承包人审核

B.单项工程竣工结算由承包人审核

C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】：D53.关于增值税，下列说法错误的是（）。

A.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

B.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

C.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

D.税前造价在一般计税法和简易计税法中均为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和【答案】：A54.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】：A55.计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。

A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率

B.加工费=设备总重量×（1+加工耗损系数）×设备每吨加工费

C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费

D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】：D56.（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）。

A.不允许投标人或其代表出席开标会议

B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书

C.应全部读出标书的全部内容

D.开标时不允许记录和录音【答案】：B57.按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）

A.职工退职金

B.冬季取暖补贴

C.夏季防暑降温费用

D.防暑降温饮料费用【答案】：D58.在工程计价与控制中，作为工程结算的依据是（）。

A.预算定额

B.概算定额

C.概算指标

D.投资估算指标【答案】：A59.（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】：A60.根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。

A.28

B.30

C.35

D.42【答案】：A61.依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】：B62.关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（）

A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额

B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批

C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可

D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】：D63.已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。

A.20.61

B.20.35

C.18.46

D.19.72【答案】：A64.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（）。

A.工料单价和实物量单价

B.工料单价和全费用综合单价

C.工料单价和综合单价

D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】：C65.根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。

A.建设单位建设期后发生的利息

B.施工单位建设期长期贷款利息

C.国内代理机构收取的贷款管理费

D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】：C66.当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）。

A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成

B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则

C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定

D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案【答案】：C67.（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）。

A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的

B.项目决策的内容与工程造价无关

C.项目决策的正确性不影响设备选型

D.工程造价的数额影响项目决策的结果【答案】：D68.下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的是()。

A.隐蔽工程验收的影响时间

B.工序搭接发生的停歇时间

C.不可避免的中断时间

D.加工材料所需的时间【答案】：C69.下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（）。

A.材料一般性鉴定检查费

B.材料二次搬运费

C.新结构、新材料试验费

D.材料工地保管费【答案】：D70.（2021年真题）某种材料含税（适用增值税率13%）出厂价为500元/t，含税（通用增值税率9%）运杂费为30元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为3%，该材料的预算单价（不含税）为（）元/t。

A.480.93

B.488.94

C.551.36

D.632.17【答案】：B71.对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（）。

A.总价低的小工程

B.施工条件好的工程

C.投标人专业声望较髙的工程

D.不M承揽又不方便不投标的工程【答案】：B72.最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：（1）确定组价子目的人材机单价；（2）确定清单计量单位子项目名称；（3）将合价除以清单项目的工程量；（4）计算组价子目合价。正确的组价顺序是（）。

A.（1）（4）（2）（3）

B.（2）（1）（4）（3）

C.（2）（1）（3）（4）

D.（1）（3）（2）（4）【答案】：B73.工程监理费属于（）。

A.研究试验费

B.其他直接费

C.技术服务费

D.建设管理费【答案】：C74.下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。

A.数据统计法

B.典型工程法

C.汇总计算法

D.综合单价法【答案】：D75.包工包料工程的预付款的支付金额一般为签约合同价（扣除暂列金额）的（）

A.10％～20％

B.10％～30％

C.20％～30％

D.20％～40％【答案】：B76.发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。

A.工程接收证书

B.竣工结算支付证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书【答案】：D77.下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是()。

A.项目总投资收益率

B.项目投资回收期

C.项目投资财务净现值

D.项目投资财务内部收益率【答案】：A78.某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价款300万元，则此收入应缴纳的营业税为()万元。

A.150

B.161

C.170.7

D.174【答案】：A79.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。

A.设计变更增加的

B.局部地基处理增加的

C.利率调整增加的

D.预防自然灾害采取的措施【答案】：C80.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】：C81.对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。

A.到岸价+消费税

B.到岸价+关税

C.关税完税+消费税

D.关税完税+关税+消费税【答案】：D82.反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金【答案】：B83.某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（）元/m3。

A.117.0

B.120.0

C.124.4

D.130.0【答案】：B84.某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.22.08

B.37.39

C.44.16

D.45.55【答案】：D85.新版FIDIC施工合同条件文本中，称为“银皮书”的是()。

A.施工合同条件

B.永久设备和设计一建造合同条件

C.EPC/交钥匙合同条件

D.合同的简短格式【答案】：C86.（2018年真题）相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务分包具有（）的特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格高，管理强度低

C.价格低，管理强度高

D.价格高，管理强度高【答案】：B87.下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是()

A.技术进步加快

B.新竞争对手加入

C.燃料动力供应

D.原材料供应价上涨【答案】：C88.在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。

A.施工本身造成的停工时间

B.不可避免的中断工作时间

C.不可避免的无负荷工作时间

D.多余工作时间【答案】：B89.关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。

A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗

B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消耗量的影响

C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗量的计算

D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法【答案】：C90.单台设备试车费属于（）。

A.联合试运转费

B.建设单位管理费

C.生产设备费

D.设备安装工程费【答案】：D91.已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。

A.2180.0

B.166.5

C.2330.0

D.2016.5【答案】：D92.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】：B93.下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】：D94.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】：C95.表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。

A.综合指数

B.环比指数

C.定基指数

D.平均数指数【答案】：B96.在出现“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。

A.造成拖期最长者

B.最先发生者

C.最后发生者

D.按划成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【答案】：B97.在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.承包人建议书评审标准【答案】：D98.已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3％，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555【答案】：A99.某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】：C100.下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。

A.分年投资计划的可行性

B.总概算是否超过批准的投资估算的15%

C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求

D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资【答案】：C101.能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()

A.竣工财务决算说明书

B.基本建设项目概括表

C.历年财务批复文件

D.竣工验收资料【答案】：A102.某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。

A.245.44

B.252.2

C.287.4

D.302.8【答案】：A103.在施工机械工作时间中，工人没有及时供料而使机器空转的时间属于（）。

A.不可避免的中断时间

B.多余工作时间

C.低负荷下的工作时间

D.非施工本身造成的停工时间【答案】：B104.（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。

A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费

B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费

C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】：C105.在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）。

A.机械的多余工作时间

B.机械的停工时间

C.违反劳动纪律引起的机械时间损失

D.低负荷下的工作时间【答案】：D106.关于工程总承包竣工结算中发包人违约责任，下列表述错误的是（）。

A.发包人未能按照合同的约定结清应付给承包人的竣工结算的款项余额的，承包人有权从发包人提交的支付保函中扣减该款项的余额

B.合同未约定支付保函或支付保函不足以抵偿应向承包人支付的竣工结算款项时。发包人应从承包人提交最终结算资料后的第41日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息

C.发包人在承包人提交最终竣工结算资料的90日内仍未支付的，承包人可依据合同中有关争议和裁决条款的约定解决

D.在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后30日内，发包人未能对竣工结算资料提出修改意见和答复，也未能向承包人支付竣工结算款项的余额的，应从承包人提交该报告后的第31日起，支付拖欠的竣工结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息【答案】：B107.总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。

A.设计采购施工总承包

B.交钥匙总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包【答案】：B108.当初步设计较深，有详细的设备清单时，可采用的设备安装工程概算编制方法是（）。

A.扩大单价法

B.预算单价法

C.综合吨位指标法

D.安装设备百分比法【答案】：B109.发生不可抗力时，属于发包人责任的是（D）。

A.施工人员伤亡补偿金

B.施工机械设备损失

C.施工单位损失

D.修复已完工程的费用【答案】：D110.某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率10%，安装费率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元，则该设备的安装工程概算为（）万元。

A.10

B.15

C.20

D.25【答案】：B111.某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657【答案】：C112.在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。

A.总部管理费

B.开办费

C.利润

D.税金【答案】：B113.下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。

A.已完工程及设备保护

B.大型机械设备进出场及安拆

C.安全文明施工

D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】：D114.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】：C115.下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（）。

A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字后生效

B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签字后生效

C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争议部分的竣工结算

D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修合同执行【答案】：D116.下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产.无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费.燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】：C117.新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（）为对象的。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.建设项目【答案】：C118.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是（）。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，鼓励采用单价合同【答案】：D119.在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。

A.工程分类及编码

B.数据收集与录入

C.建立造价资料积累制度

D.造价数据库网络化管理【答案】：C120.单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。

A.通风、空调工程概算

B.工器具及生产家具购置费概算

C.电气、照明工程概算

D.弱电工程概算【答案】：B121.投资估算的主要工作包括：①估算预备费；②估算工程建设其他费；③估算工程费用；④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。

A.③④②①

B.③④①②

C.④③②①

D.④③①②【答案】：C122.土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.2～3

B.3～5

C.6～10

D.8～12【答案】：C123.某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。

A.45.65

B.50.00

C.54.00

D.54.35【答案】：D124.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】：B125.根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：C126.某土方施工机械一次循环的正常时间为2.5min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.90。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。

A.14.40

B.130.56

C.138.24

D.345.60【答案】：C127.对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日【答案】：A128.施工投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。

A.①④②③⑤

B.②③④①⑤

C.①②③④⑤

D.②①⑤④③【答案】：D129.非生产性建设项目总投资的内容不包括（）。

A.价差预备费

B.流动资金

C.工程建设其他费

D.基本预备费【答案】：B130.当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）。

A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定

B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数

C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供的价格指数

D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后的付款中再按实调整【答案】：B131.已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555【答案】：A132.招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.5

B.10

C.15

D.30【答案】：C133.关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。

A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费

B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任

C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%

D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】：C134.下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（）。

A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项的工料单价）

B.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目工料单价

C.其他项目=暂列金额＋专业工程暂估价＋计日工＋总承包服务费

D.单位工程费=分部分项项目费＋措施项目费＋其他项目＋规费＋税金【答案】：D135.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】：B136.下列预算项，属于设备安装工程预算的是（）。

A.电气照明工程预算

B.采暖通风工程预算

C.热力设备工程预算

D.弱电工程预算【答案】：C137.下列哪项符合我国《中华人民共和国招标投标法》及建设部有关文件规定的投标保证金（）。

A.投标总额为5000万元，投标保证金为120万元

B.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元

C.投标总额为3000万元，投标保证金为65万元

D.投标总额为2000万元，投标保证金为50万元【答案】：B138.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15宜以内【答案】：C139.（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥【答案】：A140.根据FIDIC施工合同条件，业主的付款时间不应超过工程师收到承包商的月度付款申请单后的()天。

A.28

B.42

C.56

D.84【答案】：C141.关于竣工验收的说法中，正确的是()。

A.凡新建、扩建、改建项目，建成后都必须及时组织验收，但政府投资项目可不办理固定资产移交手续

B.通常所说的“动用验收”是指单项工程验收

C.能够发挥独立生产能力的单项工程，可根据建成顺序，分期分批组织竣工验收

D.竣工验收后若有剩余的零星工程和少数尾工应按保修项目处理【答案】：C142.5.在测定规费费率的资料中，不包括（）。

A.每万元发承包价格中人工费含量

B.全年建筑安装产值

C.人工费占直接费的比例

D.每万元发承包价计算基数【答案】：B143.某工程项目工程造价为47809.86万元，建筑业适用增值税税率为11%，则该工程项目的增值税为（）万元。

A.4737.91

B.4836.25

C.4356.82

D.4679.25【答案】：A144.当初步设计提供的设备清单有规格和设备重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法【答案】：C145.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。

A.260

B.486.6

C.346.3

D.680.0【答案】：C146.（2014年真题）编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。

A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容等应予以明确

D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】：C147.安全预评价实行的价格为()

A.市场调节价

B.合同约定价

C.工程变更价

D.工程量清单价【答案】：A148.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法【答案】：A149.有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】：A150.当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20【答案】：D151.（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。

A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误

B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启

C.开标时允许投标人提问但不允许录音

D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】：D152.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】：B153.某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）

A.4.33

B.6.67

C.8.33

D.10.67【答案】：C154.某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.105.13

B.130.22

C.142.78

D.167.88【答案】：C155.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】：D156.2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1.0【答案】：B157.关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价

D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案】：B158.下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。

A.项目资金计划及到位情况

B.项目进度、质量情况

C.项目建设资金使用与结余情况

D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】：B159.关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。

A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计算错误带来的风险与损失

B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责

C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价款

D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款【答案】：C160.7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（）。

A.工人招聘解雇费

B.施工用水、用电费

C.临时设施费

D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】：A161.下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）

A.总工程量清单编制

B.分部分项工程项目清单编制

C.措施项目清单编制

D.规费税金项目清单的编制【答案】：A162.施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。

A.1.3；2.5；3.5

B.1.5；2.5；3.5

C.1.3；2；3

D.1.5；2；3【答案】：C163.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中属于施工机具使用费的是（）。

A.仪器表使用费仪器表使用费仪器表使用费

B.施工机械财产保险费施工机械财产保险费施工机械财产保险费

C.大型机械进出场费大型机械进出场费大型机械进出场费

D.大型机械安拆费大型机械安拆费大【答案】：A164.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金【答案】：B165.（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。

A.12.00

B.21.92

C.22.22

D.33.33【答案】：B166.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。

A.仪器仪表使用费

B.施工机械财产保险费

C.大型机械进出场费

D.大型机械安拆费【答案】：A167.当用计时观察法记录时间消耗时，适合用写实记录法研究而不适合用测时法研究的是（）。

A.循环组成部分工作时间消耗

B.基本工作时间

C.不可避免中断时间

D.准备与结束时间【答案】：D168.关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。

A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍

B.征收无收益的土地，不予补偿

C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有

D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】：B169.拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。

A.对关键工艺的原则性规定

B.拟定施工步骤和施工顺序

C.估算整体工程量

D.编制施工进度计划【答案】：A170.下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。

A.大型机械设备进出场费

B.引进设备检验费

C.临时故障排除费

D.机器损坏【答案】：C171.当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势

B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求

C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷

D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】：C172.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。

A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称

C.不同专业预留的暂列金额应分别列项

D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】：C173.设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（）时的价格水平。

A.项目立项

B.可行性研究

C.概算编制

D.项目施工【答案】：C174.关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。

A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类

B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值

C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产

D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值【答案】：C175.项目规模效益赖以存在的基础是（）。

A.管理技术水平

B.经济水平

C.先进适用的生产技术及技术装备

D.环境条件【答案】：C176.（2019年真题）工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期【答案】：A177.下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。

A.工程进度计划与措施

B.分包计划

C.投标文件格式符合要求

D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】：B178.下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用.利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价值增值部分【答案】：B179.（2019年真题）某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。

A.360.00

B.460.00

C.520.00

D.700.00【答案】：B180.（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费【答案】：D181.关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。

A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费

B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除

C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销