2026年监理工程师之合同管理考试押题卷参考答案详解

2026年监理工程师之合同管理考试押题卷参考答案详解1.关于承担违约责任的说法，正确的是()

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】：B2.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()

A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止【答案】：D3.特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年【答案】：D4.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】：D5.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】：A6.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】：B7.某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200【答案】：A8.按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】：C9.按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按()顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】：C10.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期【答案】：B11.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】：C12.根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：C13.某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】：A14.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D15.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.发包人提供的材料不符合要求

B.监理人的指示错误

C.不可预见的物质条件

D.异常恶劣的气候条件【答案】：B16.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】：B17.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押【答案】：D18.建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5【答案】：B19.关于投标文件递交与接收说法错误的是（）。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】：C20.设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从发出该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同签订之日起60天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】：A21.根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人【答案】：C22.（2019年真题）建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】：A23.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】：C24.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】：D25.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权【答案】：A26.缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。

A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担

B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担

C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担【答案】：D27.监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14【答案】：C28.纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】：B29.适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购【答案】：A30.依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例【答案】：A31.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】：D32.下列不能成为合同法律关系主体的是（）。

A.完全民事行为能力人

B.律师事务所

C.项目经理部

D.合伙企业【答案】：C33.关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响【答案】：D34.根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】：B35.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】：D36.（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元【答案】：B37.抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权【答案】：C38.根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天【答案】：C39.根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（）。

A.1-6-2-4-5-3

B.1-6-2-5-4-3

C.1-2-6-5-4-3

D.1-2-5-6-3-5【答案】：C40.建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。

A.12

B.24

C.48

D.56【答案】：B41.按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】：C42.（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C43.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续

D.组织设计交底【答案】：B44.勘察设计招标文件内容不包括（）

A.评标办法

B.投标人须知

C.合同条款及格式

D.技术经济指标要求【答案】：D45.某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】：C46.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】：D47.在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法【答案】：D48.关于招标文件下列说法正确的是（）。

A.《标准施工招标文件》只适用于公开招标

B.《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标

C.《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标

D.《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标【答案】：D49.根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（）。

A.投保人是发包人

B.应以承包人的名义投保

C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务

D.保险合同的有效期至工程保险期满为止【答案】：C50.关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】：D51.下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】：A52.根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】：C53.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】：B54.发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人【答案】：B55.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】：A56.设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表【答案】：C57.通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。

A.设计文件

B.工期

C.价款

D.进度计划【答案】：A58.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格【答案】：A59.（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】：B60.用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm【答案】：D61.关于合同转让的说法，正确的是()

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】：A62.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天

C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天

D.工程接收证书颁发日【答案】：A63.合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】：C64.(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】：C65.下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()

A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效

B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件

C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书

D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选【答案】：D66.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】：C67.（2018年真题）风险型CM合同的计价方式是（）。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价【答案】：B68.在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包工作需要征得发包人同意

C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包

D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】：C69.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.不可预见的物质条件

C.监理人的指示错误

D.发包人提供的材料提前交货【答案】：C70.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】：C71.下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】：C72.参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.法人

D.自然人和公民【答案】：A73.甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元【答案】：B74.下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。

A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织

B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担

C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行

D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】：B75.依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。

A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用

B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换

D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】：C76.某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.16

B.14

C.12

D.10【答案】：D77.按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A78.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】：C79.建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大【答案】：A80.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.开始进行竣工验收日

C.竣工验收合格日

D.签发工程接收证书日【答案】：C81.根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：D82.投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书【答案】：D83.下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】：D84.对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】：D85.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作【答案】：A86.下列标题中属于简明施工合同通用条款的是（）。

A.材料和工程设备

B.临时设施

C.工程质量

D.交通运输【答案】：C87.关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】：B88.FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】：D89.设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保【答案】：B90.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】：B91.设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费【答案】：D92.下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是()。

A.工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同

B.业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同

C.采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同

D.设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同【答案】：A93.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】：A94.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】：A95.所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】：B96.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】：B97.下列选项中不属于建设工程合同管理目标的是（）。

A.发展和完善建筑市场

B.普及相关法律知识，培养合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪【答案】：B98.关于人身保险合同的说法，正确的是（）

A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立

B.被保险人不能是受益人

C.受益人可以由被保险人指定

D.投保人不能是被保险人【答案】：C99.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】：B100.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投资人可自主选择一个或几个合同报价

C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【答案】：C101.签订保证合同的主体是（）。

A.保证人与债务人

B.保证人与债权人

C.保证人、债务人与债权人

D.债权人与债务人【答案】：B102.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】：B103.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书【答案】：B104.永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：D105.（2021年真题）根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（）。

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷【答案】：D106.根据FIDIC《施工合同条件》保留金返还承包商的方式是()

A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还

B.工程竣工试验合格后和工程师颁发工程接收证书后分两次返还

C.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

D.工程师颁发履约证书后一次性返还【答案】：A107.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。

A.发包人和承包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人【答案】：C108.关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()

A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm

B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm

C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上

D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】：C109.根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。

A.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

B.发包人分包工作需要征得监理人同意

C.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议

D.监理人应审查分包人的资格能力【答案】：B110.下列关于氨基酸评分的叙述，正确的是（）。

A.适用于混合食物的蛋白质的评价

B.明确哪种氨基酸是限制氨基酸

C.适用于单一食物蛋白质的评价

D.可以评价食物蛋白质的营养价值

E.只能找出限制氨基酸，不能找出其他氨基酸的不足【答案】：A111.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】：B112.设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价【答案】：A113.由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。

A.采购方

B.代运方

C.供货方

D.采购方和供货方共同【答案】：A114.标准资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】：D115.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中【答案】：C116.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：A117.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。

A.10%

B.30%

C.20%

D.40%【答案】：A118.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】：C119.施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延【答案】：A120.公开招标的优点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先可以确定

B.招标人所期待的投标人均参加了投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人熟悉投标人的情况【答案】：C121.关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。

A.可以是债务人，也可以是第三人

B.只能是第三人

C.只能是债务人

D.经债权人同意，可以是第三人【答案】：B122.关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】：D123.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】：A124.停止运动的指征包括（）。

A.严重气短

B.不正常的心跳

C.特别眩晕

D.上腹部区疼痛或“烧心”

E.身体任何一部分突然疼痛【答案】：A125.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。

A.行为

B.权利

C.义务

D.事件【答案】：A126.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人【答案】：D127.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A128.下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。

A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品

B.采购大宗及重要建筑材料和设备

C.应急采购

D.只能从一家供应厂商获得【答案】：A129.设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书【答案】：B130.下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。

A.综合医院

B.公益性社会团体

C.国家机关

D.普通公民【答案】：D131.甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据【答案】：D132.按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】：B133.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算【答案】：D134.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款【答案】：A135.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。

A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减

B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减

C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减

D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减【答案】：C136.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A.竣工验收之日

B.提交竣工验收报告之日

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】：C137.工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】：D138.在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。

A.中标通知书

B.中标人的投标文件

C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】：A139.业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质【答案】：B140.对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D141.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.合同协议书

B.专用条款

C.价格清单

D.通用合同条款【答案】：C142.一个人日为一个人一日用（）。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐【答案】：D143.分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】：D144.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】：B145.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】：B146.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或或承包商【答案】：B147.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人【答案】：C148.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】：A149.承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人【答案】：B150.（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】：B151.以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】：B152.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】：A153.在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】：D154.下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利【答案】：B155.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关【答案】：A156.在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】：D157.根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同由双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C158.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。

A.发布招标公告.开标.审查投标人资格

B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格

C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件【答案】：B159.FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）

A.办理工程保险

B.做好项目资金安排

C.委托任命工程师代表业主进行合同管理

D.提供业主方应提供的保障、物资【答案】：A160.(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】：B161.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D162.我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%【答案】：A163.监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】：B164.（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】：D165.依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止【答案】：B166.9部委联合签发的第56号令要求，招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.B资格审查办法

C.申请人须知前附表

D.评标办法【答案】：B167.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立【答案】：A168.根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是（）。

A.设计方案最优

B.减弱发包人对承包人的监督和检查

C.增加设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】：B169.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】：B170.根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：A171.合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.5%

B.10%

C.25%

D.30%【答案】：B172.(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B173.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】：A174.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求【答案】：A175.依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿【答案】：C176.当建筑底层地面基土经常受水浸湿时，下列地面垫层不适宜的是()。

A.砂石垫层

B.碎石垫层

C.灰土垫层

D.炉渣垫层【答案】：C177.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据()进行分类。

A.索赔的合同依据

B.索赔的目的

C.索赔事件的性质

D.索赔的起因【答案】：C178.甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务【答案】：D179.根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，导致延期的责任方有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工