2026年监理工程师之土木建筑目标控制检测卷【有一套】附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制检测卷【有一套】附答案详解1.工程质量事故发生后，要搞清质量事故的原因和确定处理对策，首要的是要掌握（）。

A.适用的法律法规

B.工程涉及的合同文件

C.质量事故的实际情况

D.工程技术文件及资料【答案】：C2.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.总监理工程师

B.最高管理者

C.专业监理工程师

D.法人代表【答案】：B3.某工程有三个施工过程，划分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天和4天，则参加流水施工的专业工作队总数为（）个。

A.4

B.5

C.6

D.7【答案】：D4.钟某为甲省A市的副市长，某日，钟某到甲省B市履行公务期间与B市副市长收受他人大额财物，后案发。关于本案的处理，下列哪些说法是正确的？

A.侦查过程中，若欲逮捕钟某，应当报请上一级检察院决定逮捕

B.为了保证诉讼的顺利进行，可由最高人民检察院直接指定甲省C市检察院审查起诉

C.检察院若欲对钟某作不起诉决定，需经上一级检察院批准

D.若钟某在住所监视居住有碍侦查，经过上一级公安机关批准，也可以指定居所监视居住【答案】：A5.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更处理

D.质量事故责任【答案】：A6.现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为（）。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：C7.经返修或加固处理的分部工程，在（）的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本功能【答案】：C8.根据《标准施工招标文件》，发包人应给予承包人工期和费用、利润补偿的情形有（）。

A.异常恶劣的气候条件

B.发包人原因引起的暂停施工

C.发包人要求承包人提前竣工

D.承包人遇到不利物质条件【答案】：B9.关于建设工程发包的说法错误的是（）。

A.建设单位在组织发包时可以任意压缩工期

B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准

D.采取保证建设工程质量安全的相应措施【答案】：A10.当实际施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可以是（）。

A.重新划分施工段，增加工作面

B.采用先进施工方法，减少施工过程的数量

C.明确计划任务，实行包干奖励

D.改进施工工艺，缩短工艺技术间歇时间【答案】：A11.工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位来按施工方案施工【答案】：A12.应用BIM技术最大的收效群体是()。

A.施工方

B.物业

C.甲方

D.设计院【答案】：C13.用概算指标法计算建筑工程概算价值的主要步骤有：①计算单位建筑面积或体积的人材机费用；②计算技术经济指标；③计算单位建筑面积或体积的企业管理费、利润、规费、税金及概算单价；④计算单位工程概算价值。这些步骤正确的顺序是（）。

A.①→②→③→④

B.①→③→②→④

C.①→③→④→②

D.②→①→③→④【答案】：C14.普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。

A.200mm×200mm×200mm

B.160mm×160mm×160mm

C.120mm×120mm×120mm

D.150mm×150mm×150mm【答案】：D15.某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。

A.报送项目监理机构审批同意后方可实施

B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证

C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查

D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】：B16.建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）

A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件

B.考察投标单位并作出考察结论

C.确定投标单位初选名单

D.确定设备采购合同条款【答案】：A17.静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和()。

A.基本预备费

B.未明确项目准备金

C.涨价预备费

D.建设期贷款利息【答案】：A18.在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。

A.本质原因

B.表现形式

C.严重程度

D.特征表现【答案】：D19.根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。

A.工程项目前期工作计划

B.单位工程施工进度计划

C.工程项目总进度计划

D.工程项目年度进度计划【答案】：C20.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.开工报审表【答案】：D21.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B22.分项工程验收合格的条件，除其所含检验批质量验收合格外，还需要（）。

A.质量控制资料完整

B.观感质量验收应符合要求

C.所含检验批的质量验收记录应完整

D.主要功能项目检查结果应符合规定【答案】：C23.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A24.某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】：C25.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】：A26.用非标准试件200mm×200mm×200mm检测强度等级＜C60的混凝土构件时，测得的强度值尺寸换算系数为（）。

A.1.05

B.1.10

C.0.95

D.0.90【答案】：A27.关于渎职犯罪，下列哪些选项是错误的？

A.警察甲接到被非法拘禁的乙的解救要求，故意不进行解救，造成严重后果的，甲成立滥用职权罪

B.镇长甲滥用职权造成个人财产损失10万元，又玩忽职守造成个人财产损失25万元。由于司法解释规定，滥用职权罪、玩忽职守罪要求造成经济损失30万元以上，故无论怎么理解两罪的关系，甲都不成立犯罪

C.法官甲在裁定犯罪分子乙是否减刑的时候，收受乙财物后，对不符合减刑条件的乙裁定予以减刑的，甲成立徇私舞弊减刑罪与受贿罪，择一重罪处罚

D.负有查禁犯罪职责的甲为帮助犯罪分子乙逃避处罚，帮助乙毁灭、伪造证据的，甲成立帮助毁灭、伪造证据罪与帮助犯罪分子逃避处罚罪，数罪并罚【答案】：B28.某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。

A.2000

B.2160

C.2169

D.2177【答案】：C29.某省会市政府为了对瓜农在城区销售西瓜行为进行管理，成立西瓜管理办公室，并发布了政府《西瓜销售管理办法》，规定西瓜管理办公室有权对本市辖区内的所有西瓜销售进行包括作出罚款在内的管理。瓜农宋某在市区街道上卖瓜违反了相关规定，该办公室以自己名义，根据上述文件对宋某做出了罚款500元的行政处罚。下列哪一选项说法是正确的？

A.宋某提起行政复议，应当以西瓜办为被申请人

B.宋某不服行政处罚决定，向上级人民政府申请复议时，可以一并提出对该文件的审查申请

C.《办法》可以设定警告和罚款，其中罚款数额由省人大常委会决定

D.宋某应在罚款决定作出后60日内申请行政复议，法律规定少于60日的除外【答案】：C30.（2021年真题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的单价合同，监理人应在收到承包人提交的工程量报告后（）天内完成审核并报送发包人。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】：B31.建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。

A.能够均匀使用施工资源

B.有利于资源供应的组织

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面进行施工【答案】：B32.专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：C33.根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。

A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.已经确定建筑施工企业【答案】：A34.单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】：D35.为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】：C36.流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B37.某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。

A.2500

B.3200

C.3360

D.3560【答案】：A38.我国建筑企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按()划分为若干资质类别。

A.经营范围

B.企业规模

C.承包能力

D.专业类别【答案】：D39.实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为()错误。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法【答案】：A40.在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的()

A.名称、型号、规格

B.性能、参数、运转情况

C.外观、零部件、资料情况

D.单机无负荷或联动试车情况【答案】：B41.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B42.按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为()

A.特级、一级、二级、三级

B.一级、二级

C.甲级、乙级、丙级

D.一级、二级、三级【答案】：D43.关于工程量清单的说法，正确的是（）。

A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责

B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名

C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置

D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】：B44.在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）。

A.防护设施

B.水文、气象

C.施工作业面

D.合同环境与管理关系的确定【答案】：B45.单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门【答案】：B46.投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是()

A.多方案报价法

B.不平衡报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法【答案】：A47.（2019年真题）下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.利息备付率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B48.对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施【答案】：C49.《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。

A.基本要求

B.总体要求

C.根本要求

D.多项要求【答案】：B50.利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间【答案】：B51.《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的相同点是（）。

A.对组织的要求相同

B.评价方式相同

C.关注点相同

D.使用方法相同【答案】：D52.某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。

A.20

B.21

C.22

D.23【答案】：D53.（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.工程开工报审表【答案】：D54.混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。

A.表面及棱角不受损伤

B.不出现侧向弯曲变形

C.不出现裂缝

D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】：A55.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：D56.某分项工程施工采用方案A的成本为15万元，在相同条件下，采用其他方案的合理成本为13.5万元。对方案实施价值工程，可以认为方案A的价值系数为（）。

A.0.90

B.0.10

C.0.53

D.1.11【答案】：A57.建设工程采用平行施工组织方式的特点是（）。

A.能够均匀使用施工资源

B.单位时间内投入的资源量较少

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面进行施工【答案】：D58.在工程质量缺陷的成因分析中，下列不属于违反法律法规成因范畴的是（）。

A.边设计、边施工

B.越级设计

C.转包、挂靠

D.无证施工【答案】：A59.根据相关规定，通常情况下，施工方案由（）组织编制。

A.拟派项目经理

B.施工单位技术负责人

C.项目技术负责人

D.质量管理人员【答案】：C60.根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】：C61.砖砌体的1形转角处留槎的要求是()。

A.留直槎

B.留斜槎

C.留直槎或斜槎

D.留直槎加密拉结筋【答案】：B62.某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为50000m3，合同规定混凝土结构工程综合单价为600元/m3，并且当实际工程量超过估计工程量15%时，应调整单价，单价调为550元/m3。工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为55000m3，则该项工程结算款为（）万元。

A.3300.0

B.3437.5

C.3737.5

D.3862.5【答案】：A63.价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1,则表明（）。

A.评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当

B.评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高

C.该部件功能比较重要，但分配的成本较少

D.评价对象的现实成本偏低【答案】：B64.单位工程划分的基本原则是按（）确定的。

A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能

B.工程部位、专业性质和专业系统

C.主要材料、设备类别和建筑功能

D.施工程序、施工工艺和施工方法【答案】：A65.项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】：A66.下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。

A.模板工程

B.建筑电气

C.钢筋工程

D.混凝土工程【答案】：B67.甲花4万元收买被拐卖妇女周某做智障儿子的妻子，周某不从，伺机逃走。甲为避免人财两空，以3万元将周某出卖。（事实一）

A.乙行为成立收买被拐卖的妇女罪与强奸罪，应当实行并罚

B.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故周某不能成为乙的强奸对象

C.乙行为仅成立收买被拐卖的妇女罪，因乙将周某当作妻子，故缺乏强奸罪的故意

D.乙行为仅成立强奸罪，因乙收买周某就是为了使周某成为妻子，故收买行为是强奸罪的预备行为【答案】：B68.对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。

A.监理机构，建设单位

B.施工单位，总监理工程师

C.施工单位，建设单位

D.监理机构，施工单位【答案】：A69.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A70.（2018年真题）项目监理机构在施工阶段控制投资采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B71.根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的

A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律

B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案

C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置

D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权【答案】：C72.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别【答案】：C73.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、规费

C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、规费、利润、税金

D.材料费、工程设备费、施工机具使用费、规费、税金、企业管理费【答案】：A74.项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。

A.特种作业人员是否持证上岗

B.施工现场管理人员是否到位

C.使用的材料、构配件和设备是否合格

D.监督关键部位、关键工序的施工情况【答案】：D75.工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），监理机构对过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。

A.施工方案

B.安全措施

C.质量措施

D.施工组织设计【答案】：A76.某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805【答案】：B77.国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则

A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生

B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督

C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制

D.中央军委对全国人大及其常委会负责【答案】：B78.工程施工过程中，对已进场但检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位（）。

A.停工整改并封存不合格材料

B.征求设计单位对不合格材料的使用意见

C.限期将不合格材料撤出施工现场

D.征求检测机构对不合格材料的使用意见【答案】：C79.为了确保工程建设进度总目标的实现，监理工程师最早应在（）阶段进行施工现场条件调研和分析。

A.设计任务书

B.设计准备

C.初步设计

D.施工招标【答案】：B80.某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。

A.4016.45

B.4122.48

C.4361.49

D.4467.52【答案】：D81.下列关于美国法的特点和历史地位，说法错误的是？

A.美国法封建因素较少，但具有独特的种族歧视色彩

B.美国制定了世界上第一部资产阶级成文宪法，奠定了资产阶级宪法的基本格局

C.美国刑法率先创造了缓刑制度，但并没有将教育观念引入刑法的改革

D.美国法创造了立法和司法的双轨制，联邦和各州自成体系，各有独立的立法机关和司法系统【答案】：C82.由于业主原因，造成工期延长。在工期延长期间的管理人员的工资、办公、通讯和交通费等应归为索赔费用中的（）。

A.人工费

B.利润

C.材料费

D.管理费【答案】：D83.工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。

A.无证设计

B.转包.挂靠

C.边设计.边施工

D.擅自修改设计【答案】：C84.计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。

A.均摊法

B.凭据法

C.断面法

D.估价法【答案】：C85.（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B86.（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。

A.模板Ⅰ→混凝土Ⅰ

B.模板Ⅰ→钢筋Ⅰ

C.钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ

D.模板Ⅰ→模板Ⅱ【答案】：A87.对需要返工处理或加固补强的质量事故，（）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：C88.下列各类车库建筑中，土建工程单方造价最低的是：()

A.石材砌体结构车库

B.钢筋混凝土框架结构车库

C.钢筋混凝土框架结构地下车库

D.砖混结构车库【答案】：A89.施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。

A.技术处理方案

B.设计单位意见

C.设计变更文件

D.建设单位要求【答案】：A90.监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有（）。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额【答案】：B91.观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。

A.差

B.良

C.好

D.一般【答案】：A92.进行建设项目财务评价时，项目可行的判据是：()

A.财务净现值≤0，投资回收期≥基准投资回收期

B.财务净现值≤0，投资回收期≤基准投资回收期

C.财务净现值≥0，投资回收期≥基准投资回收期

D.财务净现值≥0，投资回收期≤基准投资回收期【答案】：D93.在质量数据特征值中，能确切说明数据分布的离散程度和波动规律，最常用的反映数据变异程度的特征值是（）。

A.极差

B.均方差

C.变异系数

D.中位数【答案】：B94.某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故【答案】：B95.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B96.（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。

A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动

B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响

C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平

D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】：C97.下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。

A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差

B.TF=LF-EF=LS-ES

C.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间

D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间【答案】：A98.某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%，增值税税率为13%，则该台设备进口环节增值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.312.00【答案】：D99.（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（）结算价款。

A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价

B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价

C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价【答案】：D100.某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。

A.87.2

B.102.0

C.270.8

D.280.7【答案】：D101.在建设工程质量的适用性中，下列属于使用性能的是（）。

A.建设工程的规格尺寸

B.地基基础的牢固程度

C.工业厂房可以满足生产活动需要

D.建筑物的造型【答案】：C102.工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。

A.监理员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.业主代表【答案】：C103.在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（）。

A.依次关系

B.搭接关系

C.组织关系

D.工艺关系【答案】：C104.工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()

A.建设单位管理费

B.研究试验费

C.建设期利息

D.土地使用权【答案】：D105.在做地基土承载力试验时试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。

A.3

B.2

C.4

D.5【答案】：A106.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）万元。

A.331.01

B.330.75

C.315.25

D.315.00【答案】：C107.采用前锋线比较法进行实际进度和计划进度的比较，通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的（）预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。

A.累计完成量

B.自由时差和总时差

C.计划工期

D.计算工期【答案】：B108.材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。

A.见证取样

B.验证试验

C.标准试验

D.抽样试验【答案】：B109.已依法审定的修建性详细规划如需修改，需由()机构组织听证会等形式并听取利害关系人的意见后方可修改。

A.建设单位

B.规划编制单位

C.建设主管部门

D.城乡规划主管部门【答案】：D110.按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()

A.工程设计单位

B.工程投标单位

C.工程招标单位

D.工程造价管理部门【答案】：C111.关于网络计划中工作实际进度偏差对后续工作及总工期影响的说法，正确的是（）。

A.实际进度偏差大于总时差时，必然影响后续工作和总工期

B.实际进度偏差小于总时差而大于自由时差时，必然影响后续工作和总工期

C.实际进度偏差小于总时差和自由时差时，只影响总工期

D.实际进度偏差大于总时差时，只影响后续工作【答案】：A112.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A113.（2021年真题）重点管理能改进组织关键活动的各种因素，是ISO质量管理体系的质量管理原则中（）的基本内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法【答案】：D114.某分项工程实物工程量为20000m3，该分项工程人工产量定额为40m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：C115.在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。

A.平行

B.巡视

C.抽样

D.见证取样【答案】：D116.在工程网络计划中，关键工作的特点是（）。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短【答案】：C117.（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】：A118.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】：D119.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留（）左右的质量保证（保修）金。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】：A120.为确保工程质量事故处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，通常还需进行必要的()工作。

A.方案比较

B.试验和检验鉴定

C.专家论证

D.定期观测【答案】：B121.设计单位的选定方式不包括（）。

A.直接指定

B.设计招标

C.设计方案竞赛

D.优化设计竞赛【答案】：D122.（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.施工现场组织管理简单

C.专业工作队能够连续施工

D.有利于实现专业化施工【答案】：A123.《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

A.结果

B.战略

C.顾客与市场

D.测量、分析和改进【答案】：D124.钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%【答案】：D125.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2d

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2d

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】：A126.采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：D127.某劳务派遣单位与劳动者甲签订一劳务派遣合同，下列关于劳务派遣的做法，下列错误的是？

A.劳务派遣单位与劳动者签订了一年的劳动合同

B.劳务派遣单位提前收取了劳动者的培训费用

C.在劳务派遣单位工作不满的情况下，劳动者如果无工作，应同样支付与平时一致的工资

D.劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，被派遣劳动者享有的劳动报酬和劳动条件，按照用工单位所在地的标准执行【答案】：A128.对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发（），要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.监理工程师函

D.整改通知单【答案】：B129.（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

A.程序文件

B.质量计划

C.作业指导书

D.质量记录【答案】：A130.监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性【答案】：C131.2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C132.工作A有B、C两项紧后工作，A、B之间的时间间隔为3天，A、C之间的时间间隔为2天，则工作A的自由时差是（）天。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B133.对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（）。

A.拉力试验

B.弯曲性能

C.化学成分

D.重量偏差检验【答案】：D134.（2017年真题）下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】：C135.甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司与丁监理公司共同

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司【答案】：D136.总监理工程师应组织（）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。

A.专业监理工程师

B.建设单位

C.施工单位

D.总监理工程师代表【答案】：A137.通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）。

A.不改变工作之间的逻辑关系

B.加大资源投入

C.该工作有足够的自由时差

D.该工作的总时差满足要求【答案】：A138.某生产性项目的建设投资2000万元，建设期利息300万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资为（）万元。

A.2000

B.2300

C.2500

D.2800【答案】：B139.在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。

A.当地气候条件

B.物资供应量

C.施工经验

D.工作项目划分的粗细程度【答案】：C140.当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时对其的处罚是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.误期损失赔偿【答案】：D141.产品质量的追踪检查，应建立（）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：A142.在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。

A.第一类

B.第二类

C.第三类

D.第四类【答案】：A143.某工程项目，建筑安装工程费1000万元，设备工器具购置费900万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费300万元，基本预备费150万元，建设期利息200万元，流动资金为1000万元，铺底流动资金为300万元，则该项目的静态投资部分为（）万元。

A.2300

B.2550

C.2630

D.2930【答案】：B144.某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。

A.2

B.6

C.1

D.5【答案】：B145.生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。

A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等

B.生产准备费不包括单台设备调试费

C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等

D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理【答案】：B146.在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同【答案】：A147.在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。

A.质量计划

B.质量手册

C.质量策划

D.质量记录【答案】：B148.关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差

C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误【答案】：B149.下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）。

A.资源使用量最小条件下的合理工期安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

D.工期固定条件下的资源均衡安排【答案】：D150.当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。

A.只需负责施工方面的监理职能

B.只需负责设计方面的协调工作

C.只需负责设计方面的管理与协调工作

D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能【答案】：D151.关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系

B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为

C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系

D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】：C152.甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每月度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每季度计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（）。

A.11.00%

B.11.57%

C.12.00%

D.12.55%【答案】：B153.为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。

A.检验批

B.分项工程

C.子分部工程

D.分部工程【答案】：A154.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。

A.开挖深度为4.5m的基坑

B.45m高的脚手架

C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮

D.20m高的悬挑脚手架【答案】：D155.建筑地面工程施工中，下列各材料铺设时环境温度的控制规定，哪项是错误的？()

A.采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设时不应低于5℃

B.采用石油沥青胶黏剂铺贴时不应低于5℃

C.采用有机胶黏剂粘贴时不应低于10℃

D.采用砂、石材料铺设时不应低于-5℃【答案】：D156.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A157.在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()

A.优选设计单位

B.编制设计大纲

C.参与主要材料、设备选型

D.提供设计基础资料【答案】：C158.经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表【答案】：B159.采用PFI融资方式，政府与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁合同【答案】：A160.建设工程质量保修书应由（）出具。

A.建设单位向建设行政主管部门

B.建设单位向用户

C.承包单位向建设单位

D.承包单位向监理单位【答案】：C161.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A162.监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()

A.操作人员资格

B.操作方法

C.施工设备状况

D.记录方式【答案】：B163.关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。

A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算

B.产量定额和时间定额乘积是1

C.产量定额与时间定额成反比

D.时间定额中包含工人必须的休息时间【答案】：A164.（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A165.以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：

A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理

B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理

C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查

D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】：B166.在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是（）。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面【答案】：B167.按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()

A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织

B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准

D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】：B168.在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。

A.工程进度报告

B.单位工程施工进度计划

C.施工总进度计划

D.施工进度控制工作细则【答案】：D169.下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()

A.编制单位工程施工进度计划

B.按年、季、月审核施工总进度计划

C.组织现场协调会

D.审批工期延误事宜【答案】：C170.（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328【答案】：B171.在填方工程的密实度检测中，监理工程师可以通过()现场检测取点验证其合理性。

A.作业管理

B.计量管理

C.计划管理

D.组织管理【答案】：B172.对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见证下进行？()

A.结构工程师(设计单位)

B.项目工程师(施工单位)

C.监理工程师

D.质量监督站相关人员【答案】：C173.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A174.对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。

A.可行性研究

B.选址

C.初步

D.详细【答案】：C175.监理工程师控制工程施工进度时进行的工作是（）。

A.汇总整理工程技术资料

B.及时支付工程进度款

C.编制或审核施工进度计划

D.编制工期索赔意向报告【答案】：C176.管理评审是由监理单位（）关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。

A.最高管理者

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.委托专业单位【答案】：A177.措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。

A.脚手架工程费

B.二次搬运费

C.安全文明施工费

D.夜间施工增加费【答案】：C178.下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()。

A.IFCCSV

B.DWGIF

C.SATPNG

D.EXESAT【答案】：B179.（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

A.提前插入时间

B.工艺间歇时间

C.组织间歇时间

D.间歇时间【答案】：A180.（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一