2026年监理工程师之合同管理考试押题密卷附参考答案详解【培优A卷】

2026年监理工程师之合同管理考试押题密卷附参考答案详解【培优A卷】1.根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】：B2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60【答案】：A3.根据《招标投标法实施条例》，（）是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。

A.优秀的建设方案

B.最低的报价

C.最好的工作质量

D.最快的工期【答案】：A4.工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令。承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人正确的应对措施是()。

A.继续停工等待工程师的指示

B.向工程师再次发出请求复工的报告

C.自行复工

D.向发包人提交请求复工的报告【答案】：C5.(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】：C6.建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方【答案】：A7.颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部【答案】：D8.根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】：D9.适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】：C10.下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人【答案】：C11.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21【答案】：A12.（2019年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】：B13.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】：C14.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。

A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期

B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延

C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期

D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延【答案】：A15.在工程建设的过程中，履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止【答案】：D16.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】：D17.施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：D18.菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标【答案】：A19.下列关于变更管理的说法，错误的是（）。

A.直接指示的变更属于必须实施的变更

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更【答案】：B20.关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】：D21.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】：C22.发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21【答案】：B23.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为()日。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满【答案】：B24.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】：D25.关于透水地面的做法，错误的是()

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层【答案】：C26.合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的（）。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务【答案】：D27.委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是()。

A.委托人增加监理工作内容较多

B.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

C.委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年

D.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料【答案】：C28.施工合同履行中，关于承包人提出索赔的期限，说法不正确的是（）。

A.承包人接受了竣工付款证书后，不得再对施工阶段.竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后，不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中，可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】：C29.施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】：A30.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.明显不符合技术规格的允许澄清

B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明

C.大小写不一致的不影响其标书的有效性

D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】：C31.在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】：C32.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权【答案】：C33.承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】：D34.根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用【答案】：A35.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书【答案】：A36.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A37.监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A.不批准承包人的索赔要求

B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立【答案】：B38.某项目承包人经发包人同意于7月10日进场施工后，监理人于7月20日发出开工通知，承包人于7月21日收到该通知，通知中说明开工日期为8月10日，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月20日

C.7月21日

D.8月10日【答案】：A39.民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。

A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任

B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任

C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿

D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【答案】：C40.（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】：A41.标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.承包人【答案】：A42.关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【答案】：B43.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】：A44.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书【答案】：B45.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】：D46.下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工【答案】：B47.材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法【答案】：D48.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。

A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书

B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单

D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书【答案】：C49.按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】：D50.根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。

A.工期和费用

B.费用和利润

C.费用

D.工期【答案】：C51.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】：B52.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.临理单位

D.发包人【答案】：D53.发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的施工为原则【答案】：A54.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构【答案】：C55.关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同

B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正

C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误

D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知【答案】：A56.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】：B57.工程勘察、设计评标由评标委员会负责，下列关于评标委员会及评标程序和方法的说法中，不正确的是（）。

A.人数为5人以上的单数

B.建筑专业专家不得少于成员总数的2/3

C.通常采用综合评估法

D.按照招标文件确定的评标标准和方法，进行评审【答案】：B58.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【答案】：D59.根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】：B60.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D61.简明标准施工招标文件适用于工期不超过（）个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24【答案】：B62.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】：B63.如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则()。

A.同时补偿费用和利润

B.费用和利润均不补偿

C.可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以补偿利润但不能补偿费用【答案】：C64.下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()

A.和解

B.民间调解

C.行政调解

D.诉讼【答案】：D65.发生如下事件造成建设工程质量缺陷，发包人不应承担过错责任是（）。

A.发包人提供的设计有缺陷

B.未经验收，发包人提前使用发现主体结构有问题

C.发包人提供购买的建筑材料不符合强制性标准

D.发包人直接指定分包人分包专业工程【答案】：B66.某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】：B67.合同履行过程中，如需变更合同内容或解除合同，都必须依据合同法的有关规定执行。一方当事人要求变更或解除合同时，在未达成新的协议以前，原合同（）。

A.效力待定

B.仍然有效

C.可变更、可撤销

D.无效【答案】：B68.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人【答案】：D69.下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（）

A.涉及国家安全、国家秘密的项目

B.使用各级财政预算资金的项目

C.使用企业事业单位自有资金的项目

D.使用上市公司资金的项目【答案】：B70.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14【答案】：D71.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】：D72.（2020年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（）。

A.通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D.专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求【答案】：B73.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】：C74.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力【答案】：A75.对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.选择中标人的范围窄

C.评标时间短

D.招标费用低【答案】：B76.根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】：D77.关于必须招标项目的说法，正确的是()

A.必须招标的项目仅指施工项目

B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定

C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】：C78.（2018年真题）关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】：A79.材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】：A80.（2019年真题）关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】：B81.下列关于工程项目总承包合同，说法不正确的是()。

A.建设工程项目总承包是指对工程项目的设计、采购、施工、试运行的全过程或部分过程进行承包

B.在项目实施阶段，发包人负责项目的筹资、建设过程重大问题的决策

C.在项目实施阶段，由承包人承担实施过程的全部风险

D.部分工程进行设计施工总承包经常出现在大型工业工程对在建或已建工程的单位工程或分部工程使用承包人的专利技术实施【答案】：C82.某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A.20

B.40

C.50

D.100【答案】：C83.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】：A84.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人（）。

A.应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

B.应按时发出开工的指示，合同工期可顺延

C.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，且相应顺延工期

D.等待承包人的开工准备满足开工条件再发出开工指示，合同工期不予顺延【答案】：A85.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010【答案】：B86.根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】：B87.下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【答案】：B88.美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）。

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】：A89.运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是【答案】：D90.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位【答案】：B91.（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】：B92.（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.AB银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】：A93.下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）

A.发包人只能是建设单位

B.发包人不能是工程总承包单位

C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人

D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质【答案】：C94.按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是（）

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校【答案】：B95.下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】：A96.勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A.投标截止时间之前

B.开标现场

C.开标完成后3内

D.开标完成后10日内【答案】：B97.在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（）。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日【答案】：A98.下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更【答案】：C99.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5【答案】：D100.根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】：C101.根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】：A102.按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】：B103.诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有【答案】：D104.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是()。

A.代理人没有证据证明该代理行为无效

B.被代理人无法承担责任

C.该行为不属于代理人的个人行为

D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的【答案】：B105.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A106.分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】：D107.在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为()

A.承包人应获得工期顺延和费用补偿

B.工期不予顺延，费用也不予补偿

C.工期不予顺延，费用应当补偿

D.工期应予顺延，费用不予补偿【答案】：B108.某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元【答案】：A109.按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。

A.组合蛋白质值

B.纤维类蛋白质

C.单纯蛋白质

D.结合蛋白质

E.球状蛋白质【答案】：C110.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构【答案】：A111.根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.应事先征得发包人同意，并通知监理人

B.应事先征得监理人同意，并通知发包人

C.直接与保险人协商一致后，通知发包人

D.直接与保险人协商一致后，通过监理人【答案】：A112.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C113.根据《标准材料采购合同》的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：C114.紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.10

B.12

C.20

D.24【答案】：D115.不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。

A.安全性控制

B.集中控制

C.并发控制

D.故障的发现和恢复【答案】：B116.建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。

A.现金结算

B.转账结算

C.托收承付

D.支票结算【答案】：B117.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】：D118.下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范【答案】：A119.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程【答案】：C120.某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】：D121.材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（）。

A.化学试验法

B.物理试验法

C.经验鉴别法

D.强化试验法【答案】：C122.（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】：D123.关于抵押的说法正确的是（）

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】：B124.在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm【答案】：B125.施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D126.在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：B127.（2019年真题）根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费【答案】：A128.建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】：B129.下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】：B130.某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工。后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽。下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失均由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期【答案】：A131.根据《标准施工合同》，不利气候条件属于（）的风险。

A.承包商

B.发包商

C.监理方

D.发包商与承包商共同承担【答案】：A132.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。

A.一般账户

B.基本账户

C.综合账户

D.专项账户【答案】：B133.在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】：B134.维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。

A.园林工人

B.农民

C.婴幼儿

D.长跑运动员【答案】：C135.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本【答案】：A136.（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】：A137.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，不正确的有（）。

A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分，最接近标底的优先

D.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【答案】：C138.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小【答案】：C139.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大时，一般都采用（）。

A.即时买卖合同

B.非即时买卖合同

C.材料采购合同

D.自由买卖合同【答案】：B140.(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】：B141.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内【答案】：C142.投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】：B143.某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】：B144.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D145.(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】：B146.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应（）。

A.将变动结果及时通知发包人

B.事先征得发包人与监理人的同意

C.事先征得发包人同意，并通知监理人

D.事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】：C147.缺铁性贫血的病因包括（）。

A.铁消耗增加

B.膳食铁摄入不足

C.铁吸收少

D.运动量大

E.膳食铁摄入不足【答案】：A148.标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。

A.5；无条件

B.7；无条件

C.10；50%

D.14；80%【答案】：B149.《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错【答案】：C150.关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B151.用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是（）。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】：D152.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书【答案】：C153.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】：B154.旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB【答案】：A155.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】：A156.对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价【答案】：A157.下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理【答案】：D158.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】：B159.除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】：C160.招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同。

A.中标通知书发出，15日

B.中标通知书发出，30日

C.中标通知书送达，15日

D.中标通知书送达，30日【答案】：B161.总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理【答案】：C162.法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件【答案】：C163.建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。【相关知识点新教材已删除】

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地【答案】：D164.（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：B165.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：B166.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】：C167.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后【答案】：C168.（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】：B169.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。

A.承包人

B.工程师

C.发包人

D.项目经理【答案】：A170.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】：A171.建设工程材料设备采购合同，是出卖人转移建设工程材料设备的（）于买受人，买受人支付价款的合同。

A.使用权

B.销售权

C.购买权

D.所有权【答案】：D172.根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】：A173.《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定的合同有效期指()

A.监理合同注明的开始至完成的时间

B.监理合同约定的监理工作的日历天数

C.监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的期间

D.监理人自开始监理工作至保修期届满的时间【答案】：C174.下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()

A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)

B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板

C.加气混凝土砌块墙

D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】：C175.（2019年真题）关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。

A.承包人应当是独立承包人

B.承包人的分包工作需要征得发包人同意

C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包

D.承包人的合部承包工作内容均可分包【答案】：B176.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期

B.同意延长，并要求修改投标文件

C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期

D.拒绝延长，但无权收回投标保证金【答案】：A177.采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投标报价偏差率。

A.投标限价

B.评标基准价

C.最低评标价

D.投标平均价【答案】：B178.根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】：C179.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。

A.发