2026年监理工程师之合同管理通关练习题及答案详解(名校卷)_第1页
2026年监理工程师之合同管理通关练习题及答案详解(名校卷)_第2页
2026年监理工程师之合同管理通关练习题及答案详解(名校卷)_第3页
2026年监理工程师之合同管理通关练习题及答案详解(名校卷)_第4页
2026年监理工程师之合同管理通关练习题及答案详解(名校卷)_第5页
已阅读5页,还剩59页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年监理工程师之合同管理通关练习题及答案详解(名校卷)1.根据IPD合同条件,若项目实际成本超出目标成本,根据合同约定,业主可选择不再偿付任何单位的()。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本【答案】:A2.(2020年真题)建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】:D3.不属于数据一致性和可维护性的范畴的是()。

A.安全性控制

B.集中控制

C.并发控制

D.故障的发现和恢复【答案】:B4.(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人的施工安全责任是()。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】:C5.下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是()。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】:C6.按()的不同,建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。

A.计价方式

B.计价范围

C.计价目的

D.计价规定【答案】:A7.某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间施工,则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿,延误的工期顺延

B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延

C.承包人承担,延误的工期顺延

D.承包人承担,延误的工期不予顺延【答案】:A8.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同,合同约定,缺陷通知期为1年,A单位工程为分部移交工程,A单位工程竣工移交后的运行期间,因施工质量问题出现重大缺陷,承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月,A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】:B9.根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标文件中,若要求中标人提供履约保证金的,其额度不应超过合同价格的()。

A.20

B.10%

C.5

D.30%【答案】:B10.依据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于永久工程计量表述正确的是()。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定,则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算,不考虑膨胀.收缩或浪费

D.当地有惯例的,依照当地惯例计量【答案】:C11.建筑工程施工公开招标的程序中,投标预备会的下一步骤为()。

A.组建评标委员会

B.投标文件的编制与提交

C.开标

D.踏勘现场【答案】:B12.采购方验收运抵施工现场的钢板时,适宜检验供货数量的方法是()。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法【答案】:A13.某种液态食品,其能量值需满足(),才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ(9.6kcal)/100mL

B.≤60kJ(14.4kcal)/100mL

C.≤80kJ(19.1kcal)/100mL

D.≤l00kJ(23.9kcal)/100mL【答案】:C14.下列关于膳食史法说法不正确的是()。

A.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写,对调查员的要求不高

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.不影响被调查者的膳食习惯和进餐方式

D.可适用于大样本量的调查,费用低,使用人力低【答案】:A15.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】:B16.下列属于《施工合同条件》适用范围的是()。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】:A17.以下()专项施工方案,需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程【答案】:A18.停止运动的指征包括()。

A.严重气短

B.不正常的心跳

C.特别眩晕

D.上腹部区疼痛或“烧心”

E.身体任何一部分突然疼痛【答案】:A19.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当()。

A.应当与投标有效期一致

B.比投标有效期长14天或15天

C.取决于投标文件的规定

D.比投标有效期长7天【答案】:A20.某建设工程项目,承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告,监理人认为工程尚不具备竣工验收条件,与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,与6月1日再次提交竣工验收申请报告,监理人审查后认为已具备竣工验收条件,6月10日提请发包人进行工程验收,6月20日验收合格。则实际竣工日期是()。

A.5月1日

B.5月14日

C.6月1日

D.6月10日【答案】:C21.大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管【答案】:C22.(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。

A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】:D23.下列勘察合同文件中,解释顺序最为优先的是()。

A.勘察合同通用条款

B.投标函

C.勘察合同专用条款

D.发包人要求【答案】:B24.卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,该种交易价格被称为()。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价【答案】:A25.编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项,其中不包括()。

A.必须与其他地方所公开的信息一致

B.项目名称需要与预审文件封面一致

C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致

D.投标人也应该与预审文件封面一致【答案】:D26.某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币【答案】:A27.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是()。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内,将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时,定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时,定金予以退还【答案】:C28.一个人日为一个人一日用()。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐【答案】:D29.在合同履行过程中,承包人违反合同规定,监理人发出整改通知()天后,承包人仍不纠正违约行为,发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】:C30.关于投标文件递交与接收说法错误的是()。

A.投标人应在投标截止时间前在指定的地点递交投标文件

B.招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证

C.递交时间以文件上传的传输完成时间为准

D.投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件【答案】:C31.下列关于工程进度款的支付,说法正确的是()。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】:D32.下列关于标准设计施工总承包招标的说法中,错误的是()。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的,有权免费使用【答案】:B33.下列关于物价浮动的合同价格调整说法,错误的是()。

A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款【答案】:B34.承包人未能按照合同计划完成工作时,监理人要求采取措施加快进度,此时承包人()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行,但可获得费用补偿

C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行,不能获得补偿【答案】:D35.根据《标准施工合同》,监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的()天内进行复核,监理人未在约定时间内复核,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】:A36.(2020年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于采用专利技术的说法,正确的是()。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担【答案】:A37.下列关于招标阶段现场考察的说法中,正确的是()

A.由招标人组织,费用也由招标人承担

B.由招标人组织,费用由投标人承担

C.由投标人组织,费用也由投标人承担

D.由投标人组织,费用由招标人承担【答案】:B38.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示,承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的()h内予以答复,逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】:B39.工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当()。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任【答案】:A40.(2021年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计人更换项目负责人应履行的程序是()。

A.事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意,并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人,并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人,监理人在7天内做出答复【答案】:A41.根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】:C42.设计施工总承包合同中,关于保险责任的说法,正确的是()。

A.如果承包人未按合同约定办理保险,发包人可代为办理,费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保【答案】:B43.下列关于法人的表述中,错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.依法独立享有民事权利和承担民事义务【答案】:C44.程序复杂、工作量大、周期长,适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是()。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购【答案】:A45.(2020年真题)根据美国建筑师学会(A1A发布的IPD(集成项目交付)合同,关于争端和索赔的说法,正确的是()。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】:D46.工程总承包招标文件资料审查不包括对()审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件【答案】:D47.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】:A48.下列关于学校营养配餐原则的叙述,正确的是()。

A.如果仅提供午餐,则供给的营养素和能量应达到一天推荐摄入量的60%

B.保证营养平衡,膳食既能满足就餐者的需要又要防止过量

C.食物搭配要合理

D.各营养素的比例要适宜

E.饮食习惯、经济条件和季节市场供应情况也要考虑【答案】:B49.(2018年真题)关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】:D50.根据《标准施工合同》,对于未达到必须招标规模或标准的项目,可由监理人在暂估价内直接确定价格的是()。

A.临时设施

B.建筑材料

C.工程设备

D.专业工程施工【答案】:D51.根据英国NEC《工程施工合同》,关于合同履行管理的说法,正确的是()

A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”

B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定

C.工程师应对合同争议做出决定

D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】:A52.某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其他因素,则评标价和合同价分别为()。

A.2900万元,3000万元

B.2900万元,2900万元

C.3100万元,3000万元

D.3100万元,2900万元【答案】:A53.被保险人在()期间遭受意外伤害导致身故、残疾的,保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒【答案】:C54.乙未经授权,却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效【答案】:A55.不可用于抵押的财产是()

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地使用权

D.正在使用的交通工具【答案】:C56.FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款【答案】:D57.承包商运抵现场的施工设备,该设备已经使用完毕,后期施工不再使用该设备,正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束,不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后,可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后,可以提前撤出工地【答案】:C58.根据《担保法》,关于留置的说法,正确的是()。

A.能够留置的财产可以是动产或不动产

B.定作方逾期不领取其定作物的,承揽方仅有权将该定作物折价

C.留置的前提是债权人已经合法占有债务人的动产

D.债权人留置的动产,应当与债权属于同一法律关系【答案】:C59.(2018年真题)根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】:C60.根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的,承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】:D61.谷类中氨基酸的含量较低的是()。

A.蛋氨酸

B.色氨酸

C.亮氨酸

D.赖氨酸【答案】:D62.下列关于连带责任保证的说法,正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】:B63.在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时,做法正确的是()。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标,可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人【答案】:A64.在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】:B65.在合同履行过程中,由于发包人甲供材料未按时到货,导致承包人停工待材料,则应()。

A.仅补偿承包人费用,不补偿利润

B.既不补偿承包人费用,也不补偿利润

C.既补偿承包人费用,又补偿利润

D.仅补偿利润部分,不补偿费包人费用【答案】:C66.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在谈判中故意拖延时间,在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标。根据《合同法》,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中,正确的是()。

A.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担违约责任

B.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担缔约过失责任

C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提

D.甲施工企业承担法律责任,以乙施工企业有损失为前提【答案】:C67.某材料采购招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()万元。

A.2

B.4

C.10

D.80【答案】:B68.按照标准施工合同通用条款的规定,如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见,则视为()。

A.监理人已批准,对承包人.发包人产生约束力,但监理人不受其约束

B.监理人已批准,将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准,承包人应修改进度计划

D.监理人未批准,承包人应等待监理人的进一步指示【答案】:B69.关于膳食纤维的叙述错误的一条是()。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】:C70.关于合同终止的说法,正确的是()

A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行

B.合同终止并不表示合同关系消灭

C.债权人不得通过免除债务使合同终止

D.债权债务同归于一人导致合同终止【答案】:D71.(2017年真题)建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】:A72.根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】:D73.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验,认真执行自检、互检和工序交叉检验制度,尤其要做好()的质量检查。

A.工程隐蔽后

B.工程隐蔽中

C.工程隐蔽前

D.竣工验收【答案】:C74.投保施工人员团体意外伤害险的说法,不正确的是()。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16~65周岁之间

C.按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上,且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】:D75.下列选项中,不属于公开招标缺点的是()。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差【答案】:D76.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为(),自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.12个月【答案】:B77.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地,临时占地使用完毕后,()应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】:B78.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同,执行的是政府指导价,价格力4000元/吨,合同约定2011年31日提货,但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货,而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算【答案】:C79.根据《标准施工合同》,表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】:D80.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于工程分包的说法,正确的是()。

A.承包人经发包人同意,可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同,应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意,可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】:D81.在建设工程中,有关采购合同的特点说法正确的是()。

A.标的物品种多,供货条件差异小

B.与施工进度密切相关,不得延误,最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外,包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等【答案】:D82.根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】:B83.9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括()。

A.简明施工合同规范

B.简明施工合同文本

C.施工合同标准文本

D.施工合同标准规范【答案】:C84.招标人和中标人应当在()之日起()之内,订立书面合同

A.中标通知书发出,15日

B.中标通知书发出,30日

C.中标通知书送达,15日

D.中标通知书送达,30日【答案】:B85.设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是()。

A.该通知由发包人发出

B.应提前7天向承包人发出该通知

C.表明从发出该通知时间开始工作

D.应自合同生效之日起90天内发出【答案】:B86.设计施工总承包合同的价格清单,是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为()。

A.标底

B.签约合同价

C.最高投标限价

D.工程结算价【答案】:B87.(2020年真题)关于施工企业意外伤害险的说法正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】:D88.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知其具体的确认权限。某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人【答案】:A89.根据FIDIC《施工合同条件》,可以调整合同约定单价的条件之一是:工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过()。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】:B90.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知,投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人【答案】:A91.设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的,合同设备交货前,卖方无须()。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费【答案】:D92.出现()情况时,勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】:D93.根据《标准施工合同》,()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】:D94.某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效【答案】:B95.按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为()

A.签发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.结清单生效日

D.签发最终支付证书日【答案】:C96.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7【答案】:C97.按照施工合同示范文本规定,下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中,正确的是()

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管,但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管,但保管费用由发包人承担【答案】:D98.监理人在处理索赔时的行为正确的是()。

A.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时,与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人【答案】:A99.发包人要求承包人提前竣工,发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。

A.20%

B.30%

C.35%

D.40%【答案】:A100.(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在暂停施工期间,负责施工现场保护和安全保障的主体是()。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】:C101.对于具有持续影响的索赔事件,承包商应在该项索赔事件(),向监理人提交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】:D102.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是()。

A.应遵守国家法律规定,以及相关规范和标准,并应符合发包人要求

B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定,应当按照现行规范规定执行

C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

D.法律规定.规范和标准发生重大变化时,应按照最新规定完成勘察工作【答案】:A103.采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是()。

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁【答案】:D104.下列勘察合同价格和支付中说法错误的是()。

A.勘察合同的价款确定方式.调整方式和风险范围划分在专用合同条款中约定

B.勘察费用实行发包人签证制度

C.发包人要求勘察人进行外出考察的费用由包括在合同价格之中

D.定金和预付款应专用于本工程的勘察【答案】:C105.营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用()方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验【答案】:B106.(2018年真题)根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书【答案】:C107.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施过程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持()的程序。

A.先勘察、后设计、再施工

B.先设计、后勘察、再施工

C.先设计、边勘察边施工

D.勘察、设计与施工同步进行【答案】:A108.普通人的运动指南不包括()。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30~60min,或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5~7次为宜,最好每天1次【答案】:C109.(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】:B110.(2019年真题)关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法,正确的是()。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后,向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书,视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】:B111.(2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,投标人在投标文件中提出采用专利技术的,专利技术使用费的报价和评审正确的是()。

A.在投标报价外单列,单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中,综合进行投标报价评审

C.不进行报价,由评标委员会评估

D.不计入报价,中标后单独报价评审【答案】:B112.以下标书应当被否决的有()。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】:A113.施工合同履行中,关于承包人提出索赔的期限,说法不正确的是()。

A.承包人接受了竣工付款证书后,不得再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求

B.承包人接受了最终结清证书后,不得再对施工合同履行阶段的事项提出索赔要求

C.承包人提交的最终结清申请单中,可以对缺陷责任期的事项提出索赔要求

D.承包人提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔【答案】:C114.设计施工阶段总承包合同履行过程中,南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过()年。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】:B115.(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】:B116.(2019年真题)关于建设工程勘察合同的说法,正确的是()。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式【答案】:B117.阻碍维生素A吸收的因素包括()。

A.脂肪酸

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.矿物质【答案】:A118.根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要内容的是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法【答案】:C119.用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目的评标方法是()。

A.合格制法

B.最低投标价法

C.初步审核法

D.综合评估法【答案】:D120.进场材料和工程设备保险,通常情况下,()。

A.由承包人和发包人分工办理相应的保险

B.应是谁采购的材料和工程设备,由谁办理相应的保险

C.无论是谁采购的材料和工程设备,均由发包人办理相应的保险

D.无论是谁采购的材料和工程设备,均由承包人办理相应的保险【答案】:B121.担保方式中的保证要求()订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人【答案】:B122.承包人根据合同认为有权得到追加付款和(或)延长工期时,提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内,既可以向监理人递交索赔意向通知书,也可以向监理人递交索赔通知书【答案】:C123.道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种,混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少?()

A.100mm

B.120mm

C.150mm

D.200mm【答案】:C124.根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】:B125.(2014年真题)施工项目经理是施工企业的代理人,这种代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理【答案】:B126.设计施工总承包合同与()内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同【答案】:A127.在铺设屋面油毡防水层之前,在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用,下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】:B128.施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书

B.监理人应在收到索赔通知书后的28天内,将索赔处理结果答复承包人

C.监理人应单独确定索赔处理结果,无需与发包人和承包人协商以避免较大分歧

D.承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付【答案】:D129.由于施工过程中,施工单位甲某违反操作规定,直接将拆除的模板从上往下扔,将其扔到了维护的外侧,砸伤路人乙某,则乙某的医护费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.甲某

D.乙某【答案】:B130.建设工程勘察合同履行管理中,项目负责人管理正确的是()。

A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.项目负责人2天内不能履行职责的,应委派代表代行其职责

D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证生命财产安全的紧急措施【答案】:D131.根据FIDIC《施工合同条件》,履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()

A.从签订合同日起,至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起,至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起,至颁发履约证书日止【答案】:D132.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效,至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】:B133.某桥梁工程施工,中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基,承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工增加了施工成本20万元,为此提出了索赔,工程师审查索赔发现,桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件,承包商的施工成本节约了3万元,岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好;节约施工成本4万元。根据FIDIC《施工合同条件》,工程师应批准的索赔金额为()万元。

A.20

B.17

C.16

D.13【答案】:D134.根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于责任保险的说法,正确的是()。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】:B135.某建设工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫,该建设工程施工合同适宜选择()作为合同计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】:D136.在NEC合同文本中,目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确,甚至用目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包,管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】:B137.(2019年真题)在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()。【2021版知识点修改】

A.一般保证

B.附生效条件的保证

C.连带责任保证

D.保证无效【答案】:A138.设计施工总承包合同模式下,承包人的设计文件提交监理人后,为了不影响后续工作,自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过()天。

A.28

B.21

C.14

D.7【答案】:B139.按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】:A140.某施工项目招标采用最低评标价法评标,招标文件规定工期提前1个月,评标优惠20万元。某投标人报价1000万元,工期提前1个月,如果只考虑工期因素,则其评标价应为()

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元【答案】:C141.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】:B142.下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是()。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】:A143.关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】:B144.依据FIDIC《施工合同条件》,当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时,要求承包商更换,则()

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担,工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担,工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担【答案】:D145.在FIDIC《施工合同条件》中,工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于()

A.工程维修

B.清理施工现场

C.报送竣工报表

D.财务结算【答案】:D146.下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是()。

A.最低评标价法是以投标报价为基数,考量其他因素形成评审价格,对投标文件进行评价的一种评标方法

B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算,按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人

C.经评审的投标价相等时,投标报价低的优先

D.签署的合同中标价应采用评审价【答案】:D147.关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是()。

A.增加了交易成本

B.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

C.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

D.有利于当事人履行合同的规范和顺畅【答案】:D148.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权【答案】:A149.按照《招标投标法》的要求,招标人如果自行办理招标事宜,应具备的条件不包括()

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金【答案】:D150.根据《担保法》,关于保证的说法,错误的是()。

A.保证法律关系至少必须有三方参加

B.对债权人而言,连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式,则按一般责任保证处理

D.国家机关不能作为保证人【答案】:C151.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是().

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】:B152.(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】:D153.下列食物的蛋白质真消化率最高的是()。

A.全麦

B.大豆

C.牛肉

D.花生【答案】:C154.缺陷责任期说法不正确的是()。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程,按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准,起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期【答案】:B155.美国AIA合同文本中,B系列代表()。

A.业主与建筑师之间合同的文本

B.建筑师行业的有关文件

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同【答案】:A156.某施工合同履行中,监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验,如监理人收到承包人共同检验的通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,则下列说法正确的是()。

A.承包人可以单独进行检验

B.承包人单独进行的检验视为监理人不在场情况下进行

C.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认

D.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验【答案】:A157.某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;丁,1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】:C158.采购境外货物时,由卖方负责与承运人签订运输协议,并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是()。

A.FOB价

B.CIF价

C.CIP价

D.FCA价【答案】:C159.根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中:1.投标函;2.商务和技术偏差表;3.技术服务和质保期服务计划;4.中标设备技术性能指标的详细描述;5.分项报价表;6.供货要求。效力排序正确的是()。

A.1-6-2-4-5-3

B.1-6-2-5-4-3

C.1-2-6-5-4-3

D.1-2-5-6-3-5【答案】:C160.美国建筑师学会(AIA)合同文本中,关于风险型管理承包合同(CM)计价方式的说法正确的是()。

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定,在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】:A161.设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是()。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】:C162.某工程施工项目招标,采用最低评标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元,1800万元

B.1800万元,1770万元

C.1830万元,1800万元

D.1830万元,1770万元【答案】:B163.某项目招标,投标截止时投标人少于3家,这时应当()。

A.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标【答案】:D164.关于货样买卖合同的说法,正确的是()。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的,交货时的瑕疵风险由买受人承担【答案】:B165.施工阶段因承包人违约解除合同,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人,并在解除合同后的()d内,依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】:B166.施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是()。

A.施工投标保证

B.施工履约保证

C.施工预付款保证

D.质量保证金保证【答案】:A167.关于合同形式的说法,正确的是()

A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则

B.建设工程合同可以采用口头形式

C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立

D.电子邮件不是合同的书面形式【答案】:B168.FIDIC系列合同中,称为“绿皮书”的是()

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》【答案】:B169.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,由()负责对工程的所有部分正确定位,并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商【答案】:B170.采用最低评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】:C171.永久工程的大型设备一般情况下由()采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】:D172.()贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】:D173.关于定金的表述,正确的是()。

A.债务人履行债务后,定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%【答案】:B174.代理合同履行中,被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】:C175.根据勘察设计招标的规定,关于资格审查的描述正确的是()。

A.邀请招标的项目,应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人(招标代理机构)熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成,专家人数为5人以上单数【答案】:B176.根据《标准设计施工总承包合同》,承包人文件中最重要的是()。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件【答案】:D177.(2019年真题)下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是()。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】:C178.关于分包工程施工的管理职责,下列说法正确的是()。

A.业主派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调

B.分包商使用的材料.施工工艺.工程质量由承包商进行监督管理

C.分包合同的当事人是业主和分包商

D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任【答案】:D179.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有()。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】:A180.根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】:C181.某施工合同约定钢材由发包商供应,当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收,供应商就把钢材卸货于施工现场,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论