2026年监理工程师之合同管理模拟题库含答案详解【新】

2026年监理工程师之合同管理模拟题库含答案详解【新】1.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】：A2.某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】：D3.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元，则在招投标结束后()。

A.招标文件及收费都不退回

B.退回招标文件，收费不退回

C.不退回招标文件，收费退回

D.招标文件及收费分别退回【答案】：A4.某工程监理合同履行中，委托人与科研机构的试验室签订了负责施工期间材料和工艺质量检测试验的技术服务合同。按照《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列关于监理人工作的说法中，不正确的是()。

A.试验室应接受监理人的指示，完成要求进行的检测试验项目

B.监理人应监督试验过程，对试验数据的正确性承担连带责任

C.监理人对依据不准确的试验数据作出的错误判断，不承担责任

D.试验数据正确，监理人作出错误判断应承担责任【答案】：B5.定金不得超过主合同标的额的（）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：A6.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D7.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰【答案】：C8.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一【答案】：C9.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任【答案】：A10.关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】：B11.不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具【答案】：C12.出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】：D13.根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日【答案】：B14.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】：B15.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款【答案】：B16.青少年期每日钙储备约为（）mg。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】：B17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】：D18.某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()

A.发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止

B.发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止

C.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设单位后，合同即行终止

D.发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复，合同即行终止【答案】：D19.ECC合同的内容组成中，工程范围很不确定且急需尽早开工的项目采用（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同【答案】：C20.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】：D21.美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）

A.采用成本加酬金的计价方式

B.成本部分由承包商承担

C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整

D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担【答案】：A22.下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门【答案】：D23.（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】：B24.某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备迟延3天，下列关于卖方迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%×3

B.迟交合同设备价格×0.5%×3/7

C.迟交合同设备价格×0.5%

D.合同价格×0.5%【答案】：C25.下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（）。

A.《简明合同格式》

B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】：D26.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款【答案】：B27.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B28.关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm【答案】：D29.材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。

A.价格调整评审

B.形式评审

C.资格评审

D.响应性评审【答案】：A30.关于建设工程合同管理目标的说法，错误的是()

A.推进项目法人责任制落实

B.提高工程进度控制水平

C.减少建筑领域的经济违法

D.降低不可抗力发生的风险【答案】：D31.根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，证确的是()

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定【答案】：C32.关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效

B.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担【答案】：D33.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】：B34.下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】：A35.监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。

A.发包人；承包人

B.政府；发包人

C.发包人；发包人

D.政府；承包人【答案】：C36.某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B37.招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个【答案】：A38.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A39.在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法【答案】：D40.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】：B41.某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法正确的是（）。

A.由招标人办理备案

B.由招标人办理审批

C.由招标代理机构办理备案

D.由招标代理机构办理审批【答案】：A42.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】：D43.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B44.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】：B45.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销【答案】：C46.按照《民法典》担保物权分编和合同编的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校【答案】：B47.下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。

A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格

B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款

C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款

D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】：C48.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】：C49.（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】：C50.建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5【答案】：B51.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】：D52.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（）。

A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人

B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付

C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付

D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付【答案】：B53.根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】：A54.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。

A.安全.服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险.服务.成本

D.安全.服务.费用【答案】：A55.联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】：C56.下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金【答案】：D57.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期【答案】：D58.施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送()审批。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人【答案】：D59.根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A60.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】：B61.某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元【答案】：B62.《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人【答案】：D63.根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致【答案】：A64.（2018年真题）关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级【答案】：C65.关于必须招标项目的说法，正确的是()

A.必须招标的项目仅指施工项目

B.项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定

C.全部使用国有资金投资的、单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标

D.同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标【答案】：C66.（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：C67.一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】：C68.泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架【答案】：A69.下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

B.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

C.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应向发包人提出遵守新规定的建议

D.只需要遵守发包人的要求，保证勘察质量【答案】：C70.根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：B71.招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申投标指的是（）。

A.邀请投标

B.公开招标

C.公开投标

D.邀请招标【答案】：B72.招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。

A.15

B.21

C.30

D.60【答案】：C73.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】：B74.普通人的运动指南不包括（）。

A.高强度运动对改善心肺机能有良好作用

B.运动类型以有氧运动和耐力运动为主

C.运动时间以每天30～60min，或每周150min以下为宜

D.运动频率以每周5～7次为宜，最好每天1次【答案】：C75.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。

A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期

D.将批准的索赔额纳入月进度款中【答案】：C76.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】：D77.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：C78.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，未超过规定数量，则（）。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序【答案】：B79.9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。

A.《合同条款及格式》

B.《施工合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《简明合同条款》【答案】：A80.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】：A81.根据《标准施工合同》，下列属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变【答案】：C82.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】：C83.依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还【答案】：C84.某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格力4000元/吨，合同约定2011年31日提货，但施工企业逾期至2011年4月1O日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按()

A.4500元/吨计算并追加违约金

B.4000元/吨计算并追加违约金

C.4500元/吨计算

D.4000元/吨计算【答案】：C85.“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③【答案】：D86.与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格【答案】：C87.（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为（）。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8【答案】：A88.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的担保合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械、车辆【答案】：D89.ECC共同预警的最重要的机制是（）

A.早期警告

B.补偿事件

C.激励事件

D.协调沟通【答案】：A90.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标企业定额标准

C.委托监理协议书

D.投标函及投标函附录【答案】：D91.除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.基准日

B.保修期

C.开工日

D.竣工日【答案】：A92.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函【答案】：C93.监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】：B94.工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。

A.5人

B.3人

C.5人以上单数

D.3人以上单数【答案】：C95.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】：C96.建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。

A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示

C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】：D97.下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫【答案】：A98.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任【答案】：D99.建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证【答案】：D100.按照《合同法》的规定，()属于委托合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与玉程咨询公司订立的监理合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】：C101.（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】：B102.(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C103.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】：D104.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】：B105.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】：C106.在建设工程设计合同中，属于设计人责任的是（）。

A.解决施工中出现的设计问题

B.提供现场开展工作的必要条件

C.负责工程项目外部协调工作

D.支付设计合同的定金【答案】：A107.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购【答案】：C108.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】：D109.施工组织设计是非常复杂的文件体系，详细施工组织设计（）。

A.必须在投标文件中进行全部的展现

B.在开标前提交即可

C.需在评标前提交

D.待投标人中标后，在开始施工前再编制【答案】：D110.下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录【答案】：B111.下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的是（）。

A.借款合同

B.买卖合同

C.技术转让合同

D.勘察合同【答案】：D112.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C113.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】：D114.以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】：C115.买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费的价格称之为（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.EXW价

D.CIP价【答案】：C116.关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()

A.人员出入口应高出室外地面不小于300mm

B.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mm

C.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上

D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm【答案】：C117.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】：C118.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C119.铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形【答案】：D120.《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】：B121.对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量【答案】：A122.FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：D123.关于开工通知，说法不正确的是（）。

A.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延

D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期【答案】：C124.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。

A.是终局的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局的，对发包人具有强制约束力

C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】：D125.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。

A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人

B.定金不得超过勘察费用的2%

C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还

D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还【答案】：C126.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】：B127.按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A128.建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地【答案】：D129.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】：C130.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】：B131.在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】：B132.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期【答案】：B133.设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。

A.结清全部设计费

B.支付一半设计费

C.停止支付设计费

D.预留一定保证金后全部支付设计费【答案】：A134.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B135.6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日【答案】：C136.（2018年真题）根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于（）。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】：C137.设计施工总承包合同的订立中，（）应明确约定由发包人提供的文件的内容、数量和期限。

A.通用条款

B.专用条款

C.合同协议书

D.中标通知书【答案】：B138.取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

A.行业资质

B.专业资质

C.通用资质

D.专项资质【答案】：A139.按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日

B.承包人实际开工日至实际竣工日

C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日

D.承包人实际开工日至验收合格日【答案】：A140.下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构【答案】：A141.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民【答案】：B142.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.承揽合同

D.融资租赁合同【答案】：C143.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】：A144.门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()

A.右内开门

B.右外开门

C.双向开启门

D.左内开门【答案】：C145.除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.中标通知书优先于合同协议书

B.投标函优先于专用合同条款

C.供货要求优先于通用合同条款

D.相关服务计划优先于中标通知书【答案】：B146.监理人审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则监理人（）。

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

B.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

C.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：C147.信息收集方法可分为二手资料法、实验法和（）。

A.调查法

B.采集法

C.访问法

D.描述法【答案】：C148.以下有关组织或个人说法中，（）是不能成为合同法律关系主体。

A.设计事务所

B.监理事务所

C.自然人

D.项目经理部【答案】：D149.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日【答案】：D150.资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。

A.审查程序

B.审查因素

C.合格者数量限制

D.审查标准【答案】：C151.下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明【答案】：B152.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】：C153.(2019年真题)下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C154.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。

A.工程师发出设计变更通知

B.承包人完成变更工程

C.承包人提交变更追加合同价款报告

D.最近一期工程进度款支付【答案】：D155.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】：C156.以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。

A.动植物油

B.淀粉

C.食用糖

D.牛奶

E.高度酒【答案】：A157.关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人【答案】：B158.对于设备采购合同的标记，下列说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以可擦除的方式标记，保证不污染设备本身

B.对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“小心，轻放”以便装卸和搬运

C.如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明“此端朝上，请勿倒置”

D.标记的内容应当根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求设定【答案】：D159.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】：D160.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示【答案】：C161.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】：A162.下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同【答案】：D163.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门【答案】：C164.下列何种100mm厚的非承重隔墙可用于耐火极限3h的防火墙？()

A.聚苯乙烯夹芯双面抹灰板(泰柏板)

B.轻钢龙骨双面双层纸面石膏板

C.加气混凝土砌块墙

D.轻钢龙骨双面水泥硅酸钙板(埃特板)【答案】：C165.下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】：B166.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由责任方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】：A167.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是()。

A.顺延合同工期，给予费用补偿

B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿

D.缩短合同工期，给予费用补偿【答案】：D168.根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是()

A.合同协议书内注明的施工期限

B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【答案】：D169.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日【答案】：C170.关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年

B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】：D171.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指（）。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人【答案】：A172.2012年9部委在颁布标准施工合同文件的基础上，颁发了《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），其（）与标准施工合同的要求相同。

A.招标文件和合同专用条款的使用要求

B.投标文件和合同专用条款的使用要求

C.招标文件和合同通用条款的使用要求

D.投标文件和合同通用条款的使用要求【答案】：C173.投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B.投标人在投标有效期内修改投标文件

C.投标人采用不正当的手段骗取中标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】：B174.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人()招标人的要求。

A.应当接受

B.可以接受

C.应当拒绝

D.可以拒绝【答案】：C175.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一-切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】：B176.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B177.特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年【答案】：D178.合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。

A.视为合同材料不符合质量标准

B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金

C.质量合格情况待定

D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准【答案】：B179.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。

A.承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书

B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划

C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算

D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送【答案】：C180.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14【答案】：D181.设计施工总承包合同中，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人