2026年一级建造师之一建工程法规通关试卷及答案详解（考点梳理）

2026年一级建造师之一建工程法规通关试卷及答案详解（考点梳理）1.2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日【答案】：B2.某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市（）人民法院提起诉讼。

A.A区

B.B区

C.C区

D.D区【答案】：B3.工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段,下列的阶段划分中,正确的是（）。

A.征求意见、准备、送审和报批

B.准备、专家会审、征求意见和报批

C.专家会审、准备、征求意见和报批

D.准备、征求意见、送审和报批【答案】：D4.关于定金的说法，正确的是()

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20％，则定金无效

D.定金的法律性质是担保【答案】：D5.根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位在拆除工程施工15日前,需要向有关部门报送的备案资料是（）。

A.建设单位的资质证明

B.施工单位中标通知书

C.工程施工合同

D.施工单位资质等级证明【答案】：D6.根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。

A.抢修

B.抢险

C.抢工期

D.生产工艺要求必须连续【答案】：C7.下列单位中，（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目

A.建筑施工企业

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A8.关于评标规则的说法,正确的是()。

A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布

B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标

C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布

D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序【答案】：B9.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担（2013）

A.设备使用单位

B.具有相应资质的单位

C.设备出租单位

D.检验检测机构【答案】：B10.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,未造成人员伤亡的一般事故,组织事故调查组进行调查的主体可以是（）。

A.安监部门

B.市级政府

C.事故发生单位

D.建设行政主管部门【答案】：C11.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认,玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为（）。

A.要约邀请

B.承诺

C.承诺意向

D.新要约【答案】：D12.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【答案】：B13.法人进行民事活动的物质基础是()。

A.有自己的名称

B.有自己的组织机构

C.有必要的财产或经费

D.有自己的住所【答案】：C14.2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2011年6月【答案】：C15.施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《民法典》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。

A.乙

B.丙

C.乙或丙均可

D.乙或丙均不可【答案】：B16.建筑工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是（）。

A.住建局的工作人员

B.质监站工作人员

C.招标代理机构工作人员

D.技术顾问【答案】：D17.根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用（）的一般规定。

A.承揽合同

B.技术合同

C.委托合同

D.行纪合同【答案】：A18.某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万【答案】：A19.关于人身保险合同的说法，正确的是()。2017真题

A.人身保险的投标人在保险事故发生时，应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人【答案】：C20.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是（）。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理.该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任【答案】：C21.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。

A.最先立案的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的【答案】：A22.下列关于联合体投标的说法正确的是()。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标【答案】：C23.《建筑业企业资质管理规定》,属于()。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章【答案】：D24.甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销【答案】：A25.下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议【答案】：D26.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，（）。

A.责令停止施工

B.责令限期改正，给予警告

C.处以罚款

D.责令停业整顿【答案】：B27.可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政管理部门

D.监理单位【答案】：A28.生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是（）。

A.谎报或瞒报事故的

B.转移或隐匿资金的

C.在事故调查中作伪证的

D.在事故调查期间积极配合的【答案】：D29.关于我国土地法律制度,下列说法正确的是（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制是指全民所有制

B.全民所有即国家所有土地的所有权由国务院和各级地方政府代表国家行使

C.根据土地用途,可以将土地分为农用地、工业用地、建设用地和未利用地

D.我国严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护【答案】：D30.下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是（）。

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包的

D.专业分包单位再进行专业分包的【答案】：C31.当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起()个月内提出。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】：D32.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价【答案】：C33.下列对收益权的描述中，正确的是（）。

A.使用权包括收益权

B.收益权不是一项独立的权能

C.收益权是指收取由原物产生出来的新增经济价值的权能

D.所有人不行使对物的使用权，则不能享有对物的收益权【答案】：C34.下列事项中,属于专利权保护对象的是（）。

A.施工企业的名称或者标志

B.施工企业编制的投标文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术【答案】：D35.下列安全事故中，属于重大事故的是()。

A.死亡20人，直接经济损失1000万

B.重伤30人，直接经济损失2000万

C.死亡50人，直接经济损失8000万

D.重伤9人，直接经济损失900万【答案】：A36.下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。

A.恢复原状

B.停止侵害

C.责令停产停业

D.有期徒刑【答案】：C37.施工企业职工田某因患病住院治疗一年，出院后不能从事原工作，也不能从事施工企业另行安排的其他工作，施工企业决定解除与田某的劳动合同，则施工企业应提前（）日以书面形式通知田某，方可解除劳动合同。

A.15

B.30

C.45

D.60【答案】：B38.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，()。

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力【答案】：D39.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元；同年6月1日前清偿200万元；同年7月1日前清偿100万元；余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是（）。

A.2013年5月1日

B.2013年6月1日

C.2013年7月1日

D.2013年7月31日【答案】：D40.施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是()。

A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】：C41.关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是()。(2015真题)

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】：D42.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工单位【答案】：B43.张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定【答案】：B44.发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。

A.继续顺延申请期限

B.由承包人重新提出申请

C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请

D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】：C45.签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于（）。

A.主合同

B.从合同

C.贷款合同

D.连带责任保证【答案】：B46.根据《安全生产许可证条例》,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处（）罚款。

A.5万元以上,10万元以下

B.5万元以上,20万元以下

C.10万元以上,20万元以下

D.10万元以上,50万元以下【答案】：A47.根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】：C48.甲与乙签订了仓储合同，由乙保管甲的6箱货物，保管期限为3个月。甲提前1个月提取了其中3箱货物，另3箱货物则在仓储期满后1个月才提取。对此，下列选项中正确的是（）。

A.乙有权向甲加收逾期提取物品的仓储费

B.甲有权要求乙减收提前取回物品的仓储费

C.甲不应向乙支付逾期提取物品的仓储费

D.提前和逾期提取物品的仓储费可以相抵【答案】：A49.工程建设中应当采取有效的消防安全措施，下列表述错误的是()。

A.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人

B.公安消防机构需指定用户消防产品的销售单位和品牌

C.施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置

D.在尚未竣工的建筑物内，不得设置员工集体宿舍【答案】：B50.关于不动产权设立的说法，正确的是()

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【答案】：A51.按照《安全生产许可证条例》的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是()。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府

C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门

D.省、自治区、直辖市发改委【答案】：A52.下列对于争议解决方式中的和解方式，理解正确的是()。

A.双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律效力

B.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书

C.当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

D.在诉讼中和解的，可以请求法院制作调解书，调解书不具有强制执行效力【答案】：C53.某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是（）。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉【答案】：B54.某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为（）。

A.使用权

B.所有权

C.持有权

D.留置权【答案】：B55.申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由（）审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门【答案】：C56.根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。

A.对建设行政主管部门责令停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】：D57.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。（2012）

A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的

B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的

C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的

D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】：A58.下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是()。

A.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税

B.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税

C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款

D.销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税【答案】：D59.甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下()法院进行管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖

D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖【答案】：C60.关于建设单位安全责任的说法，错误的是()。

A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案【答案】：C61.给水排水管道工程的最低保修期限为（）。

A.2年

B.5年

C.10年

D.合理使用年限【答案】：A62.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除（）中约定的分包外,必须经建设单位认可

A.分包合同

B.总承包合同

C.发包合同

D.转包合同【答案】：B63.关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】：B64.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的()。

A.建设单位承担全部责任

B.施工单位承担全部责任

C.建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位能证明自己无过错，无需承担赔偿责任【答案】：C65.某市属高校拟申请财政资金投资450万建设塑胶跑道项目，校方拟采用招投标形式选定工程总承包单位，下列关于该项目的招投标行为的说法，正确的是()。

A.该高校可以向三名以上的具备资质的施工单位发出投标邀标书

B.该高校委托本校工程系教授和专家自行编制招标文件

C.该高校为了公正评标，在开标前公布评标委员会专家教授名单

D.该高校评标委员会确定的中标候选人至少为3个，并标明顺序【答案】：B66.根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。2018真题

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】：D67.关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

B.法院审理行政诉讼案件不适用调解

C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

D.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据【答案】：B68.2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于（），向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A.2012年4月16日

B.2012年5月1日

C.2012年5月16日

D.2012年5月21日【答案】：B69.关于物权保护的说法，正确的是()。(2015真题)

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物【答案】：B70.下列情形中，承包人（）时，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务

B.未按约定支付工程价款

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

D.不履行合同约定的协助义务【答案】：A71.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力【答案】：D72.以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。

A.守法遵章和正确使用安全防护用具

B.办理意外伤害保险

C.接受安全生产教育和培训

D.报告安全事故隐患【答案】：B73.关于赔偿损失特征的说法，错误的是()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】：D74.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立（）年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B75.某业主和承包商签订了施工合同，承包商和分包商签订了分包合同。为保证施工合同的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同的当事人是（）。

A.承包商和分包商

B.承包商和保证人

C.业主和保证人

D.业主和承包商【答案】：C76.根据《中华人民共和国保险法》，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。（2013）

A.设计错误

B.原材料缺陷

C.不可预料的意外事故

D.工艺不完善【答案】：C77.生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（）拘留。

A.15日以下

B.15日以上

C.25日以下

D.25日以上【答案】：A78.下面的说法中，正确的是()。

A.禁止安排女职工从事有毒有害的工作

B.不得安排怀孕7个月以上的女职工从事夜班工作

C.不得安排未成年工从事国家规定的第3级体力劳动强度的工作

D.女职工生育不得少于60天的产假【答案】：B79.甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市某公司各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期2年的还款协议，并通知了保证人。甲与乙签订的有效合同属于（）。

A.单务合同

B.实践合同

C.双务有偿合同

D.无名合同【答案】：C80.法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。

A.国际条约>宪法>行政法规>司法解释

B.法律>行政法规>地方性法规>部门规章

C.行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章

D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章【答案】：D81.某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10％的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以（）作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】：A82.农户对宅基地上的附着物享有所有权，有()的权利，不受他人侵犯。

A.买卖和抵押的权利

B.租赁和抵押的权利

C.买卖和租赁的权利

D.买卖、租赁和抵押的权利【答案】：C83.乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销【答案】：B84.关于投标和评标，说法正确的是()。

A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

B.投标文件未密封的，招标人应当拒收

C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明

D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】：B85.监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是（）。

A.是否符合建设单位的要求

B.是否符合合同约定

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否符合监理要求【答案】：C86.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格【答案】：B87.下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。

A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人

B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人

C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金

D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】：D88.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】：C89..根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。

A.工程项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D90.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C91.关于仲裁的说法，正确的是（）。（2016）

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公幵审理为原则

C.仲裁委员会由当事人协商确定

D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】：C92.关于集体合同的表述中，说法有误的是（）。

A.集体合同订立后，应当报送劳动行政部门

B.依法订立的集体合同对用人单位和劳动者具有约束力

C.劳动行政部门自收到集体合同文本之日起15日内未提出异议的，集体合同即行生效

D.用人单位与劳动者订立的劳动合同中劳动报酬和劳动条件等标准不得高于集体合同规定的标准【答案】：D93.下列合同不属于可变更、可撤销合同的是（）。

A.因重大误解订立的合同

B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同

C.乘人之危而订立的合同

D.恶意串通损害第三人利益订立的合同【答案】：D94.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院【答案】：A95.关于法定代表人的说法，正确的有()。

A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人

B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任

C.法定代表人代表法人从事民事活动

D.法定代表人为特别法人

E.法人应当有法定代表人【答案】：C96.根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的发布主体是()。

A.国务院工程建设行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门

D.国务院发展改革主管部门【答案】：C97.根据我国《建筑法》的规定，下列建筑工程中，（）在开工前依法可以不办理施工许可证。

A.投资45万元的厂房

B.造价为60万元的管道安装工程

C.建筑面积为250平方米的装修工程

D.建筑面积为350平方米的修缮工程【答案】：C98.甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是()。

A.双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁

B.双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁

C.双方可就此纠纷向人民法院起诉

D.双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】：D99.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的是（）。

A.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】：A100.施工人员对涉及结构的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样并送检。

A.建设单位或者设计单位

B.工程质量监督机构

C.建设单位或者监理单位

D.施工企业质量管理部门【答案】：C101.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当与（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24【答案】：A102.下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准【答案】：C103.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。

A.项目部

B.施工企业

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D104.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，对下列不属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的工程是（）。

A.土方开挖工程

B.模板工程

C.脚手架工程

D.高空作业工程【答案】：D105.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。

A.10

B.4

C.16

D.12【答案】：D106.在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位应当（）。

A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证

B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证

C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证

D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地【答案】：D107.施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经()签字后实施。

A.施工单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.施工单位技术负责人或总监理工程师【答案】：C108.诉讼时效期间应当从()起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时

C.当事人知道权利被侵害导致的损害后果及义务人时

D.当事人提起赔偿主张之日【答案】：B109.某建筑公司总工程师田某为了完成单位任务，利用自己业余时间编写了一本《网架结构施工技术》，书中采用了该公司施工中的大量案例。建筑公司在该作品完成后享有（）。

A.发表权

B.署名权

C.许可使用权

D.优先使用权【答案】：D110.根据《招标投标法实施条例》，招标人认为中标候选人的特定行为可能影响其履约能力，原评标委员会应当根据原评标标准与方法再行审查确认的有()。

A.中标候选人未在规定期限内提交履约保证金

B.中标候选人经营、财务状况发生较大变化

C.中标候选人因不可抗力不能履行合同

D.中标候选人存在影响中标结果的违法行为【答案】：B111.根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构【答案】：B112.2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()。2017真题

A.甲3月2日的行为属于要约撤回

B.乙3月4日的行为属于新要约

C.甲的要约已被撤销

D.甲乙之间合同成立【答案】：D113.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅,以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干,由()等多个层次的法律规范构成

A.宪法、法律、部门规章

B.刑法、民法、经济法

C.法律、行政法规、地方性法规

D.宪法、刑法、民法【答案】：C114.关于专利权的期限，下列说法正确的是（）。

A.发明专利权的期限为20年，实用新型的期限为10年

B.发明和实用新型专利权的期限为20年，外观设计专利权的期限为10年

C.发明和外观设计专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年

D.实用新型和外观设计专利权的期限为20年，发明专利权的期限为10年【答案】：A115.在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投标罪【答案】：A116.下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担,说法正确的是（）。

A.应由施工单位承担全部责任

B.应由建设单位承担全部责任

C.应由建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位和施工单位证明自己没有过错,在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】：C117.下列关于职务作品的说法,正确的是（）。

A.职务作品的作者是公民个人

B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有

C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品

D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有【答案】：A118.根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用()。

A.一般规定

B.特别规定

C.新规定

D.旧规定【答案】：B119.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()。

A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿

D.分包单位只对总承包单位承担责任【答案】：C120.关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致【答案】：C121.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。

A.群防群治制度

B.安全生产检查制度

C.安全生产责任制度

D.安全生产管理制度【答案】：C122.关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是()。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】：B123.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同，下列属于实践合同的是()

A.买卖合同

B.保管合同

C.施工合同

D.租赁合同【答案】：B124.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，施工单位安全费用的使用应优先用于()。

A.满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出

B.施工现场文明施工所需

C.用于新建项目安全评价

D.施工单位安全设施、安全器材等安全生产条件的维护【答案】：A125.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（）日

A.7日

B.30日

C.15个工作日

D.10日【答案】：D126.在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（）。

A.物证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料【答案】：C127.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起()内提出。

A.15日

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：B128.根据《安全生产法》规定,二级总承包资质施工企业()。

A.应当建立应急救援组织

B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员

C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员

D.可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材【答案】：A129.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.有期徒刑

B.警告

C.没收违法所得

D.拘留【答案】：A130.关于中标和签订合同的说法，正确的是()。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】：C131.某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定1996年12月30日竣工。1996年11月15日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，没有造成人身伤亡，但是导致施工单位没能按时交付工程，则（）。

A.施工单位构成违约，应承担违约责任

B.施工单位不够成违约，可以不承担违约责任

C.施工单位构成违约，但是可以免责

D.施工单位构成违约，应该赔偿建设单位的损失【答案】：C132.下列法律责任的承担方式中，属于民事责任的是()。

A.罚金

B.排除妨碍

C.没收财产

D.没收违法所得【答案】：B133.在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准()。2017

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止【答案】：D134.建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。

A.开庭审理前

B.法庭辩论前

C.法院判决前

D.举证期限内【答案】：D135.某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（）共同进行验收。

A.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位

D.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位【答案】：A136.根据《绿色施工导则》，对于非传统水源利用的说法正确的是()。

A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区核工程应收集地下水养护

B.现场机具、设备的冲洗，优先使用市政自来水

C.处于基坑降水的阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水

D.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】：D137.建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间()，夜间()。

A.40dB（A）,25dB（A）

B.55dB（A），40dB（A）

C.70dB（A），55dB（A）

D.85dB（A）,70dB（A）【答案】：C138.关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】：B139.甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】：D140.关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是()。

A.应当自行提供地下管线资料

B.不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案【答案】：C141.无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定()时间的劳动合同。

A.工作

B.解除

C.终止

D.续订【答案】：C142.某工程项目实行施工总承包的，则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由()统一组织编制。

A.建设单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.总承包单位和专业分包单位【答案】：B143.根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1/3

B.1/2

C.1/5

D.2/3【答案】：C144.女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。

A.高处、高温工作

B.矿山、井下作业

C.夜班劳动

D.低温、冷水作业【答案】：B145.某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是()。

A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任【答案】：B146.关于劳动合同效力的说法,正确的是（）。

A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效

B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效

C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】：A147.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。(2015真题)

A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】：A148.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。

A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成

B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位

C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位

D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】：A149.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()。

A.规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件

B.工程竣工验收报告

C.施工企业签署的工程质量保修书

D.住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》【答案】：A150.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.7

B.10

C.15

D.30【答案】：B151.根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧【答案】：A152.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】：C153.因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）。

A.一次性伤残补助金

B.一次性伤残医疗补助金

C.一次性伤残就业补助金

D.一次性工亡补助金【答案】：C154.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50【答案】：C155.按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信行为信息分为（）。

A.良好行为记录和不良行为记录

B.承揽业务不良行为记录和拖欠工人工资不良行为记录

C.资质不良行为记录和工程质量不良行为记录

D.公众投诉记录和行政处罚记录【答案】：A156.关于人身保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同

B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况

C.投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费

D.保险人对人身保险的保险费，可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】：D157.某工程项目施工中，因业主购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准，予以退换，为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由（）。

A.业主全部承担

B.施工单位全部承担

C.业主和施工单位共同承担

D.工期顺延、费用由施工单位承担【答案】：A158.《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是（）。

A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系

B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资

D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同【答案】：B159.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼,人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】：B160.下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是()。2016

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债【答案】：D161.施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，以方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是（）。

A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

B.如果双方在中请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即只有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】：A162.关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.技术复杂的项目，招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由评标委员会根据招标文件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标

D.招标人不得设定标底和最低投标限价【答案】：B163.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是()。

A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列

B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理

D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处【答案】：A164.施工单位2月1日向厂家询价购买一台设备，厂家2月5日报价为10万元／台，限7天订货。施工单位2月20日表示同意订货。下列说法中正确的是()。

A.厂家发出的要约已经失效

B.厂家在要约有效期内可以通知撤销要约

C.施工单位同意订货的意思表示是承诺

D.厂家的报价为要约邀请【答案】：A165.某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（）索赔。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.材料生产单位【答案】：A166.甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】：D167.三个不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按()的业务许可范围承揽工程。

A.勘察单位

B.设计单位

C.施工单位

D.三者中资质等级低的单位【答案】：D168.总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担（）。

A.连带责任

B.赔偿责任

C.主要责任

D.全部责任【答案】：A169.国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。（2014）

A.准备、征求意见、修正、送审

B.征求意见、修正、送审、报批

C.准备、专家会审、征求意见、报批

D.准备、征求意见、送审、报批【答案】：D170.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。2017真题

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】：A171.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有()。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物

C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关

D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

E.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段【答案】：B172.关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）

A.可以在建设监理企业从事管理活动

B.只能担任大型工程施工项目负责人

C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人

D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】：A173.某施工单位未按规定对齒品混凝土进行检验，后由于商品混凝土不合格致使工程被迫炸毁。则施工单位可能承受的不利法律后果包括()。

A.罚款但不影响企业资质，并不承担赔偿责任

B.罚款且影响企业资质，但不承担赔偿责任

C.罚款且影响企业资质，并承担赔偿责任

D.罚款但不影响企业资质，需承担赔偿责任【答案】：C174.关于标底，下列说法正确的是()。

A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B.招标人必须编制标底

C.招标人可以规定最高和最低投标价格

D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件【答案】：D175.某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程，该工程的档案应当（）向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

A.监理单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.各参与单位【答案】：C176.工程监理单位与建设单位之间属于（）合同关系。

A.行纪居间

B.技术服务

C.委托代理

D.工程承包【答案】：C177.甲、乙签订了房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将其合同中的全部权利转让给丙则此合同转让属于()变更。

A.主体

B.标的

C.权利

D.义务【答案】：C178.施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。

A.建设单位

B.公安部门

C.人民法院

D.建设主管部门【答案】：B179.下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害【答案】：D180.在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，()或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A181.与保险人订