2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试高频题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门

2、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法

3、（2020年真题）某工作计划进度和实际进度横道图如下图所示，图中表明的正确信息是（）。A.前6周连续施工B.第2周进度正常C.第4周末进度正常D.第6周进度正常

4、工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

5、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

6、某工程在施工过程中，因不可抗力造成如下损失：（1）在建工程损失10万元；（2）承包人受伤人员医药费和补偿金2万元；（3）施工机具损坏损失1万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，共索赔13.5万元。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，项目监理机构应批准的索赔金额为（）万元。A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5

7、建技工程竣工决算时，新增固定资产价值计算的对象是已经完成并经验收鉴定合格的()A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程

8、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值

9、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20

10、（2017年真题）拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用（）审查施工图预算。A.标准预算审查法B.对比审查法C.“筛选”审查法D.重点审查法

11、项目监理机构对工程质量巡视的内容不包括（）。A.特种作业人员是否持证上岗B.施工现场管理人员是否到位C.使用的材料、构配件和设备是否合格D.监督关键部位、关键工序的施工情况

12、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。A.关键线路上不存在虚工作B.关键线路是总持续时间最短的线路C.工程网络计划中只有一条关键路线D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移

13、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，属于工程进度控制的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同

14、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013规定，建安工程造价中的利润包含在（）中。A.分部分项工程费B.其他项目费C.措施项目费D.规费

15、工程质量统计分析中，能随时判明生产过程中质量是否处于稳定状态的方法是（）。A.控制图法B.分层法C.排列图法D.相关图法

16、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级

17、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。A.抗拉强度和抗剪强度试验B.冷弯试验和耐高温试验C.屈服强度和疲劳强度试验D.拉力试验和弯曲性能试验

18、在建设工程实施阶段，监理工程师进度控制的任务是（）。A.审查工程项目建设总进度计划B.审查施工单位提交的进度计划C.编制建设工程设计总进度计划D.划分施工标段并编制相应的实施计划

19、加强隐蔽工程质量验收和资料管理，是基于工程质量具有()的特点而提出的要求。A.影响因素多B.波动大C.终检局限性D.评价方法特殊性

20、某工程有A、B两项工作，分为3个施工段（A1A2A3，B1B2B3）进行流水施工，对应的双代号网络计划如下图所示，相邻两项工作属于工艺关系的是（）。A.A1A2B.A2B2C.B1B2D.B1A3

21、（2021年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。A.α和β均不宜超过5%B.α不宜超过5%，β不宜超过10%C.α不宜超过3%，β不宜超过5%D.α不宜超过3%，β不宜超过10%

22、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况

23、某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，则（）。A.修补处理B.返工处理C.不做处理D.通过后续工序弥补

24、监理工程师有必要编制施工总进度计划的情况有（）。A.大型建设工程实行施工总承包B.大型建设工程，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位C.建设工程存在分包D.各单位工程已有单位工程施工进度计划

25、为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是（）。A.单位工程动用时间B.土建工程完工日期C.一季度进度目标D.二期（年）工程进度目标

26、某建设项目前两年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率(ic)为10％，则该项目的财务净现值为()万元。A.256.79B.347.92C.351.90D.452.14

27、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度

28、部分费用综合单价中未包括分项工程的()A.措施费、管理费和规费B.措施费、利润和规费C.管理费、规费和税金D.措施费、规费和税金

29、在住建部《关于印发2012年工程建设标准规范制订修订计划的通知》中，包含的有关BIM的标准是()。A.建筑工程设计信息模型制图标准B.建筑工程信息模型修改标准C.建筑工程设计信息模型交付标准D.建筑工程设计信息模型分类和编码标准E.制造业工程设计信息模型应用标准

30、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。A.鼓励全员参与B.坚持与供方互利的关系C.不断改善管理的系统方法D.持续改进

31、在审理甲交通肇事案件的过程中，甲与被害人和解，适用当事人和解的公诉案件诉讼程序，下列选项中正确的有：A.甲与被害人和解，审理法院应当主持制作和解协议书B.甲与被害人和解，和解协议中可以约定对甲减轻处罚C.甲的哥哥经过甲的同意，可以代甲与被害人和解D.若被害人伤重死亡，被害人的姐姐可以与甲和解

32、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件

33、分部工程质量验收应符合的规定是()。A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整B.所含检验批的质量验收记录应完整C.主控项目的质量经抽样检验均应合格D.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

34、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变

35、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目

36、某工程采购的国产标准设备，设备制造厂交货地点出厂价为50?万元，设备包装费用为2万元，运输及装卸费用为4万元，采购与保管费用为1万元。则该设备的购置费用为（）万元。A.50B.52C.54D.57

37、工程竣工验收过程中，参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，应()。A.由建设单位最终裁定B.由建设单位、监理单位协调处理C.请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理D.由建设单位、工程质量监督机构协调处理

38、承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制()和选择工程勘察单位。A.工程勘察任务书B.工程勘察工作计划C.工程勘察方案D.工程勘察成果评估报告

39、下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（）。A.进度控制的方法和措施B.进度计划协调性分析C.工程材料的进场安排D.保证工期的技术组织措施

40、根据《标准施工招标文件》，施工过程中发现文物、古迹，则停工期间承包商可索赔（）。A.工期，费用和利润B.工期和费用，不能索赔利润C.工期，不能索赔费用和利润D.费用，不能索赔工期和利润

41、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（）确定需要旁站的关键部位、关键工序。A.监理实施细则B.施工组织设计C.监理规划D.设计图纸

42、某工程设计有四个备选方案，经论证，四个方案的功能得分和单方造价如下表。按照价值工程原理，应选择的最优方案是（）。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案

43、某建设工程项目的设备及工器具购置费为2500万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1500万元，基本预备费率为10％，则该项目的基本预备费为()万元。A.200B.400C.600D.450

44、某分项工程所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价依次为424元/m2、400元/m2、396元/m2，若风险系数为5%。则调整后的单价为（）元/m2。A.400B.398C.424D.392

45、收到施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及相关资料后，（）应组织监理人员进行工程质量竣工预验收。A.建设单位法人代表B.建设单位现场代表C.总监理工程师D.专业监理工程师

46、在卓越绩效模式标准框架图中，（）是连接两个三角的“链条”，转动着PDCA循环。A.领导作用B.战略C.过程管理D.测量.分析与改进

47、监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。A.对加工作业条件的控制B.对工序产品的检查与控制C.对生产人员上岗资格的审查D.对不合格零件的处置

48、下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。A.拉条灰B.拉毛灰C.洒毛灰D.纸筋石灰

49、项目监理机构在施工阶段投资控制的组织措施包括（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图C.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性D.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

50、关于设备采购的质量控制，以下说法错误的是（）。A.成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B.总包单位采购，采购方案由总包编写报监理单位批准C.建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案D.向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

51、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修

52、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是A.被害人的近亲属B.附带民诉原告人C.自诉人D.公诉人

53、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.24

54、工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。A.改进施工工艺和施工技术B.实行包干奖励，提高奖金数额C.采用更先进的施工机械D.增加劳动力和施工机械的数量

55、下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是（）。A.认真实施设计进度计划B.编制切实可行的设计总进度计划C.编制阶段性设计进度计划D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

56、某项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨。用资金周转率法估算的项目建设投资为()万元。A.3000B.30000C.45000D.67500

57、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

58、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()A.主控项目B.一般项目C.基本项目D.保证项目

59、当钢材标称屈服强度大于690MPa或供货状态为调质状态时，应以焊接完成（）h后无损检测结果作为验收依据。A.24B.48C.72D.96

60、关于我国政府对外国人的待遇，下列说法错误的是A.持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习B.外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务C.一国可以在给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人D.我国境内的外国使领馆可对中国人进行庇护

61、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作J的最早开始时间是（）。A.10B.12C.14D.21

62、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四

63、砖砌体的1形转角处留槎的要求是()。A.留直槎B.留斜槎C.留直槎或斜槎D.留直槎加密拉结筋

64、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？()A.10万元以上30万元以下B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下

65、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布

66、关于抽样检验的说法，正确的是()。A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数

67、实物量法与预算单价法编制施工图预算的主要区别是（）。A.收集的资料不同B.工程量计算规则不同C.采用的定额不同D.计算工料机费用的方法不同

68、施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.建设工程监理规划D.建设工程监理大纲

69、组织流水施工时，成倍节拍流水施工的特点（）。A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业施工队数大于等于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系

70、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。A.主要工种B.施工工艺C.施工特点D.设备类别

71、投标文件中已标明价格，经算数性错误修正（如有），且承包人已确认的工程量清单，称为（）。A.分部分项工程量清单B.招标工程量清单C.工程量清单计价表D.已标价工程量清单

72、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27

73、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，在审核中勤奋，并具有判断力，这体现了内部审核的原则中的（）。A.职业素养B.道德行为C.公正表达D.独立性

74、某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为()天。A.4B.5C.6D.8

75、工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零

76、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

77、某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：d）,其中G工作的最早完成时间和最迟完成时间是（）。A.11和19B.19和21C.21和21D.19和19

78、建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令（）。A.重新施工B.重新备案C.停止使用D.重新绘制施工图纸

79、对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法

80、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上二、多选题

81、下列关于我国土地使用权出让最高年限的表述不正确的是()。A.商业、旅游、娱乐用地40年B.文教、卫生、体育用地50年C.居住用地70年D.科技工业开发区用地90年

82、项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。A.进度计划的合理性和可行性B.技术经济定额的合理性和可行性C.设计准备工作计划的完整性D.材料设备供应计划的合理性

83、对于二次深化设计，应组织深化设计单位与原设计单位充分协商沟通出具深化设计图纸，由（）审核会签，以确认深化设计符合总体设计要求.A.原设计单位B.监理单位C.施工单位D.构件制作单位

84、施工过程中，发包人要求提前竣工并征得承包人同意、商定相关措施、修订进度计划后，其提前竣工或赶工补偿费用，不包括（）。A.新增加投入人工的报酬B.不经济使用人工和机械而增加的费用C.赶工引起的企业管理费增加D.材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加

85、（2022年真题）关于见证取样及相关人员的说法，正确的是（）。A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案C.取样完成后，负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格

86、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用

87、（）是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。A.建设工程进度控制B.设计进度控制C.监理进度控制D.设计准备进度控制

88、采用相关图法分析工程质量时，散布点形成一团或平行于x轴的直线带，说明两变量之间的关系为（）。A.负相关B.不相关C.正相关D.弱正相关

89、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是()＜br>A.工作C和工作DB.工作A和工作BC.工作C和工作ED.工作B和工作D

90、建筑安装工程造价中安全文明施工费的计算基数可以是（）。A.定额人工费B.定额材料费C.定额机械费D.定额分部分项工程费+定额中全部的措施项目费

91、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（）。A.人员培训B.文件规定C.时间管理D.行为到位

92、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量

93、在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%

94、绘出直方图后，若出现折齿型时，很可能是由（）造成的。A.分组数据不当B.原材料发生变化C.数据收集不正常D.临时他人顶班作业

95、某工程，直接工程费为500万元，以直接费为基础计算建筑安装工程费。其中，措施费为直接工程费的5%，间接费费率为10%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%，该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。A.612.05B.616.40C.618.91D.621.08

96、工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。A.改变关键工作之间的逻辑关系B.组织关键工作平行作业C.组织关键工作搭接作业D.压缩关键工作的持续时间

97、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天

98、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构

99、单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由（）确认。A.总监理工程师B.建设单位代表C.设计单位代表D.各单位验收人员共同

100、工程项目竣工投产后，新增的无形资产是()A.建设单位管理费B.研究试验费C.建设期利息D.土地使用权

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：发生工程质量缺陷，工程监理单位安排监理人员进行检查和记录，并签发监理通知单，责成施工单位进行修复处理。

2、答案：C本题解析：本题考核知识点为单价合同的计量。A选项，均摊法：如为保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。B选项，凭据法：如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。C选项，断面法：断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。D选项，估价法：如为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。

3、答案：C本题解析：P92-95选项A错误，前6周在第3周有中断；选项B错误，第2周的计划进度为15-6=9，实际进度=15-10=5，进度滞后；选项D错误，第6周的计划进度为80-55=25，实际进度=75-65=10，进度滞后。

4、答案：D本题解析：教材页码P104-109如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，必须采取相应的调整措施；如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。

5、答案：B本题解析：

6、答案：B本题解析：2022/2021版教材P172本题考查的是不可抗力。不可抗力可索赔（1）在建工程损失10万元；（4）工程清理和修复费用0.5万元。承包人受伤人员医药费和补偿金、施工机具损坏损失由承包人负责。

7、答案：B本题解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的，当单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。

8、答案：A本题解析：2022/2021版教材P57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。当样本数n为奇数时，数列居中的一位数即为中位数；当样本数n为偶数时，取居中两个数的平均值作为中位数。

9、答案：B本题解析：同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;

10、答案：B本题解析：2022/2021版教材P126本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。

11、答案：D本题解析：考点:巡视与旁站。巡视应包括下列主要内容：（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格。（3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。（4）特种作业人员是否持证上岗。选项D属于旁站监理人员的主要职责之一。参见教材P120。

12、答案：D本题解析：本题考查的是线路、关键线路和关键工作。选项A错误，关键线路上可能有虚工作的存在。选项B错误，总持续时间最长的线路称为关键线路。选项C错误，工程网络计划中，关键线路可能不止一条。选项D正确，在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移。

13、答案：A本题解析：进度控制的组织措施主要包括:（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工;（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络;（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度;（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等;

14、答案：A本题解析：本题考查重点是“《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中建安工程造价的构成”。《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013规定，建安费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金组成，分部分工程量清单采用综合单价计价，综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施项目清单所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。因此，本题的正确答案为A。

15、答案：A本题解析：考核控制图法。利用控制图区分质量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。参见教材P74。

16、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。

17、答案：D本题解析：教材页码P79-87钢筋主要力学试验包括：拉力试验（屈服强度、抗拉强度、伸长率）；弯曲性能（冷弯试验、反复弯曲试验）。必要时，还需进行化学分析。

18、答案：B本题解析：2021/2020版教材P3本题考查的是工程实施阶段进度控制任务。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。

19、答案：C本题解析：工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠终检来判断产品质量，或将产品拆卸、解体来检查其内在的质量，或对不合格零部件可以更换。而工程项目的终检（竣工验收）无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。这就要求工程质量控制应以预防为主，防患于未然。

20、答案：B本题解析：教材页码P36生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。选项A属于组织关系；选项C属于组织关系；选项D无逻辑关系。

21、答案：A本题解析：2022/2021版教材P64本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。对生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β）可按下列规定采取：（1）主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。（2）一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5%，β不宜超过10%。

22、答案：A本题解析：分包单位资格审核应包括的基本内容：（1）营业执照、企业资质等级证书；（2）安全生产许可文件；（3）类似工程业绩；（4）专职管理人员和特种作业人员的资格。

23、答案：C本题解析：考核工程质量事故处理。某些隐蔽部位结构混凝土表面裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用及外观，也可不做处理。参见教材P194。

24、答案：B本题解析：对于大型建设工程，由于单位工程较多、施工工期长，且采取分期分批发包又没有一个负责全部工程的总承包单位时，就需要监理工程师编制施工总进度计划；或者当建设工程由若干个承包单位平行承包时，监理工程师也有必要编制施工总进度计划。

25、答案：A本题解析：2022/2021版教材P117本题考查的是施工进度控制目标体系。按项目组成分解，确定各单位工程开工及动用日期。各单位工程的进度目标在工程项目建设总进度计划及建设工程年度计划中都有体现。在施工阶段应进一步明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标的实现。建设工程施工进度控制目标体系如下图所示：

26、答案：D本题解析：

27、答案：A本题解析：考核工程质量缺陷的成因。常见质量缺陷的原因：（1）违背建设程序；（2）违反法规行为；（3）地质勘察失真；（4）设计差错；（5）施工与管理不到位；（6）操作工人素质差；（7）使用不合格的原材料、构配件和设备；（8）自然环境因素；（9）盲目施工；（10）使用不当。建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事，例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。

28、答案：D本题解析：部分费用综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险因素。以各分项工程量乘以部分费用综合单价的合价汇总，再加上项目措施费、规费和税金后，生成工程承发包价。

29、答案：B、C本题解析：在住建部《关于印发2012年工程建设标准规范制订修订计划的通知》中，包含的有关BIM标准有：(1)建筑工程信息模型应用统一标准；(2)建筑工程设计信息模型交付标准；(3)建筑工程信息模型存储标准；(4)建筑工程设计信息模型分类和编码标准。所以答案选择BC。

30、答案：D本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。由于改进是无止境的，所以持续改进应是组织的永恒目标。

31、答案：A、C、D本题解析：本题考查当事人和解的公诉案件诉讼程序。根据《刑诉解释》第500条规定：“审判期间，双方当事人和解的，人民法院应当听取当事人及其法定代理人等有关人员的意见。双方当事人在庭外达成和解的，人民法院应当通知人民检察院，并听取其意见。经审查，和解自愿、合法的，应当主持制作和解协议书。”可知，人民法院应当主持制作和解协议书，故，选项A正确。根据《刑诉解释》第501条规定：“和解协议书应当包括以下内容：（一）被告人承认自己所犯罪行，对犯罪事实没有异议，并真诚悔罪；（二）被告人通过向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方式获得被害人谅解；涉及赔偿损失的，应当写明赔偿的数额、方式等；提起附带民事诉讼的，由附带民事诉讼原告人撤回附带民事诉讼；（三）被害人自愿和解，请求或者同意对被告人依法从宽处罚。”可知，和解协议中可以约定“从宽”而不是“减轻”处罚，故，选项B错误。根据《刑诉解释》第498条规定：“被告人的近亲属经被告人同意，可以代为和解。”可知，若甲的哥哥（属于近亲属的范围）经过甲的同意，可以代甲与被害人和解，故，选项C正确。根据《刑诉解释》第497条规定：“符合刑事诉讼法第二百七十七条规定的公诉案件，被害人死亡的，其近亲属可以与被告人和解。近亲属有多人的，达成和解协议，应当经处于同一继承顺序的所有近亲属同意。”可知，若被害人伤重死亡，被害人的姐姐（属于近亲属的范围）可以与甲和解，故，选项D正确。故本题正确答案为ACD。

32、答案：C本题解析：本题考查的是合同价款约定内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

33、答案：A本题解析：本题考核的是分部工程验收合格规定。分部工程质量验收合格应符合下列规定：(1)所含分项工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；(4)观感质量应符合要求。

34、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。组织管理因素：如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。选项A属于资金因素；选项C属于社会环境因素；选项D属于业主因素。

35、答案：D本题解析：2022/2021版教材P162本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，因此必须全部符合有关专业验收规范的规定。

36、答案：D本题解析：本题考查的是设备购置费的组成与计算。该设备的购置费用=50+2+4+1=57（万元）。参见教材P29。

37、答案：C本题解析：建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

38、答案：A本题解析：本题考核的是工程监理单位勘察质量管理的主要工作。工程监理单位应协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。

39、答案：A本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是施工阶段进度控制的内容。施工进度控制工作细则的主要内容：（1）施工进度控制目标分解图；（2）施工进度控制的主要工作内容和深度；（3）进度控制人员的职责分工；（4）与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；（5）进度控制的方法（进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等）；（6）进度控制的具体措施（组织、技术、经济、合同）；（7）施工进度控制目标实现的风险分析；（8）尚待解决的有关问题。

40、答案：B本题解析：本题考查的是索赔的主要类型。施工过程中发现文物、古迹，承包人可索赔工期和费用，不能索赔利润。

41、答案：B本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是巡视与旁站。项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

42、答案：A本题解析：2022/2021版教材P108本题考查的是价值工程的应用。其计算方案（功能价值）的主要步骤，依次包括：（1）计算各方案的功能系数分：F甲=98／（98+96+99+94）=0.2532，F乙=96／（98+96+99+94）=0.2481，F丙=99／（98+96+99+94）=0.2558，F丁=94／（98+96+99+94）=0.2429；（2）计算各方案的成本系数：C甲=1250／（1250+1350+1300+1225）=0.2439，C乙=1350／（1250+1350+1300+1225）=0.2634，C丙=1300／（1250+1350+1300+1225）=0.2537，C丁=1225／（1250+1350+1300+1225）=0.2390；（3）计算各方案的价值系数：V甲=F甲／C甲=0.2532／0.2439=1.038，V乙=F乙／C乙=0.2481／0.2634=0.942，V丙=F丙／C丙=0.2558／0.2537=1.008，V丁=F丁／C丁=0.2429／0.2390=1.016；（4）在四个方案中，甲方案价值系数最高，选为最优方案。

43、答案：C本题解析：本题考核的是基本预备费的计算。该项目的基本预备费的计算过程如下：基本预备费=(设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费)×基本预备费率=(2500+2000+1500)×10％=600万元。

44、答案：A本题解析：2022/2021版教材P168本题考查的是物价变化。调整后的综合单价=396+[424-400×（1+5%）]=400元/m2

45、答案：C本题解析：总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及有关竣工资料，并对工程质量进行竣工预验收。

46、答案：D本题解析：考点:《卓越绩效评价准则》的结构模式与评价内容。“测量、分析与改进”是连接两个三角的“链条”，转动着PDCA循环。参见教材P51。

47、答案：C本题解析：考点:设备制造的质量控制内容。设备制造过程的质量控制：（1）对加工作业条件的控制；（2）对工序产品的检查与控制；（3）对不合格零件的处置；（4）对设计变更的处理；（5）对零件、半成品、制成品的保护。C属于设备制造前的质量控制。参见教材P201～202。

48、答案：D本题解析：根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2011)第4.2.1条，本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。

49、答案：B本题解析：项目监理机构在施工阶段投资控制的组织措施包括：（1）在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。（2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。ACD均为技术措施。

50、答案：B本题解析：考核市场采购设备质量控制。选项B错误，总包单位采购，采购方案由总包编写报建设单位批准。参见教材P197。

51、答案：D本题解析：本题考查的是工程保修阶段的主要工作。工程保修阶段工程监理单位应完成下列工作：定期回访，协调联系，界定责任，督促维修和检查验收。注意题干是选择不包括的，故选项D符合题意。

52、答案：C本题解析：刑事诉讼职能是指根据法律规定，国家专门机关和诉讼参与人在刑事诉讼中所承担的职责、具有的作用和功能。传统诉讼理论认为。刑事诉讼有三种基本职能，即控诉、辩护和审判。控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任，由代表国家行使控诉职能的检察机关和自诉人行使，被害人则在公诉案件中承担辅助性的控诉职能辩护职能相对于控诉职能，指提出对被控诉人有利的事实和理由，维护被控诉人的合法权益，由犯罪嫌疑人、被告人行使，辩护人协助行使审判职能指通过审理确定被告人是否犯有被指控的罪行和应否处以刑罚以及处以何种刑罚，由法院行使我国刑事诉讼主体包括三大类是代表国家行使侦查权、起诉权、审判权、刑罚执行权的国家专门机关，包括公安机关、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、人民检察院、人民法院等二是直接影响诉讼进程并且与诉讼结果有直接利害关系的诉讼当事人，包括犯罪嫌疑人、被告人、被害人、自诉人、附带民事诉讼的原告人和被告人三是协助国家专门机关和诉讼当事人进行诉讼活动的其他诉讼参与人，包括法定代理人、诉讼代理人、辩护人、证人、鉴定人和翻译人员等，后两类统称为诉讼参与人选项A,被害人的近亲属并不属于诉讼参与人，不当选选项B,虽然属于诉讼参与人，但是附带民诉原告人属于民事部分的当事人，并不承担刑诉职能，不当选选项C,自诉人既承担控诉职能，又属于诉讼参与人中的当事人，C正确选项D,公诉人虽然承担控诉职能，但是，并不属于诉讼参与人，不当选

53、答案：D本题解析：2022/2021版教材P32本题考查的是流水施工工期的确定。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程1：3，8，12，15施工过程2：3，7，11，13施工过程3：4，7，11，15（2）错位相减求得流水步距：（3）施工工期T＝ΣK＋Σtn＝（5＋4）＋15＝24（天）。

54、答案：D本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是施工进度计划的调整。组织措施：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）增加每天的施工时间（如采用三班制等）；（3）增加劳动力和施工机械的数量。

55、答案：D本题解析：对于设计进度的监控应实施动态控制，工作包括①在设计工作开始之前，首先应由监理工程师审查设计单位所编制的进度计划的合理性和可行性。②在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。③一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原进度计划进行调整或修订。

56、答案：B本题解析：C=(Q*P)／T=(4500000*lOO)/1.5=30000(万元)。

57、答案：A本题解析：2022/2021版教材P54本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项B，以关键节点为开始节点和完成节点的工作不一定为关键工作；选项C，关键工作与其紧后工作之间的时间间隔不一定为零；选项D，关键线路持续时间最长。

58、答案：A本题解析：建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目即主控项目。“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属主控项目，参见《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

59、答案：B本题解析：2022/2021版教材P89本题考查的是实体检测。钢结构焊缝质量检测，当钢材标称屈服强度大于690MPa或供货状态为调质状态时，应以焊接完成48h后无损检测结果作为验收依据。

60、答案：A、D本题解析：A错误。《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》（2013年9月1日起施行）规定，持学习类居留证件的外国人需要在校外勤工助学或者实习的，应当经所在学校同意后，向公安机关出入境管理机构申请居留证件加注勤工助学或者实习地点、期限等信息。持学习类居留证件的外国人所持居留证件未加注前款规定信息的，不得在校外勤工助学或者实习。B正确。一般地，国民待遇限于民商事和诉讼权利方面，而不适用于政治权利方面。如外国人不享有选举权和被选举权，一般不参加政治活动或政治组织，外国人也不承担服兵役的义务。C正确。这属于差别待遇。差别待遇是指一国给予外国人不同于本国人的待遇，或给予不同国家的外国人不同的待遇。前者一般是指给予外国人和外国法人的权利在有些方面小于本国国民和法人。D错误。庇护是基于领土的行为，关于领土以外的庇护，或称为域外庇护，最常见的是指利用国家在外国的外交或领事机构馆舍、船舶或飞机等作为场所进行的庇护。这种庇护是没有一般国际法根据的，我国不承认域外庇护的效力。

61、答案：D本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。I的最早开始时间＝8（A）＋4（E）＋9（F）＝21。

62、答案：D本题解析：本题考核的是价值工程原理的运用。本题的计算过程为：方案一的价值系数=0．61／0．55=1.11；方案二的价值系数=0．63／0．60=1.05；方案三的价值系数=0．62／0．57=1.09；方案四的价值系数=0．64／0．56=1.14；根据价值工程原理确定的最优方案为方案四。

63、答案：B本题解析：砖墙1形转角处施工时，最好连续，如果必须断开时，一应留斜槎(又叫踏步槎)。斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3，多孔空心砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的1/2。非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。

64、答案：A本题解析：暂无解析

65、答案：B本题解析：2022/2021版教材P59本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。正态分布最重要、最常见、应用最广泛。

66、答案：B本题解析：二次抽样检验也称双次抽样检验。如前所述，一次抽样检验涉及三个参数，而二次抽样检验则包括五个参数。

67、答案：D本题解析：2022/2021版教材P124本题考查的是施工图预算的编制方法。实物量法编制施工阁预算的步骤与预算单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和施工机具使用费及汇总3种费用之和方面有一定区别。

68、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补偿。

69、答案：B本题解析：2022/2021版教材P26～28本题考查的是成倍节拍流水施工。选项A是固定节拍的流水施工的特点；选项C是加快的成倍节拍流水施工的特点；选项D成倍节拍流水施工在同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等。

70、答案：C本题解析：分项工程，是分部工程的组成部分。可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

71、答案：D本题解析：2022/2021版教材P129解析：本题考查的是工程量清单概述。根据《计价规范》的规定，工程量清单分为招标工程量清单和已标价工程量清单两大类型。已标价工程量清单。构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括其说明和表格。

72、答案：C本题解析：进口设备的到岸价(CIF)=离岸价(FOB)+国外运费+国外运输保险费=200*6.85+10*6.85+6.5*6.85=1483.025（万元人民币）。

73、答案：A本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是质量管理体系的实施。职业素养：在审核中勤奋，并具有判断力。

74、答案：C本题解析：施工过程数目n=5，施工段数目m=3，工期T=42，流水施工工期T=（m+n-1）t，计算可得t=6。

75、答案：C本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。

76、答案：B本题解析：采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。

77、答案：B本题解析：其中G工作的最早完成时间=11+8=19，最迟完成时间=25-4=21.

78、答案：C本题解析：2022/2021版教材P7本题考查的是工程质量管理主要制度。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用。

79、答案：A本题解析：2022/2021版教材P195本题考查的是工程质量事故处理。对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。

80、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。

81、答案：D本题解析：根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条规定，