2026年全国监理工程师之合同管理考试精准押题卷（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

2、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

3、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A.由被代理人自行承担责任B.由代理人自行承担责任C.由第三人自行承担责任D.由被代理人与代理人承担连带责任

4、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

5、（）的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同

6、总承包合同的承包人（）。A.必须是独立承包人B.可以是联合体，不可以是独立承包人C.可以是独立承包人，不可以是联合体D.可以是独立承包人，也可以是联合体

7、在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。A.提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料B.审查施工进度计划C.办理取得现场外的道路通行权D.约定开工时间

8、下列选项中属于风险型CM的合同计价方式的是（）。A.成本加酬金的计价方式B.固定总价方式C.固定单价方式D.工程量清单方式

9、根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A.技术标准和要求一图纸一已标价工程量清单一投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求一投标函及其附录一图纸一已标价工程量清单D.投标函及其附录一技术标准和要求一图纸一已标价工程量清单

10、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()A.甲B.乙C.丙D.丁

11、建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人

12、下列关于24h回顾法说法正确的是（）。A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物B.3天24h回顾法不必包括休息日C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均D.24h回顾法不存在人日数计算的问题

13、根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构

14、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款

15、合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准

16、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高

17、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

18、根据我国担保法律制度关于抵押权实现的说法，下列表述错误的是（）。A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的先于未登记的受偿C.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押权人所有，不足部分由债务人清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权均已登记的，按照登记的先后顺序清偿

19、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月11日C.8月1日D.8月20日

20、监理人既属于（）一方的人员，但又不同于（）的雇员。A.发包人；承包人B.政府；发包人C.发包人；发包人D.政府；承包人

21、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用

22、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修

23、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A.《施工合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计施工和运营合同条件》

24、根据《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括（）。A.招标公告或投标邀请书B.申请人须知C.已标价的工程量清单D.发包人要求

25、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔

26、在计算标准人折合系数时，是以（）为标准人。A.体重60kg从事轻体力劳动的成年男子B.体重65kg从事轻体力劳动的成年男子C.体重60kg从事轻体力劳动的成年女子D.体重60kg从事中体力劳动的成年男子

27、承包商应从（）起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到（）止，这时工程照管责任应移交给业主。A.开工日期，颁发工程接收证书之日B.开工日期，工程竣工结算之日C.材料设备进场之日，颁发工程接收证书之日D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日

28、（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。A.FOB价B.CIF价C.EXW价D.FCA价

29、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%

30、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

31、（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书

32、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权

33、静态状态相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

34、在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后

35、根据九部委的《标准勘察设计合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意B.勘察人可以自行更换项目负责人C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意D.勘察人应在更换7前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

36、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求

37、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指()。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成

38、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构

39、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）A.1020万元B.1000万元C.980万元D.960万元

40、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。A.一B.两C.三D.四

41、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电.停水.中断道路申报批准手续D.组织设计交底

42、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期

43、膳食调查数据库建立对变量设定的要求正确的是（）。A.被调查者编码变量的长度至少设定为3位B.食物编码的变量长度为6位C.食物的重量的变量长度为6位D.进餐时间的变量长度为1位E.进餐地点的变量长度为2位

44、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日

45、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A.伴随服务属于辅助服务B.伴随服务属于必然发生的服务C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围D.提供伴随服务不得收费

46、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任不包括（）。A.编制施工安全措施计划、应对灾害的紧急预案报送监理人审批B.配置必要的救助物资和器材，配备必要的安全生产和劳动保护设施C.制定安全操作规程，发放安全工作手册和劳动保护用具D.承担工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失

47、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

48、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。A.300B.200C.400D.500

49、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

50、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。A.承包人编制的合同项目的进度计划B.监理人编制的合同项目的进度计划C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

51、承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，属于竣工试验程序中的第（）阶段。A.一B.二C.三D.四

52、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

53、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%

54、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）A.1/2B.2/3C.1/4D.2/5

55、下列指标不属于比的是（）。A.某班女生人数占全班的56.9%B.某地性别比例是105%C.某小区高血压的患病率是10%D.某地2005年贫血发病率为8%E.某班性别比例是105：100

56、（2014年真题）下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所

57、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。A.对招标文件实质性要求存在偏差B.对招标文件非实质性要求存在偏差C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围

58、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函

59、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

60、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务

61、在AIA合同中的C序列，是（）。A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同B.总承包商与分包商之间合同的文本C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与建筑师之间合同的文本

62、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。A.发出开始勘察通知B.勘察现场设备机具的布置和架设C.支付合同价款D.提供勘察资料

63、由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（）承担。A.发包人B.勘察单位C.设计人D.监理单位

64、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。A.4月1日B.3月1日C.3月20日D.4月10日

65、根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()A.满足主要材料订货的需要B.满足非标准设备制作的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要

66、甲企业与乙银行签订一份50万元的贷款合同，丙企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业印章。现甲企业逾期没有还款，对于该债务清偿表述正确的是（）。A.由于保证方式、范围、期间均没有明确约定，该保证合同无效B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任C.乙银行仅有权要求丙企业对50万元债务本金承担责任D.乙银行有权直接要求丙企业对50万元债务及利息、罚息承担责任

67、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？()A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层B.倒置式屋面可不做隔汽层C.可采用防水砂浆做隔汽层D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设

68、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()A.不成立B.成立C.无效D.可撤销

69、承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。A.7B.14C.21D.28

70、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。A.1-2B.1-3C.2-4D.2-5

71、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

72、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A.12B.24C.36D.48

73、非语言传播包括（）。A.类语言B.动态体语C.时间语言D.静态体语E.空间语言

74、（）反映了烹调过程中，食物总质量的变化。A.重量损失因子（WLF）B.重量保留常数（WRC）C.重量损失系数（WLI）D.重量保留因子（WRF）

75、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28

76、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价

77、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作

78、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。A.勘察或设计费用清单B.勘察设计机构设置及岗位职责C.联合体协议书D.法人代表人身份证明

79、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

80、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理二、多选题

81、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是()。A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求

82、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天

83、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人应当完成的工作。A.负责施工现场的安全保卫B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作C.审查施工实施方案D.组织设计交底

84、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

85、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制D.资格预审文件的获取时间应当不少于3个工作日

86、关于合同形式的说法，正确的是()A.合同法对合同形式的要求是以要式为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子邮件不是合同的书面形式

87、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。A.进度管理B.安全管理C.质量管理D.合同管理

88、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是（）。A.发包人提供图纸延误B.不利的物质条件C.隐蔽工程重新检验质量合格D.监理人指示错误

89、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内

90、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

91、根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价

92、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。A.定金或预付款应专用与本工程的设计B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

93、根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障

94、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表

95、下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（）。A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还

96、某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标

97、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

98、依据FIDIC施工合同条件，工程师颁发的工程接收证书表明()。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算

99、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。A.有效合同B.无效合同C.可变更合同D.效力待定合同

100、（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。A.工程师B.承包人C.监理人D.发包人

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。

2、答案：D本题解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。出现特殊情况需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。参见教材P33。

3、答案：A本题解析：如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任（第一责任），代理人“在被代理人无法承担责任的基础上”负连带责任（第二责任）

4、答案：B本题解析：给潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于5日。申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。其他项目由招标人自行组织资格审查。

5、答案：A本题解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。工程施工合同(ECC)的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。因此，本题的正确答案为A。

6、答案：D本题解析：本题考查的是承包人义务。总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

7、答案：B本题解析：提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料、办理取得现场外的道路通行权、约定开工时间均于发包人的工作。

8、答案：A本题解析：2020/2021版教材P165-166风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。

9、答案：D本题解析：2021教材P92本题考查的是标准施工合同文件。合同文件的优先解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。

10、答案：C本题解析：按评标价从低到高的顺序选择中候选人，不考虑报价的高低。

11、答案：B本题解析：本题考查本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请。

12、答案：C本题解析：婴幼儿膳食调查能用24h回顾法；3天24h回顾法调查通常选择两个工作日和一个休息日进行；24h回顾法存在人日数计算的问题。

13、答案：A本题解析：教材P45[考点]评标、决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。

14、答案：D本题解析：本题考查的是保留金的定义。保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在建设单位手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。

15、答案：B本题解析：考核检验和验收。合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。参见教材P144。

16、答案：B本题解析：2021教材P26知识点：招标准备阶段的工作。选项ACD是公开招标的缺点。

17、答案：A本题解析：知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。教材P90。

18、答案：C本题解析：抵押物折价或者拍卖、变卖所得价款，超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人（不是抵押人）清偿。

19、答案：C本题解析：(2)开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期:但因承包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。

20、答案：C本题解析：本题考查的是监理人。监理人既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。

21、答案：C本题解析：2021教材P71知识点：设备招标的相关规定。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。

22、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ACD均属于建设工程一切险的除外责任。参见教材P16。

23、答案：A本题解析：2020/2021版教材P152-153《施工合同条件》是FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本。

24、答案：A本题解析：标准施工招标文件的组成包括招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准及要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他资料。

25、答案：D本题解析：考核设计施工总承包的特点。选项A，合同责任单一，责任明确；选项B，可以缩短建设周期，由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。设计与施工在时间上可以进行合理的搭接，缩短项目实施的总时间；选项C，可以减少设计变更。参见教材P119～120。

26、答案：A本题解析：标准人折合系数的计算方法是以体重60kg成年男子从事轻体力劳动者为标准人，以其能量供给量10.03MJ（2400kcal）作为1，其他各类人员按其能量推荐量与10.03MJ之比得出各类人的折合系数。

27、答案：A本题解析：本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止，这时工程照管责任应移交给业主。参见教材P155。

28、答案：B本题解析：2021教材P64知识点：材料设备采购招投标报价方式。CIF（指定目的港）价，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

29、答案：D本题解析：考核施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。参见教材P100。

30、答案：A本题解析：如果承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据。

31、答案：B本题解析：2021教材P155知识点：《施工合同条件》典型条款分析。承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。

32、答案：C本题解析：2021教材P123知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。

33、答案：D本题解析：静态状态是指有很少量或没有躯体运动的坐着（如阅读、书写、吃东西、看电视、驾驶、缝纫），相当于能量消耗为O.01kcal/kg体重/min。

34、答案：C本题解析：中标的在提交履约担保后退还，未中标的可马上退还。

35、答案：C本题解析：知识点:勘察项目负责人的相关规定。选项AB，指派项目负责人不需要征得发包人同意，但更换需要。选项D，勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。教材P78。

36、答案：A本题解析：教材P122本题考查的是合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

37、答案：C本题解析：设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针对承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

38、答案：C本题解析：本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

39、答案：C本题解析：评标价=1000-20=980(万元)。

40、答案：B本题解析：本题考查重点是“设备采购合同的主要内容”。《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。因此，本题的正确答案为B。

41、答案：B本题解析：考核承包人的义务。选项ACD，均属于发包人义务。承包人的义务包括现场查勘、编制施工实施计划、施工现场内的交通道路和临时工程、施工控制网、提出开工申请，环境保护措施计划是属于编制施工实施计划的内容。参见教材P97。

42、答案：A本题解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。选项B，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人负责修复；选项C，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止，修复费用由缺陷责任者承担；选项D，承包人原因致使工程不能按原定目标使用时，发包人有权要求延长其缺陷责任期。参见教材P99。

43、答案：B、C、D本题解析：被调查者编码变量的长度至少设定为2位；进餐地点的变量长度为1位。

44、答案：C本题解析：本题考查的是担保方式。定金合同从实际交付定金之日生效。

45、答案：A本题解析：教材P71本题考查的是伴随服务。选项A正确，伴随服务，系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务；选项C错误，提供货物组装和/或维修所需的工具属于伴随服务的范围；选项D错误，卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。如果卖方提供伴随服务的费用未含在采购货物的合同价内，双方应事先就此达成协议，但其费用不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行价格。

46、答案：D本题解析：发包人应负责赔偿工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

47、答案：B本题解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

48、答案：C本题解析：每份午餐提供的钙不应低于400mg。

49、答案：B本题解析：本题考查重点是“施工分包合同概述”。发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。但作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。因此，本题的正确答案为B。

50、答案：C本题解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。合同进度计划是承包人编制并经监理人批复的合同项目的进度计划。

51、答案：A本题解析：本题考查的是竣工验收的合同管理。第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验。

52、答案：A本题解析：本题考查重点是“交货检验”。交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。超过界限范围时，按合同约定的方法计算多交或少交部分的数量。合同内对磅差和尾差规定出合理的界限范围，既可以划清责任，还可为供货方合理组织发运提供灵活的变通条件。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款；采购方同意接受的多交付部分，进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。因此，本题的正确答案为A。

53、答案：A本题解析：2021教材P16本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。

54、答案：B本题解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。

55、答案：A、C、D本题解析：比也称相对比，是表示两个数相除所得的值，说明两者的相对水平，常用倍数或百分数表示。

56、答案：B本题解析：2021教材P8知识点：合同法律关系的构成。合同法律关系主体为自然人、法人和非法人组织。项目经理部不具备法人资格，也不是非法人组织。

57、答案：C本题解析：招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。对于非实质性要求和条件，招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法，投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。

58、答案：B本题解析：暂无解析

59、答案：B本题解析：本题考查重点是“代理关系”。代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；④被代理人对代理行为承担民事责任。因此，本题的正确答案为B。

60、答案：D本题解析：2020/2021版教材P76-78建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。

61、答案：C本题解析：本题考查的是AIA系列合同条件。C系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件。

62、答案：B本题解析：发包人义务：1.遵守法律；2.发出开始勘察通知；3.办理证件和批件；4.支付合同价款；5.提供勘察资料；6.其他义务。

63、答案：A本题解析：知识点:由于第三人原因造成违约责任的承担。一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。教材P88。

64、答案：C本题解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格。或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。

65、答案：B本题解析：初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。而B项为施工图设计应当满足的需要。

66、答案：D本题解析：保证担保的范围没有约定的，按照全部债务承担，包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。保证期间没有约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。保证方式没有约定，按照连带保证

67、答案：C本题解析：C项，隔汽层只能选用防水卷材或防水涂料，不可选用防水砂浆。

68、答案：B本题解析：合同形式欠缺的法律后果：当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。

69、答案：B本题解析：本题考查的是变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

70、答案：B本题解析：建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人，并标明排列顺序

71、答案：B本题解析：2020/2021版教材P93-95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

72、答案：D本题解析：2020/2021版教材P121承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

73、答案：A、B、C、D、E本题解析：非语言传播包括动态体语、静态体语、类语言和时空语言。其中，时空语言又分为时间语言和空间语言。

74、答案：D本题解析：重量保留因子（WRF）反映了烹调过程中，食物总质量的变化（水分、蛋白、碳水化合物、脂肪等）。一般计算公式为：WRF%=烹调后食物的质量（g）÷烹调前食物的质量（g）×100%。

75、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P78。

76、答案：B本题解析：教材P104本题考查的是工程款支付管理。合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。

77、答案：B本题解析：（一）承包人文件1、承包人文件是指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件，其中最主要的是设计文件。2、需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间，还需约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限。3、监理人未在约定的期限内提出否定的意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。不论是监理人批准或视为已批准的承包人文件，均不影响监理人在以后拒绝该项工作的权力。

78、答案：B本题解析：考核工程勘察设计招标文件的编制。勘察纲要或设计方案应包括下列内容：（1）勘察设计工程概况；（2）勘察设计范围及内容；（3）勘察设计依据及工作目标；（4）勘察设计机构设置及岗位职责；（5）勘察设计说明，勘察、设计方案；（6）拟投人的勘察设计人员；（7）勘察设备（适用于勘察投标）；（8）勘察设计质量、进度、保密等保证措施；（9）勘察设计安全保证措施；（10）勘察设计工作重点和难点分析；（11）对本工程勘察设计的合理化建议等。选项ACD是工程勘察、设计招标文件中的内容。参见教材P32～P33。

79、答案：D本题解析：2020/2021版教材P99-102本题考查的是施工进度管理。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担。

80、答案：A本题解析：英国NEC工程施工合同文本的条款规定，是基于当事人双方信誉良好、履行合同诚信基础上设定的条款内容，施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定的二元管理模式。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。虽然合同涉及的相关方中也有工程师，但他的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履