2026年全国一级建造师之一建工程法规考试重点试卷（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于建筑工程施工许可的表述，不正确的有()。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起40天内开工B.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告C.中止施工满1年的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证D.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，应当申请延期

2、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的()。A.自愿性B.专业性C.独立性D.快捷性

3、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般

4、（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

5、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。A.可以收取费用B.不能收取费用C.如需组织专家论证，可收取费用D.如需现场查验，可收取费用

6、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元

7、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

8、根据《建设工程质量管理条例》的规定，（）应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。A.建设单位B.设计单位C.监理单位D.施工单位

9、施工单位在施工过程中，因操作不当，塔吊倒塌致路人受重伤，产生的债称为（）。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理D.不当得利

10、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项目业主住所地

11、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,撤销了该合同，则该合同自（）起不发生法律效力。A.人民法院决策撤销之日B.合同订立时C.人民法院受理请求之日D.权利人知道可撤销事由之日

12、建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A.在投入试生产之日B.投入试生产之日起3个月内C.投入试生产之日前3个月D.分期验收后

13、关于夜间施工，说法正确的是()。（2015）A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

14、建筑法鼓励企业为从事危险作业的人员办理()。A.第三者责任险B.财产人身保险C.社会工伤保险D.意外伤害保险

15、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是()。A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

16、受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为()。A.承诺B.新要约C.要约邀请D.无效合同

17、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝

18、甲施工企业与乙施工企业合并,则原来甲的员工与甲签订的劳动合同()。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效

19、某建材购销合同实行政府指导价，则下列表述中正确的是()。A.供货商逾期交付标的物，遇价格上涨时，按照原价格执行B.供货商逾期交付标的物，遇价格下降时，按照原价格执行C.购买方逾期付款的，遇价格下降时，按照新价格执行D.购买方逾期提取标的物的，遇价格下降时，按照新价格执行

20、某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是()。A.在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任B.在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款D.强制执行建设方后、如若尚欠工程款，可要求商业银行支付

21、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2014A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人身保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人不可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

22、甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。A.经乙同意后方可解除合同B.乙有权要求对方继续履行合同C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D.甲承包商不享有随时解除合同权

23、工程建设项目的质量、安全第一责任人是()。A.总经理B.部门经理C.项目经理D.安全经理

24、下列关于我国仲裁基本制度的说法，错误的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

25、张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求

26、用人单位与劳动者自()建立劳动关系。A.用工之日B.用人单位报劳动保障部门备案之日C.签订合同之日D.劳动者领取工资之日

27、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明B.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

28、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。（2012）A.咨询单位B.总承包单位C.监理单位D.建设单位

29、《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。A.招标公告发布之日B.领取招标文件之日C.提交投标文件的截止之日D.资格预审结束之日

30、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是（）。A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限

31、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全

32、对于建设工程分包的表述中，不正确的是()。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

33、（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款

34、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。A.设计单位B.物业管理单位C.大楼使用者D.建设单位

35、根据《民法典》规定，下列关于限制行为能力人订立合同的表述，错误的是()。A.效力待定B.经法定代理人追认有效C.相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的，视为默认D.纯获利益的合同无须法定代理人追认

36、在证据可能灭失的情况下，诉讼参与人可以申请人民法院（）。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全

37、根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。2018真题A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

38、各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交（）讨论决定。A.上级法院院长B.审判委员会C.首席仲裁员D.高级法院审判委员会

39、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以申请()。A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉

40、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是()。A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期间B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

41、国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满()个月，即行公布。A.6B.12C.18D.24

42、下列法规中，属于部门规章的是()。（2015）A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》

43、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

44、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（），向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5日内B.10日内C.15日内D.20日内

45、关于招标的说法，正确的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

46、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处（）的罚款。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上20万元以下C.20万元以上50万元以下D.50万元以上100万元以下

47、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的()。A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则

48、对于环境保护“三同时”制度，下列说法不正确的是（）。A.建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用B.环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分C.建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行D.建设项目竣工后，建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收

49、聘用企业与注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册,注册建造师要求注销注册或变更注册的,()。A.注册建造师应向国务院建设主管部门申请B.建设主管部门应先行调解,调解不成的,及时办理注销手续C.注册建造师应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料D.建设主管部门经向原聘用企业核实,聘用企业提出书面异议的,不予办理注销注册或变更注册

50、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按()征收环境保护税。A.45%B.55%C.65%D.75%

51、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A.若乙要求甲支付约定的违约金过分高于损失，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

52、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

53、某建筑工程在城市住宅区内，主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑，使用的机械设备可能产生噪声污染，建筑公司必须在浇注施工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A.3B.5C.10D.15

54、某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（）。A.1月15日B.1月20日C.1月25日D.1月30日

55、建设工程竣工时发现的非施工单位原因的质量问题或质量缺陷,施工单位也有义务修复或返修,其返修的费用和造成的损失应由()承担。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.责任方

56、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）。A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持

57、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。A.每年B.每半年C.每季度D.每月

58、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是()。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任

59、根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定，部分使用政府投资的建设项目按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。（2015）A.3%B.5%C.10%D.15%

60、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。2016A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

61、假冒他人专利，情节严重的，应判处()。A.3年以下有期徒刑或拘役B.5年以下有期徒刑或拘役C.3年以上7年以下有期徒刑D.5年以上8年以下有期徒刑

62、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

63、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

64、下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

65、施工现场所使用的安全警示标志（）。A.可根据建筑行业特点自行制作B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置C.必须符合国家标准D.必须以图形表示

66、根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。2018真题A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

67、《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

68、建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是，()。A.因工伤被鉴定为限制民事行为能力人B.其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼C.其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育D.执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

69、为防止因活动房屋产品质量不合格导致生产安全事故发生,施工现场临时搭建的装配式活动房屋,应当选择具有()的正规生产厂家产品。A.生产许可证B.安全许可证C.销售许可证D.产品合格证

70、某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声

71、当仲裁庭由3名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由（）。A.仲裁委员会主任指定B.仲裁庭指定C.一方当事人选择D.仲裁委员会指定

72、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。（2014）A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

73、某现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有的（）。A.应急处理权B.紧急避险权C.拒绝作业权D.回避求救权

74、关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。A.举证期限只能由法院指定B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长

75、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.死亡20人，直接经济损失1000万B.重伤30人，直接经济损失2000万C.死亡50人，直接经济损失8000万D.重伤9人，直接经济损失900万

76、根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。2016A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

77、根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，（）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。A.项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位

78、项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。A.安全生产管理机构B.专职安全生产管理人员C.项目负责人D.安全生产领导小组

79、下列选项中不能提起行政复议的行为是()。A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

80、（2020年真题）根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决二、多选题

81、下列责任中，不属于建设单位安全责任的是（）。A.提供安全施工措施资料的责任B.对拆除工程进行备案的责任C.提供安全生产费用的责任D.进行安全生产教育培训的责任

82、发包人收到竣工结算报告及资料后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算报告及资料。对此情形,下列说法中正确的是()。A.此约定写入合同,也属无效条款B.合同中有此约定,才能作为结算依据C.这是法定的视为认可竣工结算报告及资料的情形D.合同中有此约定,也不能作为结算依据

83、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。（2015）A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定

84、（2019年真题）关于核验施工许可证的说法,正确的是()A.中止施工经核验符合条件期间,由建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验

85、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚或行政处理

86、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标文件不包括以下各项中的（）。A.合同主要条款B.投标人须知C.评标标准和方法D.施工组织设计

87、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12B.36C.48D.24

88、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A.具备一定的施工管理实践经验和资历B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平C.具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平

89、当事人订立合同后合并的，由（）行使合同权利，履行合同义务。A.原法人B.合同约定的当事人C.原法人的上级主管机关D.合并后的法人或者其他组织

90、合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量

91、下列纠纷属于行政纠纷是()。A.李某对于工资支付和单位发生的纠纷B.施工单位和建设单位对于工程质量的纠纷C.施工单位和租赁公司关于机械租赁的纠纷D.施工单位对于环保局的罚款产生纠纷

92、在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

93、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业

94、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A.合同履行地B.合同签订地C.原告住所地D.标的物所在地

95、甲、乙两个公司在建设工程施工合同中约定了仲裁条款，施工过程中，双方发生了争议，甲公司主张进行仲裁，乙公司不同意，那么，应当采取的纠纷处理方式为（）。A.仲裁B.诉讼C.调解D.和解

96、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

97、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

98、当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信

99、根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构

100、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是（）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：2021/2020版教材P61建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。

2、答案：B本题解析：专家裁案，是民商事仲裁的重要特点之一。仲裁机构的仲裁员是来自各行业具有一定专业水平的专家，精通专业知识、熟悉行业规则，利于公正高效处理纠纷，确保仲裁结果公正准确。

3、答案：B本题解析：本题考核的是生产安全事故的等级划分标准。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

4、答案：A本题解析：P318-321县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的,建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

5、答案：B本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可。建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，不得收取费用。

6、答案：C本题解析：本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。200x20%*2+10=90万元。

7、答案：B本题解析：B项：根据《招标投标法》的规定，任何单位违反本法规定，限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的，为招标人指定招标代理机构的，强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的，或者以其他方式干涉招标投标活动的，责令改正；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予警告、记过、记大过的处分，情节较重的，依法给予降级、撤职、开除的处分。

8、答案：B本题解析：本题考核的是设计单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

9、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程债权制度。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。

10、答案：A本题解析：建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

11、答案：B本题解析：2006年建设工程法规真题第46题《民法典》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。因此合同被撤销的，合同的无效追溯到订立时。

12、答案：B本题解析：根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

13、答案：D本题解析：《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。

14、答案：D本题解析：2021/2020版教材P43《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保费。

15、答案：B本题解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

16、答案：B本题解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127该题主要考察的是：实质性变更的法律后果承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

17、答案：C本题解析：C项：大雨过后散水局部下沉是因为散水地基内的垃圾等杂物未清理干净，或地基未按规范规定分层夯实引起散水裂缝或散水施工时，没有按规定留置好伸缩缝，或缝宽过窄，不足以承受胀缩的需要，这是施工单位施工质量不合格的原因造成的。根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。因此，C项正确。

18、答案：D本题解析：2021、2020版教材P152/2019版教材P151用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

19、答案：A本题解析：2021、2020版教材P177/2019版教材P176执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

20、答案：D本题解析：2021/2020版教材P35当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。

21、答案：B本题解析：本题考查的是保险概述。选项B保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。选项C投保人、被保险人可以为受益人。选项D投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。

22、答案：C本题解析：2021、2020版教材P175/2019版教材P173承揽合同是定作人为了满足其特殊需求而订立，承揽人是根据定作人的指示进行工作，如果定作人于合同成立后由于种种原因不再需要承揽人完成工作的，允许定作人解除合同。但是，定作人解除合同的前提是赔偿承揽人的损失。

23、答案：C本题解析：2021/2020版教材P232/2019版教材P231《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

24、答案：A本题解析：裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事项再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。

25、答案：C本题解析：2011年建设工程法规真题第48题

26、答案：A本题解析：2021、2020版教材P149/2019版教材P148用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。

27、答案：A本题解析：安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚于架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装单位应与使用单位签订安全协议书。安装单位将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

28、答案：B本题解析：根据《建筑法》的规定，建设工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

29、答案：C本题解析：C正确，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

30、答案：C本题解析：《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时的工时制度。用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日。选项AB正确。企业中的高级管理人员、外勤人员、推销人员、部分值班人员和其他因工作无法按标准工作时间衡量的职工，可以实行不定时工作日制。选项C错误。因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。在发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全需要紧急处理，或者生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的以及法律、行政法规规定的特殊情况的，延长工作时间不受上述限制。选项D正确。

31、答案：B本题解析：P269-273确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件：(1)抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；(2)经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；(3)做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；(4)尽量使现场少受破坏。

32、答案：A本题解析：2021、2020版教材P114/2019版教材P113分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。

33、答案：C本题解析：P224住房城乡建设主管部在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。

34、答案：D本题解析：2010年建设工程法规真题第66题

35、答案：C本题解析：《民法典》规定，限制行为能力人订立的合同为效力待定合同。限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的合同，不必经法定代理人追认。相对人可以催告法定代理人在1个月内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。

36、答案：D本题解析：所谓证据保全，是指在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以固定和保护的制度。《民事诉讼法》规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。

37、答案：C本题解析：本题考查的是行政复议范围和行政诉讼受案范围。人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：（1）国防、外交等国家行为：（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令：（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。

38、答案：B本题解析：2005年建设工程法规真题第29题

39、答案：A本题解析：2021、2020版教材P362/2019版教材P361裁定不予执行：（1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2)裁决的事项不厲于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4)裁决所依据的证据是伪造的；（5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6)仲栽员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申漳撤销裁决。此外，人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起六个月内提出。

40、答案：B本题解析：委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。选项A正确。法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。在建设工程活动中，通过委托代理实施民事法律行为的情形较为常见。选项B错误。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。选项C正确。《民法典》规定，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。D选项正确。

41、答案：C本题解析：2021/2020版教材P26国务院专利行政主管部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合《专利法》要求的，自申请日起满18个月，即行公布。国务院专利行政主管部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

42、答案：D本题解析：我国规范性文件名称有如下规律：法律*****法如《安全生产法》法规*****条例行政法规（全国）或者地方法规（带地名）如《建设工程质量管理条例》，《北京市建筑市场条例》规章*****规定，******办法如部委规章（全国）或者地方政府规章（带地名）《招标公告暂行办法》，《安徽省建设工程造价管理办法》

43、答案：D本题解析：教材P142【知识点】合同权利义务的转让。债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。

44、答案：C本题解析：2005年建设工程法规真题第57题根据《中华人民共和国招标投标法》第四十七条规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

45、答案：B本题解析：A错误，非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B正确，招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。C错误，开标由招标人主持。D错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封。

46、答案：D本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

47、答案：A本题解析：2021、2020版教材P125/2019版教材P124诚实信用原则主要包括：(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应当根据合同的性质、目的和交易习惯，履行及时通知、协助、提供必要条件、防止损失扩大、保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，也称为后契约义务。

48、答案：C本题解析：C项：根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条的规定，建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。因此C项表述错误。

49、答案：C本题解析：2021/2020版教材P79聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当申请及时办理变更注册或注销注册。聘用企业和注册建造师解除劳动合同关系后无故不办理注销注册或变更注册的，注册建造师可向省级建设主管部门申请注销证书和执业印章。注册建造师申请注销证书或变更注册的，应当提供与原聘用企业解除劳动合同关系的有效证明材料，建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在7日内没有提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。

50、答案：D本题解析：2021/2020版教材P49纳税人放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。

51、答案：B本题解析：2021、2020版教材P137/2019版教材P1361.因为丙已经办理了该房屋的过户手续，所以丙拥有了该房屋的所有权；2.甲没有履行其与乙签订的买卖合同规定的义务，应承担违约责任；3.《民法典》规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

52、答案：B本题解析：招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保。

53、答案：D本题解析：2021、2020版教材P196/2019版教材P195《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

54、答案：A本题解析：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

55、答案：D本题解析：2021版教材P303/2020版教材P302/2019版教材P301对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

56、答案：C本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

57、答案：B本题解析：2021版教材P270/2020版教材P269/2019版教材P268生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

58、答案：C本题解析：未约定保证方式的视为连带责任保证，保证期间为债务履行期届满6个月，主债权发生转让，保证人继续在原担保范围内承担保证责任。

59、答案：A本题解析：发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。

60、答案：C本题解析：本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院在案件审理前的准备阶段确定当事人的举证期限；选项B，第一审普通程序案件不得少于15日；选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

61、答案：A本题解析：2021/2020版教材P33假冒他人专利，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

62、答案：D本题解析：赔偿损失具有以下特征：（1）赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式；（2）赔偿损失具有补偿性；（3）赔偿损失具有一定的任意性；（4）赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则。

63、答案：A本题解析：建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。安全生产许可证颁发管理机关或者上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；(5)依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。

64、答案：C本题解析：2021/2020版教材P19地役权，是指为使用自己不动产的便利或者提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

65、答案：C本题解析：2012年建设工程法规真题第12题

66、答案：A本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。不得解除的惜形：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的：（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的：（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的：（5）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的。

67、答案：D本题解析：《安全生产许可证条例》规定，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

68、答案：B本题解析：2021/2020版教材P79《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（一）不具有完全民事行为能力的；（二）申请在两个或者两个以上单位注册的；本文来源:考试大网（三）未达到注册建造师继续教育要求的；（四）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（五）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（六）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（七）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（八）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（九）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（十）年龄超过65周岁的；（十一）法律、法规规定不予注册的其他情形。

69、答案：D本题解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

70、答案：A本题解析：2021、2020版教材P195/2019版教材P194本题考察的是：施工现场环境噪声污染的防治。1996年10月颁布的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（以下简称《环境噪声污染防治法》）规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。

71、答案：A本题解析：当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

72、答案：D本题解析：省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由大会主席团发布公告予以公布。省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布。设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报经批准后，由设区的市的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。.

73、答案：B本题解析：本题考核的是从业人员具有的权利。从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。这是从业人员所具有的紧急避险权。

74、答案：C本题解析：人民法院可以根据案件情况指定举证期限。举证期限也可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。当事人在举证期限内不提交证据的，当然承担举证不能的后果。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，经人民法院准许，可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的，可以再次提出延期申请，是否准许由人民法院决定。

75、答案：A本题解析：B选项属于较大事故，C选项属于特别重大事故，D选项属于一般事故

76、答案：D本题解析：本题考查的是文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。

77、答案：D本题解析：2006年建设工程法规真题第5题《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

78、答案：D本题解析：2021/2020版教材P230/2019版教材P229安全生产领导小组的主要职责：安全生产领导小组的主要职责：1)贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；2)组织制定项目安全生产管理制度并监督实施；3)编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；4)保证项目安全生产费用的有效使用；5)组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；6)开展项目安全教育培训；7)组织实施项目安全检查和隐患排查；建立项目安全生产管理档案；及时、如实报告安全生产事故。

79、答案：C本题解析：2021、2020版教材P376/2019版教材P374以下事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：1.不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；2.不服行政机关对民事纠纷作出的其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

80、答案：D本题解析：P1-6地方性法规、规