2026年度长期装修工程监理协议

2026年度长期装修工程监理协议一、双方基本信息,甲方（委托方公司）：乙方（服务方公司）：二、合同标的1.具体品名/服务内容：乙方受甲方委托，对甲方指定的长期装修工程进行全程监理服务。2.规格型号/标准：按照国家相关标准和甲方要求进行监理。3.数量：本次监理服务期限为年，共计次监理。4.单价：人民币元/次。5.总价：人民币元整。三、权利义务条款1.甲方权利义务：1.1甲方应按照合同约定的时间、地点提供监理服务所需的资料和条件。1.2甲方应积极配合乙方开展监理工作，及时解决监理过程中遇到的问题。1.3甲方应在监理过程中提供真实、准确、完整的信息，并对所提供信息的真实性、准确性负责。1.4甲方应在监理过程中对乙方的工作进行监督，并对乙方的工作成果进行验收。2.乙方权利义务：2.1乙方应按照合同约定的时间、地点提供监理服务。2.2乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行监理，确保监理工作的质量和效果。2.3乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况，并及时处理监理过程中发现的问题。2.4乙方应配合甲方对监理工作成果进行验收。3.甲方应在收到货物后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。4.甲方应在监理过程中发现的问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后3个工作日内予以处理。5.乙方应在监理过程中，对甲方提供的资料和条件进行保密。6.甲方应在合同履行过程中，按照合同约定支付监理费用。四、违约责任1.乙方未能按照合同约定的时间、地点提供监理服务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的千分之五作为违约金。2.乙方未能按照国家相关标准和甲方要求进行监理，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。3.甲方未能按照合同约定支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付合同总价的千分之五作为违约金。五、争议解决条款双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。1.本合同金额为人民币元整，甲方应在合同签订后个工作日内支付首期监理费用，剩余费用在监理服务结束后个工作日内一次性支付。2.本合同期限为年，自合同签订之日起生效。3.监理服务费用以人民币结算，甲方应通过银行转账方式支付给乙方。1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。签订日期：年月日4.本合同签订后，甲方应于合同生效之日起三日内向乙方提供工程项目的相关资料，包括但不限于施工图纸、工程量清单、设计变更通知等，以确保乙方能够全面了解工程情况，并据此提供专业的监理服务。5.乙方在监理过程中，应严格按照国家相关标准和甲方要求，对工程进度、质量、安全、环保等方面进行全方位的监督检查。监理过程中发现的问题，乙方应及时向甲方反馈，并提出整改意见。6.甲方对乙方提出的整改意见，应在接到通知后五个工作日内给予回复，并采取相应措施进行整改。如因甲方原因导致整改延迟，甲方应向乙方支付相应的违约金。7.乙方在监理过程中，如需与第三方进行技术交流或协调工作，甲方应给予积极配合，并提供必要的协助。如因甲方原因导致协调工作受阻，甲方应承担相应的责任。8.本合同执行期间，如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方应协商解决。如因不可抗力导致合同无法继续履行，经双方协商一致，本合同可解除，并互不承担违约责任。9.本合同签订后，如需变更合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。12.监理团队将对工程现场进行每日巡查，确保施工符合国家相关标准和甲方要求。例如，在水电安装过程中，监理团队将每天对水电管线的铺设、接头焊接、接地等环节进行检查，确保电气安全。13.在工程进度方面，监理团队将按照合同约定的时间节点，对工程进度进行跟踪。如发现工程进度滞后，监理团队将及时向甲方汇报，并提出调整措施。例如，在2026年7月，监理团队发现某分项工程进度滞后于计划，立即向甲方汇报，并协助甲方协调施工单位，调整施工方案，最终确保工程按期完成。14.在工程质量方面，监理团队将对原材料、施工过程、隐蔽工程等进行严格把控。例如，在建筑材料采购过程中，监理团队将对供应商的资质、产品合格证等进行审核，确保材料质量符合要求。15.在工程安全方面，监理团队将监督施工单位落实安全生产责任制，确保施工现场安全。例如，在施工过程中，监理团队将定期对施工现场的脚手架、电气设备等进行检查，确保安全设施完好。16.在环保方面，监理团队将监督施工单位遵守国家环保法规，减少施工对环境的影响。例如，在施工现场，监理团队将要求施工单位设置围挡、喷淋降尘等措施，降低粉尘污染。17.本合同履行期间，甲方将按照合同约定向乙方支付监理费用，共计人民币100万元，分阶段支付。具体支付时间如下：合同签订后10个工作日内支付首期费用30万元；工程进度达到50%时支付第二期费用30万元；工程进度达到80%时支付第三期费用30万元；工程竣工验收合格后支付尾款10万元。18.乙方在合同履行过程中，如有违反合同约定或造成甲方损失的行为，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。19.双方在合同履行过程中，应保持良好的沟通，共同解决合同履行过程中出现的问题。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。21.乙方应配备一名项目经理，负责监理项目的日常管理工作。项目经理需具备相关资质，并在合同签订后10个工作日内向甲方提交其资质证明文件。22.乙方在监理过程中，如发现施工单位存在不符规范操作或安全隐患，应立即向甲方报告，并提出整改意见。甲方应在接到报告后5个工作日内对整改情况进行审核，并在必要时采取相应措施。23.在工程进度方面，监理团队将严格按照工程进度计划进行监督，确保工程按期完成。例如，针对本项目的主体结构施工，监理团队将要求施工单位在规定时间内完成，并在施工过程中对关键工序进行重点监控。24.甲方在施工过程中，如需对设计变更或增减工程量进行确认，应在变更或增减工程量发生前5个工作日内通知乙方，并由乙方组织相关专家进行评审。25.乙方在监理过程中，如发现设计文件存在缺陷或安全隐患，应及时向甲方报告，并提出修改建议。甲方应在接到报告后10个工作日内组织设计单位进行修改。26.本合同签订后，甲方需为乙方提供必要的办公场所和设施，包括但不限于电脑、打印机、通讯设备等，以确保监理工作的顺利开展。27.乙方在监理过程中，如需对施工单位进行现场巡查，应提前1天通知施工单位，并要求施工单位提供必要的协助。28.甲方在工程验收过程中，如对监理团队的监理成果有异议，可向乙方提出，并由乙方组织相关专家进行复核。29.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，共计30个月。30.双方在合同履行过程中，如需变更合同内容，应书面协商一致，并签订补充协议，作为本合同的组成部分。31.乙方在监理过程中，将按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家标准，对工程的质量进行严格把控。例如，在混凝土浇筑环节，监理团队将要求施工单位按照设计要求和施工规范进行操作，并确保混凝土强度达到设计要求。如发现强度不合格，将要求施工单位重新浇筑，直至合格为止。32.甲方应按照合同约定，按时支付监理费用。监理费用支付方式为按月支付，每月支付监理费用的20%，累计支付至工程竣工验收合格后支付剩余部分。具体支付日期为每月的25日，支付账户为乙方指定的账户。33.本合同签订后，如甲方因故需暂停工程，应提前3个工作日通知乙方，并书面确认暂停原因及预计恢复时间。乙方将根据实际情况调整监理计划，并确保工程恢复施工后监理工作的连续性。34.乙方在监理过程中，将定期向甲方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程进度、质量状况、安全隐患、设计变更等内容。监理报告的提交频率为每月一次，具体时间为每月的28日。35.甲方在收到监理报告后，如有疑问或需要进一步了解的情况，应及时与乙方沟通，乙方将在接到通知后2个工作日内给予回复。36.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。37.乙方在监理过程中，如因自身原因导致监理工作出现重大失误，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。38.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商不成的，按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。39.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。40.甲方在工程开工前，应向乙方提供完整的工程图纸、施工方案、材料清单等相关资料，以便乙方进行监理工作的准备。乙方在收到上述资料后，应在5个工作日内完成监理计划的编制，并报甲方审核。41.乙方在监理过程中，应严格按照国家相关法律法规、行业标准以及本合同约定进行监理工作。对于施工过程中发现的质量问题，乙方应及时通知施工方进行整改，并要求施工方提供整改方案及整改后的验收报告。42.甲方在工程竣工验收合格后，应在15个工作日内向乙方支付合同约定的尾款。如甲方未按时支付尾款，乙方有权暂停监理工作，直至尾款支付完毕。43.本合同签订后，如因不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定延期时间，并相应调整监理计划。在此期间，监理费用按实际监理天数计算。44.乙方在监理过程中，如发现施工方存在违法行为，应及时向相关部门报告，并协助甲方采取措施制止违法行为。45.甲方在工程开工前，应向乙方提供施工方的资质证明、人员配备、设备清单等相关资料，以便乙方对施工方进行评估。46.乙方在监理过程中，应定期对施工方进行现场巡查，确保施工质量符合合同约定。巡查频率为每周一次，具体时间为每周的周二。47.甲方在工程竣工验收合格后，应在30个