建筑工程湿拌砂浆施工合同范本

建筑工程湿拌砂浆施工合同范本前言随着建筑工业化水平的提升和绿色施工理念的深入，湿拌砂浆以其计量准确、质量稳定、施工便捷、绿色环保等显著优势，在各类建筑工程中得到了广泛应用。为明确供需双方的权利与义务，规范湿拌砂浆的供应与使用行为，保障工程质量与进度，降低合同风险，特制定本《建筑工程湿拌砂浆施工合同范本》。本范本旨在为建筑工程中湿拌砂浆的采购与供应提供一套相对完善、公平合理且具有可操作性的合同文本。合同双方在签订合同时，应根据工程项目的具体情况，仔细阅读、充分协商，并对本范本中的各项条款进行适当调整和完善，以确保合同内容的真实、合法与有效。第一条合同双方当事人发包方（以下简称甲方）：法定代表人/授权代表人：注册地址：联系地址：联系电话：邮政编码：承包方（以下简称乙方）：法定代表人/授权代表人：注册地址：联系地址：联系电话：邮政编码：生产资质等级：产品执行标准：第二条工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[工程具体地址]3.工程内容：[简述工程主要功能或类型]4.供应范围：本合同约定的湿拌砂浆用于上述工程的[具体部位，如：主体结构砌筑、内外墙面抹灰、地面找平、防水保护层等]。5.砂浆品种及强度等级：*砌筑砂浆：强度等级[]，数量约[]m³*抹灰砂浆：强度等级[]，数量约[]m³*地面砂浆：强度等级[]，数量约[]m³*其他特殊用途砂浆：[品种及强度等级]，数量约[]m³（以上数量为暂估量，最终结算以双方确认的实际供应量为准）第三条合同文件组成及解释顺序1.本合同协议书2.中标通知书（如适用）3.投标文件及其附件（如适用）4.经双方确认的砂浆供应需求计划表、产品技术参数及质量标准5.双方商定的其他文件（如会议纪要、补充协议等）6.本合同附件上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，按合同文件解释顺序进行解释。解释顺序在前的文件与在后的文件相冲突时，以在前的文件为准；同一顺序文件内容相冲突时，由双方协商解决。第四条合同价款1.单价：本合同湿拌砂浆单价采用[固定单价/可调单价]方式。*砌筑砂浆[强度等级]：单价为人民币[]元/m³（含税）*抹灰砂浆[强度等级]：单价为人民币[]元/m³（含税）*地面砂浆[强度等级]：单价为人民币[]元/m³（含税）*其他特殊用途砂浆[品种及强度等级]：单价为人民币[]元/m³（含税）（以上单价已包含材料成本、生产加工费、运输费、装卸费、管理费、利润、税金及其他所有相关费用，直至砂浆运至甲方指定的施工现场交付地点为止。）2.暂估合同总价：人民币[]元（大写：人民币[]整）。此价格基于上述暂估数量计算，不作为最终结算依据。3.价款调整：*若遇主要原材料（如水泥、砂、粉煤灰等）价格波动超过[]%（含）时，任何一方有权提出价格调整要求，双方应在[]日内协商确定新的单价。协商不成的，按本合同第十三条争议解决方式处理。*因甲方要求变更砂浆品种、强度等级或其他技术参数的，价格应作相应调整，具体由双方另行协商确定。第五条质量标准和验收1.质量标准：乙方供应的湿拌砂浆必须符合《湿拌砂浆》（JG/T230）及国家、行业及地方现行相关标准、规范的要求，并满足甲方提供的工程设计图纸及技术文件的规定。2.乙方质量责任：*乙方应保证所供应的湿拌砂浆质量合格、稳定，并随每批砂浆向甲方提供产品出厂检验报告、合格证等质量证明文件。*乙方应配合甲方及监理单位（如有时）进行的质量抽检，并承担因自身产品质量问题导致的一切返工、维修费用及相关损失。3.验收：*数量验收：乙方将湿拌砂浆运至甲方指定地点后，双方共同对砂浆数量进行核对，可采用[过磅称重换算/车载方量计量/甲方现场签收小票]等方式，具体以[]为准。甲方指定签收人[姓名]，联系方式[]，其签字的送货单为结算依据之一。*外观及稠度验收：甲方在接收砂浆时，应对其外观、稠度等进行目测和简易检测，如有明显异常，有权拒收，并及时通知乙方协商处理。*性能检验：甲方有权在施工现场按规范要求取样送检，乙方应予以配合。送检费用：若检验结果合格，由甲方承担；若不合格，由乙方承担，并承担由此造成的一切损失。4.异议处理：甲方对乙方供应的砂浆质量有异议时，应在收到货物后[]小时内书面通知乙方，乙方应在收到通知后[]小时内派员到场核实处理。逾期未处理的，视为认可甲方提出的异议。第六条供货期限与数量确认1.供货总期限：自[]年[]月[]日至[]年[]月[]日，或按工程进度需求持续供应。2.供货计划：甲方应根据工程进度，提前[]天向乙方提交下一期（一般为[一周/三天]）的砂浆供应需求计划表，明确所需砂浆品种、强度等级、数量及大致送货时间。3.分批供货：乙方应严格按照甲方提交的供应需求计划表组织生产和供货。具体送货时间，甲方应提前[]小时通知乙方，乙方应在接到通知后[]小时内将砂浆送达指定地点。4.数量确认：每月[]日前，双方对上月实际供应的砂浆数量进行汇总核对，签署《湿拌砂浆月度供应结算单》，作为月度付款依据。第七条双方责任与义务（一）甲方责任与义务1.负责向乙方提供必要的工程信息，如施工部位、砂浆技术要求等。2.按合同约定及时向乙方提交砂浆供应需求计划，并提前通知具体送货时间。3.负责提供湿拌砂浆的[卸料点/堆放场地]，并确保现场道路畅通，具备乙方车辆进出及卸料条件。4.负责安排人员在砂浆送达后及时进行数量核对、外观检验和签收，并组织力量及时使用。因甲方原因导致砂浆在现场停留时间过长而影响使用性能的，责任由甲方承担。5.按合同约定及时支付货款。6.负责施工现场的安全管理，为乙方送货车辆及人员提供必要的安全作业环境。因甲方现场管理不当造成乙方人员或财产损失的，由甲方承担责任。（二）乙方责任与义务1.严格按照国家及行业标准、合同约定的质量要求组织生产和供应湿拌砂浆，对产品质量负全部责任。2.配备合格的运输车辆和驾驶员，确保安全、及时、准确地将砂浆送达甲方指定地点。运输过程中发生的一切安全事故及费用由乙方承担。3.随车提供产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件，并对其真实性、准确性负责。4.负责湿拌砂浆在运输和卸料过程中的质量控制，确保送达时砂浆性能符合施工要求。5.指派专业技术人员提供必要的技术指导和售后服务，协助甲方解决砂浆使用过程中出现的技术问题。6.积极配合甲方及监理单位的质量检查和监督。7.承担因自身原因（如供货不及时、数量不足、质量不合格等）造成的甲方工期延误、停工窝工及返工等一切经济损失和违约责任。第八条付款方式与期限1.预付款：本合同[有无]预付款。如有，甲方应在合同签订后[]日内，向乙方支付合同暂估总价[]%的预付款，即人民币[]元。此预付款将在后续批次的货款中逐次扣回。2.进度款（月度结算）：双方每月[]日前完成上月供应量的核对，甲方应在收到乙方开具的符合要求的增值税[专用/普通]发票及《湿拌砂浆月度供应结算单》后[]日内，支付该月结算货款的[]%。3.竣工结算：工程湿拌砂浆供应完毕，双方办理最终结算后[]日内，甲方支付至结算总价款的[]%。4.质量保证金：结算总价款的[]%作为质量保证金。质量保证金在工程竣工验收合格后[]个月内无质量问题（非乙方产品质量原因除外），甲方一次性无息返还给乙方。5.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户名：[]开户行：[]账号：[]第九条违约责任1.甲方逾期付款：甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一天，应按逾期付款金额的[万分之几]向乙方支付违约金。逾期超过[]天，乙方有权暂停供货，由此造成的工期延误等损失由甲方承担。2.乙方供货逾期：乙方未能按甲方通知的时间或供应计划及时供货，每逾期一天（不可抗力因素除外），应向甲方支付违约金人民币[]元。若逾期供货导致甲方工期延误或造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.乙方产品质量不合格：若乙方供应的湿拌砂浆经检验确认质量不合格，乙方应无条件退货、换货，并承担由此给甲方造成的全部经济损失（包括但不限于返工费、材料费、工期延误损失等）。若因质量问题导致重大工程质量事故的，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任。4.乙方供应数量不足：若乙方供应的砂浆数量经双方确认存在短少，乙方应在[]日内补足，并按短少数量乘以单价的[]倍向甲方支付违约金。5.单方违约解除合同：任何一方无正当理由单方解除合同的，应向对方支付合同暂估总价[]%的违约金，并赔偿对方因此遭受的实际损失。第十条不可抗力1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后[]日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。2.遭遇不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复履行合同义务。第十一条保险1.乙方应负责为其运输车辆、人员及在运输、卸料过程中的产品购买足额的保险（包括但不限于交强险、商业三者险、车上人员责任险等），并承担相关费用。2.因乙方未按规定投保或保险coverage不足，导致的任何损失和责任由乙方自行承担。第十二条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可提请工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，按下列第[]种方式解决：1.提交[]仲裁委员会仲裁。2.依法向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、变更与解除1.本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本合同的任何修改、补充，均须经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.除本合同另有约定或法律规定外，任何一方不得单方面解除合同。如确需解除，应提前[]日书面通知对方，并就善后事宜达成一致。第十四条其他约定1.本合同所称“日”均指日历日。2.双方通讯地址及联系方式如有变更，应提前[]日书面通知对方，否则由此产生的送达不能等后果由责任方自行承担。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。4.本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十五条合同份数本合同一式[]份，甲方执[]份，乙方执[]份，具有同等法律效力。（以下