2026年隧道工程施工经销合同

2026年隧道工程施工经销合同甲方：（通用名称：委托方公司）乙方：（通用名称：服务方公司）鉴于甲方需要进行隧道工程施工，乙方具备隧道工程施工的相关资质和经验，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：第一条合同标的1.1品名/服务内容：隧道工程施工。1.2规格型号/标准：符合国家相关标准和规范。1.3数量：详见附件一。1.4单价：详见附件一。1.5总价：人民币壹拾伍拾万元整（￥15,000,000.00）。第二条权利义务2.1甲方权利义务：2.1.1甲方应在合同签订后5个工作日内，向乙方支付合同总价30%的预付款。2.1.2甲方应在施工过程中，按照约定提供必要的施工条件，包括但不限于场地、设备、人员等。2.1.3甲方应在施工过程中，对乙方进行必要的监督和管理。2.1.4甲方应在施工完成后，按照约定对乙方进行验收，并支付剩余款项。2.2乙方权利义务：2.2.1乙方应在收到预付款后30个工作日内，开始施工，并按照约定完成隧道工程施工。2.2.2乙方应保证施工质量，符合国家相关标准和规范。2.2.3乙方应按照甲方的要求，进行施工过程中的变更和调整。2.2.4乙方应按照约定的时间节点，向甲方提交施工进度报告和工程验收报告。第三条付款方式3.1预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付合同总价30%的预付款。3.2验收款：施工完成后，甲方验收合格后10个工作日内，支付合同总价70%的款项。3.3结算款：工程保修期满后，甲方支付剩余款项。第四条交付方式4.1乙方应按照合同约定的工期，完成隧道工程施工，并向甲方交付合格的工程成果。第五条违约责任5.1乙方未按照约定时间完成隧道工程施工的，每日按合同总价的千分之三支付违约金；逾期超过30个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿实际损失。5.2甲方未按照约定支付款项的，每日按未付款项的千分之五支付违约金；逾期超过30个工作日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金和实际损失。第六条争议解决6.1双方因履行合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，提交（填写具体仲裁机构名称或管辖法院）仲裁或诉讼。第七条合同期限、生效条件、份数7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第八条其他8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。,签订日期：年月日附件一：隧道工程施工清单|序号|工程项目|规格型号|数量|单价（元）|总价（元）||----|----|----|----|----|----|,|1|隧道支护|-|-|-|-|,|2|隧道开挖|-|-|-|-|,|3|隧道衬砌|-|-|-|-|,|4|隧道防水|-|-|-|-|,|5|隧道照明|-|-|-|-|,|6|隧道通风|-|-|-|-|,|7|隧道消防|-|-|-|-|,|8|隧道排水|-|-|-|-||9|隧道监控|-|-|-|-|附件二：工程进度计划,|序号|工程阶段|起止时间|主要工作内容|,|----|----|----|----||1|预备阶段|2026年1月1日至2026年1月31日|工程前期准备工作，包括但不限于场地平整、围护结构施工等。||2|施工阶段|2026年2月1日至2026年11月30日|隧道工程施工，包括但不限于支护、开挖、衬砌等。||3|验收阶段|2026年12月1日至2026年12月31日|工程验收，包括但不限于质量、安全、环保等。||4|保修阶段|2027年1月1日至2027年12月31日|工程保修，保证工程质量。|附件三：工程质量管理为确保隧道工程施工质量，双方应严格按照以下质量管理措施执行：1.施工单位应建立健全质量管理体系，确保所有施工人员均经过专业培训，具备相应的施工技能和资质。2.施工单位应严格按照国家相关规范和标准进行施工，对施工过程中的原材料、半成品、成品进行严格检验，确保质量合格。3.施工单位应设立质量监督机构，对施工现场进行定期或不定期的质量检查，发现问题及时整改。4.施工单位应建立质量事故报告制度，对发生质量事故的原因进行分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。5.施工单位应定期对施工人员进行质量意识教育，提高施工人员对质量的认识和重视程度。附件四：安全生产管理为确保隧道工程施工安全，双方应严格按照以下安全生产管理措施执行：1.施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责，确保安全生产。2.施工单位应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。3.施工单位应加强对施工人员的安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。4.施工单位应配备必要的安全防护设施和应急救援设备，确保施工人员在紧急情况下能够得到及时救援。5.施工单位应建立健全安全生产事故报告制度，对发生安全生产事故的原因进行分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。附件五：环境保护措施为确保隧道工程施工过程中的环境保护，双方应严格按照以下环境保护措施执行：1.施工单位应建立健全环境保护责任制，明确各级人员的环境保护职责。2.施工单位应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染物的排放。3.施工单位应加强对施工现场的绿化和美化，提高施工现场的环境质量。4.施工单位应建立健全环境保护事故报告制度，对发生环境保护事故的原因进行分析，制定整改措施，防止类似事故再次发生。5.施工单位应积极参与当地管理部门组织的环保活动，为环境保护事业做出贡献。附件六：合同争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同。附件七：合同解除1.因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。2.合同解除后，双方应按照合同约定进行结算。3.合同解除后，双方应相互配合，共同处理合同解除后的善后事宜。附件八：合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。附件九：违约责任1.若施工单位未按合同约定的时间节点完成隧道工程施工，每延迟一天，应向建设单位支付合同总价款的千分之一作为违约金。2.若建设单位未按合同约定支付工程款，每逾期支付一天，应向施工单位支付合同总价款的千分之一作为违约金。3.若因施工单位施工质量不合格，导致工程返工，施工单位应承担全部返工费用，并赔偿建设单位因此造成的损失。4.若因建设单位原因导致工程停工，建设单位应支付施工单位因停工造成的实际损失，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。附件十：保密条款1.双方对本合同内容以及与合同执行相关的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。附件十一：通知送达1.本合同履行过程中，任何一方发出的通知应以书面形式，通过以下方式送达：,-送达至对方指定的通讯地址；,-以电子邮件形式发送至对方指定的电子邮箱；-以传真形式发送至对方指定的传真号码。2.通知发出后，自发送之日起视为送达。附件十二：合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：,-隧道工程施工图纸；-隧道工程施工组织设计；,-隧道工程施工进度计划；-隧道工程施工安全措施；,-隧道工程施工质量保证措施；,-隧道工程施工环境保护措施；,-隧道工程施工合同争议解决方式；,-隧道工程施工合同解除条件；-隧道工程施工合同生效日期。附件十三：合同附件清单,1.隧道工程施工图纸（附件一）,2.隧道工程施工组织设计（附件二）3.隧道工程施工进度计划（附件三）4.隧道工程施工安全措施（附件四）,5.隧道工程施工质量保证措施（附件五）,6.隧道工程施工环境保护措施（附件六）,7.隧道工程施工合同争议解决方式（附件七）,8.隧道工程施工合同解除条件（附件八）9.隧道工程施工合同生效日期（附件九）附件十四：合同签订日期本合同签订日期为2026年5月15日。附件十五：违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付相当于逾期付款金额千分之二的违约金，并承担相应的利息损失。2.若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总价款千分之二的违约金。3.若因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无条件返工并承担由此产生的全部费用。4.若因甲方原因导致工程延期，甲方应向乙方支付相当于合同总价款千分之二的违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。5.若任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。附件十六：争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签