2026年文旅入驻工程施工合同

2026年文旅入驻工程施工合同合同编号：,签订日期：2026年月日签订地点：一、合同双方委托方（以下简称“甲方”）：服务方（以下简称“乙方”）：二、工程概况,1.工程名称：2.工程地点：,3.工程内容：4.工程规模：,5.工程预算：元三、合同标的,1.标的物：2.标的数量：,3.标的单价：元/单位4.总价款：元四、合同期限,1.开工日期：2026年月日,2.竣工日期：2026年月日,3.工期：天五、双方权利义务1.甲方权利义务：-甲方应按照合同约定，按时足额支付工程款。-甲方应提供施工所需的场地、设备、材料等。-甲方应配合乙方进行施工，确保施工顺利进行。-甲方应对施工过程中的安全问题负责。2.乙方权利义务：-乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成工程。-乙方应遵守国家有关施工规范和标准。-乙方应保证施工过程中的安全，防止事故发生。-乙方应妥善保管施工材料，防止丢失或损坏。六、质量标准1.工程质量应符合国家有关施工规范和标准。2.工程验收合格后，乙方应提供工程保修服务，保修期为年。七、验收方式1.工程验收分为分项验收和竣工验收。2.分项验收由甲方组织，乙方配合。3.竣工验收由甲方组织，乙方、监理单位、设计单位共同参加。八、违约责任1.甲方未按时支付工程款，应向乙方支付%的违约金。2.乙方未按时完成工程，应向甲方支付%的违约金。3.乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方损失。九、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自合同签订之日起年。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他1.本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。代表人（签字）：附件：1.工程设计图纸,2.施工组织设计3.材料清单4.其他相关文件注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。九、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。特别是关于项目的技术秘密、商业秘密及甲方公司的商业策略，乙方应严格遵守保密协议，不得以任何形式向外界透露。2.保密期限自合同签订之日起三年，即自2026年6月15日起至2029年6月14日止。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。如有必要，可邀请双方认可的第三方调解机构介入。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地北京市朝阳区人民法院提起诉讼。十一、其他1.本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。乙方（盖章）：世纪建筑集团有限公司代表人（签字）：张华代表人（签字）：李明,签订日期：2026年6月15日附件：1.工程设计图纸：详见附件一，图纸编号为GD2026001。2.施工组织设计：详见附件二，组织设计编号为SG2026001。3.材料清单：详见附件三，材料清单编号为CL2026001。4.其他相关文件：详见附件四，文件编号为QT2026001。附件内容具体如下：附件一：工程设计图纸,1.设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司,2.设计日期：2026年5月15日3.图纸内容：项目总体设计、结构设计、设备设计等。附件二：施工组织设计,1.施工单位：世纪建筑集团有限公司,2.设计日期：2026年6月10日3.组织设计内容：施工方案、施工进度、质量控制措施、安全管理措施等。附件三：材料清单,1.材料供应商：北京华丰建筑材料有限公司2.材料种类：水泥、砂、石子、钢筋、木材等。3.数量：详见材料清单。附件四：其他相关文件,1.招标文件2.投标文件3.支付证明4.施工验收报告等。合同条款第一条合同标的本合同标的为文旅入驻工程施工项目，包括但不限于以下内容：,1.建筑面积：10,000平方米2.工程内容：建筑主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通空调、消防等,3.工期：自合同签订之日起12个月内完成第二条工程进度1.施工单位应按照施工组织设计中的进度计划执行工程，确保按时完成各阶段工作。2.施工单位每月应向监理单位提交工程进度报告，包括已完成工程量、剩余工程量、关键节点完成情况等。3.监理单位应每月对施工进度进行审核，并在每月末向业主单位提交进度审核报告。第三条工程质量1.施工单位应严格按照工程设计图纸和相关规范进行施工，确保工程质量符合国家标准。2.施工单位应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制。3.施工单位应定期对施工现场进行质量检查，发现问题及时整改，确保工程质量。第四条材料供应1.施工单位应按照材料清单的要求，选择合格的材料供应商，确保材料质量。2.材料供应商应提供符合国家标准的产品合格证明文件。3.施工单位应在材料进场前进行质量检验，合格后方可使用。第五条工程变更1.任何一方因不可抗力或其他原因需要变更工程内容、设计图纸或施工方案时，应提前通知对方，并经双方协商一致后，签订书面变更协议。2.工程变更后的费用调整，应按照合同约定的计价方式计算。第六条付款方式,1.业主单位按照合同约定分期支付工程款，具体支付比例和节点如下：-预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总额的10%；-进度款：根据工程进度报告和监理单位审核意见，每月支付合同总额的20%；,-验收合格后支付：支付合同总额的50%；,-竣工验收合格后支付：支付合同总额的20%；-保修期满后支付：支付合同总额的10%。2.付款方式为银行转账，具体账户信息详见附件。第七条争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。第八条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。第九条其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。附件,1.银行转账支付凭证2.施工单位资质证明文件3.监理单位资质证明文件4.业主单位资质证明文件（以下无正文）第十条施工进度1.施工单位应按照合同约定的工期完成工程，具体工期为自合同签订之日起180日历天。2.施工单位应按月向业主单位提交工程进度报告，详细说明工程进度、已完成工程量、下一阶段计划等。3.施工过程中，如遇不可抗力因素导致工期延误，施工单位应及时通知业主单位，并采取有效措施尽量减少延误时间。如因不可抗力因素导致工期延误超过30日历天，双方应协商解决工期顺延问题。第十一条质量保证1.施工单位应严格按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定。2.施工单位应建立健全质量管理体系，对施工过程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量合格。3.工程质量验收合格标准如下：,-主要分部、分项工程质量验收合格率达到100%；,-单位工程质量验收合格率达到100%；-工程竣工验收合格率达到100%。第十二条安全生产1.施工单位应严格执行国家安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产。2.施工单位应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改，消除事故隐患。3.施工过程中，如发生安全事故，施工单位应立即启动应急预案，及时报告业主单位，并配合相关部门进行调查处理。第十三条环境保护1.施工单位应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。2.施工单位应严格按照施工方案进行施工，防止施工过程中产生噪声、粉尘、废水等污染物。3.施工单位应建立健全环境保护管理制度，确保施工现场环境整洁，符合国家环境保护要求。第十四条保密条款1.双方在履行合同过程中，应严格遵守国家保密法律法规，对涉及商业秘密、技术秘密等信息予以保密。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方外泄