2026年度节能改造代理协议书

2026年度节能改造代理协议书第一条协议标的委托方委托服务方进行2026年度节能改造项目，项目内容包括但不限于：设备更换、系统升级、能源管理系统搭建等。第二条协议价款本项目总金额为人民币元整，其中元为节能改造费用，元为能源管理系统搭建费用。第三条协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至2026年12月31日止。第四条双方权利义务一、委托方权利义务：1.委托方负责提供节能改造项目所需的场地、设施等条件，确保服务方正常开展工作。2.委托方应按照协议约定的时间节点，支付项目款项。3.委托方有权对服务方的工作进度、质量进行监督。二、服务方权利义务：1.服务方应根据委托方要求，制定详细的节能改造方案，确保方案符合国家相关政策和标准。2.服务方应按期完成项目，确保项目质量达到约定的标准。3.服务方应提供项目所需的技术支持和服务。4.服务方应遵守国家有关节能环保的法律法规，确保项目改造后的能源消耗达到预期目标。第五条违约责任一、如委托方未按约定支付项目款项，应向服务方支付违约金，违约金为未支付款项的。二、如服务方未按约定完成项目，应向委托方支付违约金，违约金为项目总金额的。三、如因服务方原因导致项目质量不符合约定标准，服务方应负责修复或重新改造，并承担由此产生的全部费用。第六条质量标准项目质量应符合国家相关节能环保标准和行业规范，具体标准如下：1.能源消耗降低率应达到%。2.设备运行稳定，无故障。3.系统运行安全可靠，数据准确。第七条验收方式项目验收分为以下阶段：1.隐蔽工程验收：由委托方、服务方及相关部门共同验收。2.竣工验收：由委托方组织，邀请相关专家进行验收。第八条保密条款双方对本协议内容以及项目实施过程中所涉及的技术、商业等信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。第九条争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。第十条其他一、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。二、本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。三、本协议自双方签字盖章之日起生效。委托方（盖章）：服务方（盖章）：,签订日期：年月日第十一条支付方式1.本协议签订后，委托方应向服务方支付预付款元，作为项目启动资金。2.项目实施过程中，服务方每月向委托方提交项目进度报告和费用支出明细，委托方应在收到报告后的内支付当月工程款。3.项目完成后，委托方应在验收合格后内支付剩余工程款。4.任何一方违反本协议约定，导致项目延期或质量不合格，应承担违约责任，并支付违约金元。第十二条不可抗力1.由于自然灾害、管理部门行为、社会事件等不可抗力因素导致项目无法按期完成或无法实施，双方互不承担违约责任。2.发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减少损失。第十三条终止条款1.在项目实施过程中，任何一方提出终止本协议，应提前书面通知对方，并说明理由。2.项目终止后，双方应立即终止项目实施，并按照本协议约定进行结算。第十四条附则1.本协议未尽事宜，按国家相关法律法规执行。2.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。3.本协议的修改、补充或终止，必须经双方协商一致，并以书面形式签订。4.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。,委托方（盖章）：示例科技有限公司服务方（盖章）：XX节能科技有限公司签订日期：2026年5月20日第十五条验收标准1.本项目验收标准参照《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）执行。2.项目验收应由委托方组织，服务方配合，邀请相关专家组成验收小组。3.验收内容包括但不限于：节能效果、施工质量、材料使用、施工工艺等。4.验收不合格部分，服务方应在接到通知后内进行整改，直至验收合格。第十六条保密条款1.双方对本协议内容以及项目实施过程中涉及的商业秘密、技术秘密负有保密义务。2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方外泄本协议内容或项目实施过程中的相关信息。3.保密期限自本协议签订之日起至项目验收合格之日止。第十七条争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。第十八条其他1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。附件一：项目预算明细,1.项目名称：示例科技有限公司节能改造项目,2.项目预算总额：人民币元3.预算明细：,-设计费：人民币元-材料费：人民币元-施工费：人民币元-其他费用：人民币元附件二：项目进度计划2.项目进度计划：-设计阶段：2026年5月20日至2026年6月30日,-施工阶段：2026年7月1日至2026年11月30日-验收阶段：2026年12月1日至2026年12月31日附件三：项目合同双方联系方式,1.委托方：示例科技有限公司1.设计阶段实施细则：-设计单位将在项目预算总额的10%内，根据项目实际情况制定详细的设计方案。-设计方案应包括节能设备选型、节能措施、施工图等。-设计方案完成后，委托方应在5个工作日内予以审核。2.施工阶段实施细则：-施工单位需在接到设计文件后，按照设计文件要求进行施工。-施工单位应在项目预算总额的90%内，合理配置施工资源，确保项目进度和质量。-施工过程中，若遇到特殊情况导致施工延误，施工单位需在24小时内通知委托方，并协商解决方案。3.验收阶段实施细则：-验收阶段分为自验和官方验收两个阶段。-自验阶段，施工单位应在施工完成后，按照合同约定进行自验，确保工程质量达到设计要求。-官方验收阶段，委托方将邀请相关部门进行验收，验收合格后，施工单位可收到剩余款项的60%。-若验收不合格，施工单位需在验收合格前完成整改，直至合格为止。附件五：违约责任1.委托方违约责任：-若委托方未按时支付项目费用，每逾期一天，应向服务方支付当期应付款的千分之五作为违约金。-若委托方要求变更项目内容，需提前一个月书面通知服务方，双方协商确定变更后的项目预算和进度计划。2.服务方违约责任：-若服务方未按时提交设计方案，每逾期一天，应向委托方支付项目预算总额的千分之五作为违约金。-若服务方在施工过程中出现重大质量事故，导致项目无法按期完成，需赔偿委托方因延期造成的损失。-若服务方在验收合格前，未按期完成整改，每逾期一天，应向委托方支付当期应付款的千分之五作为违约金。附件六：保密条款1.双方对本协议内容以及项目实施过程中所涉及的技术、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.本保密条款自协议签订之日起生效，至项目验收合格且所有款项结清后终止。3.若因违约导致保密信息外泄，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。附件七：争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附件八：其他2.本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。,甲方（委托方）签字：日期：年月日,乙方（施工单位）签字：附件九：项目验收标准1.验收标准依据《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2019）执行。2.项目验收需满足以下条件：-施工单位提交完整的施工记录、材料合格证明、检验报告等文件；-项目现场应符合设计要求，设备安装调试完毕，系统运行稳定；,-能源消耗指标应符合国家及地方节能标准；-现场环境整洁，无安全隐患。附件十：售后服务1.本项目售后服务期限为自项目验收合格之日起两年。2.售后服务内容包括：-对项目运行过程中出现的故障进行免费维修；,-定期对项目进行巡检，确保设备正常运行；甲方（委托方）授权代表：乙方（施工单位）授权代表：附件十一：违约责任1.若甲方未按约定支付费用，应向乙方支付延迟付款违约金，违约金按每日万分之五计算，直至实际付款日止。2.若乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的10%，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.若任何一方违反保密条款，外泄对方商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。4.若因不可抗力导致合同无法履行，双方应相互理解，并协商解决。如不可抗力事件持续超过三个月，双方可协商解除合同。附件十二：争议解决1.本协议项下发生的任何争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。附件十三：其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。3.甲方委托代理人姓名：，身份证号码：。4.乙方授权代理人姓名：，身份证号码：。甲方（委托方）签字：乙方（施工单位）签字：附件十四：节能改造项目清单,1.项目名称：某办公楼节能改造项目,2.项目地点：北京市朝阳区某大厦3.项目规模：占地面积10,000平方米，建筑面积20,000平方米4.改造内容：-外墙保温：采用聚氨酯泡沫板，厚度为100mm，预计节能率可达30%；,-窗户更换：更换为双层中空玻璃，预计节能率可达25%；,-电梯改造：更换为节能型电梯，预计节能率可达20%；,-照明系统改造：更换为LED灯具，预计节能率可达30%；-供暖系统改造：采用变频节能供暖设备，预计节能率可达15%。附件十五：节能改造项目验收标准,1.外墙保温：保温层厚度应符合设计要求，保温效果达到国家标准；,2.窗户更换：窗户密封性良好，保温性能达到国家标准；,3.电梯改造：节能型电梯运行稳定，节能效果明显；,4.照明系统改造：LED灯具亮度达到设计要求，节能效果明显；5.供暖系统改造：变频节能供暖设备运行稳定，节能效果明显。附件十六：节能改造项目进度安排,1.签订合同后5个工作日内，乙方提交详细的施工方案；2.施工方案经甲方审核同意后，乙方在10个工作日内完成施工准备工作；,3.施工期限为60个工作日，自施工方案批准之日起计算；,4.施工过程中，乙方应定期向甲方汇报施工进度；5.施工结束后，乙方应在5个工作日内提交