2026年全国监理工程师之合同管理考试竞赛挑战题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

2、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.意定代理

3、在中小学生的食谱中，每份午餐提供的钙应保持在（）mg水平以上。A.300B.200C.400D.500

4、固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定（）为中标人。A.自己中意的候选人B.排名第一的中标候选人C.排名第二的中标候选人D.排名第三的中标候选人

5、对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同

6、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。A.中标通知书B.投标书C.施工合同专用条款D.规范

7、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。A.在该指示发出的24小时内提出书面异议B.在收到该指示的48小时内提出书面异议C.向授权的监理人员提出书面异议D.总监理工程师应在48小时内回复

8、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划

9、(2009年真题)施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延

10、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容

11、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()A.10万元B.20万元C.30万元D.50万元

12、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A.著作权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担

13、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A.交付导致材料所有权发生转移B.在标的物交付之前由买受人承担C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

14、根据九部委的《标准勘察合同》，勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后（）内向发包人提交书面报告。A.24小时B.48小时C.7天D.14天

15、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

16、关于施工阶段承包人违约处理的表述中，不正确的是（）。A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，承包人可通知发包人立即解除合同B.对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正C.承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误D.监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知

17、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。A.原总价B.原单价与工程量乘积之和C.新总价D.新单价与工程量乘积之和

18、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

19、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。A.凭样品买卖的当事人应当封存样品B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，

20、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。A.0B.12.5C.15D.25

21、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

22、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

23、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。A.大雨造成现场档案资料毁损B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修

24、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。A.定金B.抵押C.质押D.留置

25、保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（）的形式订立的。A.保险单B.合同C.电子文件D.邮件

26、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.4月6日B.4月15日C.4月20日D.4月25日

27、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人

28、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位

29、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。A.发标B.开标C.评标D.决标

30、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42

31、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C.CM承包商可以负责设计工作D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

32、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.14C.21D.28

33、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和承包人共同

34、《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。A.工期不超过12个月的小型项目B.技术相对简单的小型项目C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目D.设计施工一体化总承包招标

35、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。A.发包人B.监理人C.发包人和承包人共同D.承包人

36、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为

37、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。A.建筑材料采购合同B.工程承包合同C.项目贷款合同D.工程设计合同

38、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。A.16至60B.16至65C.18至60D.18至65

39、联合体中标的，其履约担保（）。A.由组成联合体的各个主体分别递交B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交C.由联合体的牵头人递交D.由联合体各成员共同递交

40、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份

41、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A.2B.5C.10D.15

42、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是()A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商

43、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。A.总监理工程师B.监理人C.发包人D.总监理工程师代表

44、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A.招标人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构

45、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件

46、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

47、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。A.赤小豆B.大豆C.芝麻D.玉米

48、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()A.交付导致材料所有权发生转移B.交付完成，采购合同终止C.材料交付时间即合同生效时间D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

49、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期

50、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()A.招标公告B.资格预审合格通知书，C.投标书D.中标通知书

51、材料采购的评标中，响应性评审主要审查的内容不包括（）A.投标内容B.投标有效期C.投标保证金D.履约保证金

52、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

53、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应有自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

54、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.数据的独立性C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据的安全性和可靠性

55、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()A.外廊式住宅的外廊可不设外窗B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施

56、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A.未经发包人批准，监理人无权修改合同B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

57、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。A.10%B.0.08%C.60%D.0.8%

58、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效

59、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

60、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

61、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。A.有利于招标人获得最优方案B.比较公平公正C.可能会出现投标人数过多的情况D.节约招标成本

62、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

63、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.承包人承担，延误的工期顺延D.承包人承担，延误的工期不予顺延

64、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。A.自开工日期起至当月的月底止B.自材料设备进场起至当月的月底止C.自合同签订之日起至当月的月底止D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止

65、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

66、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）A.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件B.发出投标邀请书、开标，审查投标人资格C.发布招标公告、开标、审查投标人资格D.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

67、法人是具有（），依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。A.民事权利B.法律权利和民事权利C.民事行为能力D.民事权利能力和民事行为能力

68、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（）内支出项目。A.总金额B.部分金额C.暂列金额D.暂时金额

69、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

70、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

71、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42

72、建设工程中涉及的代理主要是（）。A.法定代理B.指定代理C.转代理D.委托代理

73、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年6月30日

74、（2019年真题）招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A.目的B.时间C.内容D.方法

75、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期

76、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商

77、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。A.15B.21C.30D.60

78、根据《标准施工合同》，以下有关保险的说法，不正确的是（）。A.建筑工程一切险一般情况下由承包人投保B.施工设备保险，由承包人投保C.进场材料与工程设备保险，双方可以协商确定投保主体D.建筑工程一切险是由发包人和承包人共同投保

79、《简明施工合同》适用于工期在()个月内的中小工程施工。A.3B.6C.9D.12

80、关于基准日期的说法，不正确的是（）。A.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天B.规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任C.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于选择日的价格D.基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款二、多选题

81、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

82、蛋类一般每天不超过（）个为好。A.4B.3C.2D.1

83、(2015年真题)根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责是（）。A.组织施工图设计交底B.审查承包人质量管理体系C.组织专项施工方案论证D.审查暂估价及暂列金额

84、关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。A.可以是债务人，也可以是第三人B.只能是第三人C.只能是债务人D.经债权人同意，可以是第三人

85、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。A.由发包人承担风险B.在合同中明确风险承担方C.由承包人承担风险D.由合同双方共担风险

86、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D.监理有权确定，无权决定

87、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿

88、根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指（）。A.承包人编制的合同项目的进度计划B.监理人编制的合同项目的进度计划C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

89、按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到()不属于业主应承担的风险。A.不利的外界自然条件B.不利的气候条件C.招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物

90、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价

91、(2018年真题)《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用D.暂估价属于签约合同价的组成部分

92、发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情形不包括()。A.施工过程中，承包人因不可抗力不能履行合同B.施工过程中，承包人任意中断工程C.施工过程中，承包人不按规定施工D.承包人破产，倒闭

93、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（），监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。A.监理人B.勘察人C.承包人D.发包人

94、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

95、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求

96、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。A.投标函B.中标通知书C.专用条款D.承包人建议书

97、工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构

98、FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，属于发包人对分包合同管理的是（）。A.依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权B.对分包工程的批准C.对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.对分包商的施工进行监督、管理和协调

99、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。A.行业资质B.专业资质C.通用资质D.专项资质

100、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：如果约定的开工日期已届至且发包人开工前的配合工作已完成，应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知；即使此时承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工通知，合同工期不予顺延。

2、答案：B本题解析：2020/2021版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

3、答案：C本题解析：每份午餐提供的钙不应低于400mg。

4、答案：B本题解析：本题考查的是确定中标人及签订合同。固有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、答案：D本题解析：成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。

6、答案：A本题解析：在协议书和通用条款中规定，对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。其中订立合同时已形成的文件包括：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨工程报价单或预算书。通用条款规定，上述合同文件原则上应能够互相解释、互相说明。但当合同文件中出现含糊不清或不一致时，上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。

7、答案：D本题解析：1、发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。2、监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。3、监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。4、总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。5、总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。6、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。7、总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。8、总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。

8、答案：C本题解析：发包人的义务包括：①办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。②将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要。③开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件（证明承包人自身资质的证件除外）。⑥确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。⑨发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9、答案：A本题解析：（四）暂停施工承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

10、答案：A本题解析：2021教材P85本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

11、答案：B本题解析：如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的价差损失等。

12、答案：B本题解析：暂无解析

13、答案：A本题解析：合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。合同材料交付给买方之前，包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

14、答案：A本题解析：2021教材P79知识点：勘察项目负责人的相关规定。勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

15、答案：A本题解析：在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼。在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。第八章建设工程材料设备采购合同管理

16、答案：A本题解析：2020/2021版教材P112-114本题考核的是施工阶段承包人违约的处理。发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。

17、答案：B本题解析：2021教材P59知识点：综合评估法。投标文体中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，属于细微偏差，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。

18、答案：B本题解析：2021教材P146知识点：监造及交货前检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

19、答案：B本题解析：试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

20、答案：A本题解析：本题考查的是违约责任（设备采购合同）。技术资料未及时提交，不影响买方安装、调试、考核验收的，卖方无需支付违约金。参见教材P150。

21、答案：A本题解析：本题考查的是施工环境管理。承包人按规定办理有关环境保护手续，发包人承担由此发生的费用。（本知识点新教材已经删除）

22、答案：B本题解析：教材P39、54～55本题考查的是标准施工招标文件概述。选项A，行业标准施工招标文件应不加修改地引用的文件中“评标办法前附表”除外；选项C，评标办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确未尽事宜，但务必与招标文件中其他章节相衔接，并不得与《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的内容相抵触，否则抵触内容无效；选项D，评标办法前附表所列评审因素已经考虑到了与招标文件中投标人须知等内容衔接。招标人可以依据招标项目的特点补充一些响应性评审因素和标准。

23、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项ACD均属于建设工程一切险的除外责任。参见教材P16。

24、答案：B本题解析：抵押：担保物可以是不动产、动产。质押：担保物可以是动产、权利。留置、定金：担保物只能是动产。

25、答案：A本题解析：本题考查的是保险概述。保险合同一般是以保险单的形式订立的。

26、答案：A本题解析：暂无解析

27、答案：A本题解析：本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。参见教材P97。

28、答案：B本题解析：本题考核的是发包人的义务。发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。

29、答案：A本题解析：资格预审应当在发标（发售招标文件）前完成。

30、答案：A本题解析：考核工程款支付管理。监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后７天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。参见教材P129。

31、答案：B本题解析：2021教材P165知识点：美国AIA合同文本。选项A，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。选项C，CM承包商可以介入设计阶段，为设计者提供建议，并不等于可以直接作设计。选项D，CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。

32、答案：D本题解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。

33、答案：B本题解析：发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。本题中承包人的工程并未验收合格，因此在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由承包人负责。

34、答案：D本题解析：《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化总承包招标。

35、答案：D本题解析：2021教材P116知识点：竣工验收管理。承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

36、答案：C本题解析：2021教材P7知识点：合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。

37、答案：D本题解析：建筑材料采购合同、项目贷款合同客体属于物。工程承包合同客体属于行为。

38、答案：B本题解析：凡年满16至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

39、答案：C本题解析：2021教材P45本题考查联合体的履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。

40、答案：D本题解析：应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付。卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%。

41、答案：D本题解析：2021教材P43知识点：工程施工招标程序。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

42、答案：C本题解析：CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

43、答案：C本题解析：本题考查的是发包人责任。建设工程委托监理合同中规定，委托人应为监理人顺利履行合同义务做好协助工作。协助工作的内容包括：将授予监理人的监理权利以及监理机构主要人员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确；在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料；为监理人驻地监理机构开展正常工作提供协助服务。（本知识点新教材已经删除）

44、答案：A本题解析：2021教材P45知识点：评标、决标阶段的工作。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

45、答案：A本题解析：召开投标预备会、递交投标文件、组建评标委员会，均在踏勘现场之后进行。

46、答案：D本题解析：2021教材P119～120本题考查的是工程总承包合同特点。选项A，设计施工总承包，承包人变更更容易；选项B，该模式下，可以缩短建设周期；选项C，该模式下，合同责任明确，设计施工责任均为承包人责任。

47、答案：B本题解析：玉米、面粉、小米、大米蛋白质中赖氨酸含量较低，蛋氨酸相对较高；而大豆中的蛋白质恰恰相反，混合食用时赖氨酸和蛋氨酸两者可相互补充。

48、答案：A本题解析：产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。与所有权转移相对应，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

49、答案：D本题解析：施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。

50、答案：C本题解析：招标文件属于要约邀请，投标书属于要约。

51、答案：D本题解析：响应性性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服务等是否符合规定。

52、答案：B本题解析：2021教材P89知识点：施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

53、答案：C本题解析：2021教材P7知识点：合同法律关系的构成。法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。

54、答案：A、B、D、E本题解析：数据库的特点：实现数据共享、减少数据的冗余度、数据的独立性、数据实现集中控制、数据一致性和可维护性。

55、答案：D本题解析：住宅下部为不采暖的商场时，其地板必须采取保温措施。

56、答案：C本题解析：2020/2021版教材P78-83监理人：发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

57、答案：A本题解析：本题考查的是违约责任。迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%。参见教材P145。

58、答案：D本题解析：2020/2021版教材P99本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。

59、答案：C本题解析：教材P104暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

60、答案：C本题解析：2021教材P103知识点：施工质量管理。选项A，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，选项B，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

61、答案：D本题解析：考核准资格预审文件的组成。合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案；但可能会出现人数多，增加招标成本。参见教材P52

62、答案：B本题解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。参见教材P21。

63、答案：A本题解析：2020/2021版教材P96-97本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

64、答案：A本题解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应自开工日期起至当月的月底止。参见教材P160。

65、答案：B本题解析：货样买卖适用于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

66、答案：B本题解析：本题考查的是工程施工招标方式。邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间。

67、答案：D本题解析：本题考查重点是“合同法律关系的构成”。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的概念，是法律赋予社会组织具有人格的一项制度。因此，本题的正确答案为D。

68、答案：C本题解析：暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。因此，本题的正确答案为C。

69、答案：C本题解析：P120-121分包工作需要征得发包人同意。除发包人己同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。?分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。

70、答案：C本题解析：如招标人允许递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

71、答案：C本题解析：2020/2021版教材P153-157如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。

72、答案：D本题解析：2020/2021版教材P9-11本题考查重点是“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。

73、答案：C本题解析：招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

74、答案：B本题解析：2021教材P50知识点：投标人资格审查。资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。

75、答案：A本题解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

76、答案：B本题解析：P102-104发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

77、答案：C本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

78、答案：D本题解析：2021教材P95知识点：保险责任。一切险和第三者责任险，无论是由承包人还是发包人办理，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。名义是共同的，但投保主体是一方。

79、答案：D本题解析：《简明施工合同》适用于工期在12个月内的中小工程施工。

80、答案：C本题解析：承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。

81、答案：D本题解析：考核建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，标的物品种多，供货条件差异大；选项B，提前与延误交货均不合适；选项C，建筑材料采购合同限于物资交货阶段。参见教材P140～141。

82、答案：D本题解析：以动