2026年全国一级建造师之一建工程法规考试名校真题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《民法典》的规定，招标人向投标人发出的中标通知书，是()。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请

2、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.监理工程师B.项目经理C.总监理工程师D.施工单位技术负责人

3、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自（）之日起计算。A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册

4、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当（）。A.延续有效B.注销注册或变更注册C.被吊销D.被撤销

5、根据《招标投标法》的规定，招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，（）。A.责令改正B.罚款C.赔偿损失D.依法给予行政处分

6、关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章备案的规定，下列说法正确的是（）。A.部门规章报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案B.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案C.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案D.地方政府规章报本级人民代表大会常务委员会备案

7、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业

8、建设项目的环境影响报告书,必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价,规定防治措施,并按照规定的程序报()审查批准。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防治监管部门

9、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。(2015真题)A.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国民法典》C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》D.《中华人民共和国政府采购法》

10、根据《民法典》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销

11、（2019年真题）安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时,可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款

12、关于招标程序中工作时限的说法，正确的是（）。A.招标人澄清资格预审文件，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少2日前进行B.资格预审文件和招标文件的最短发售期相同C.利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出D.招标人和中标人应当自中标之日起30日内订立书面合同

13、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A.10B.20C.30D.50

14、关于建设工程总承包的规定，以下说法错误的是（）。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类B.工程总承包企业不得将工程转包，但可以将设计和施工业务分别分包给其他单位C.工程总承包一般采用设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包模式D.项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系

15、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

16、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。A.设计单位B.物业管理单位C.大楼使用者D.建设单位

17、《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限（）。A.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1倍以上4倍以下的罚款B.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上4倍以下的罚款C.责令限期治理，处应缴纳排污费数额1倍以上5倍以下的罚款D.责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款

18、《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处()的罚款。A.5万元以下B.5万元以上50万元以下C.1万元以上10万元以下D.20万元以上100万元以下

19、根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。A.公司营业执照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发

20、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的

21、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日

22、当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后()内提出。A.三个月B.六个月C.一年D.二年

23、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限()。A.自保险合同生效之日起至保险合同解除止B.自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C.自实际施工之日起至竣工结算完毕止D.自工程开工之日起至竣工验收合格止

24、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A.15天B.1个月C.2个月D.3个月

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，不恰当的是（）。A.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具B.绝对不得压缩合同约定的工期C.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备D.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求

26、甲、乙因合同糾纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任

27、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业

28、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。A.10年，自申请之日起计算B.10年，自核准注册之日起计算C.20年，自申请之日起计算D.20年，自核准注册之日起计算

29、合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）方法的条款的效力。A.解决争议B.权利C.撤销合同D.义务行驶

30、建设工程质量监督机构的下列行为错误的是（）A.在办理报监手续时，收取监督费B.发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚C.发现工程质量问题时，采取局部停工措施D.监督竣工验收程序

31、某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位()。A.只能自行承担这一损失B.可以要求施工单位赔偿C.应当要求监理单位赔偿D.应当要求设计单位赔偿

32、某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由()承担。A.施工单位B.建设单位C.产权单位D.档案管理部门

33、关于仲裁和解的说法,正确的是（）A.当事人中请仲裁后达成和解协议的,应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,不得再根据仲裁协议申消仲裁C.当事人申请付裁后和解的,应当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书

34、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订《合作开发合同书》，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（）。A.《合作开发合同书》无效B.双方重新达成新的仲裁协议C.《合作开发合同书》解除D.《合作开发合同书》被撤销

35、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业的规定，理解正确的是()。A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期B.管理人员和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行1次安全生产教育培训并考核合格C.施工企业变更名称，应当在变更后15日内，办理安全生产许可证变更手续D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销

36、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在()提出。A.开庭审理前B.法庭辩论前C.法院判决前D.举证期限内

37、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()d内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.45D.60

38、根据相关法律规定，下列申请人的注册申请可以被批准的是（）。A.王某初始注册后又申请在另一家施工企业增项注册B.孙某工作期间曾因身体健康原因病休三个月C.李某六年前因重大责任事故罪被判处有期徒刑两年D.周某两年前担任项目经理的工地发生过重大安全事故

39、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

40、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。A.甲双倍返还定金8万元B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元D.甲支付违约金6万元

41、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前

42、订立建设工程施工合同应当采用书面形式，此种法律行为属于()。A.双务法律行为B.双方法律行为C.要式法律行为D.诺成法律行为

43、关于行政许可的说法，正确的是（）。2017A.部门规章可以设定行政许可B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项D.行政许可可以统一办理或者联合办理

44、某工程项目的建设单位甲于2007年2月1日发布招标公告，2007年3月1日发售招标文件，投标单位乙在招标文件规定的投标截止日2007年4月1日递交了投标文性。经过开标、评标，甲于2007年4月30日向乙发出中标通知书。甲、乙双方于2007年5月20日签订了施工合同，则乙受到要约条件约束的时间是()。A.2007年3月1日~2004年4月1日：B.2007年4月1日~2004年4月30日C.2007年3月1日~2004年4月30日.D.2007年4月30日~2004年5月20日

45、某施工现场产生大量建筑垃圾，现场负责人指挥工人将部分垃圾排入某大江支流，造成污染。市环境保护行政主管部门接到群众举报，经查证属实，遂对施工单位处以罚款。对该事件处理体现的原则是（）A.污染者付费B.依靠群众保护环境C.政府对环境质量负责D.预防为主、防治结合

46、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

47、勘察、设计单位相关的质量责任和义务不包括（）。A.依法承揽工程的勘察、设计业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法办理工程质量监督手续D.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确

48、公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为

49、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备专职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训

50、关于货运中的多式联运的说法，正确的是（）A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

51、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益

52、以下不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停止施工D.拘役

53、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。A.甲市B.乙市C.丙市D.丁市

54、下列属于行政强制措施的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.拍卖查封的场所C.限制人身自由D.划拨存款

55、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。2017A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.在历史建筑上刻划

56、关于建设单位逾期报送有关竣工验收资料的说法,正确的是()。A.由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报B.由所在地城市住房与城乡建设部责任限期补报C.逾期不补报的,处1万元以上3万元以下罚款D.逾期不补报的,处3万元以上5万元以下罚款

57、下列不属于只能制定法律的事项为（）。A.新闻出版广播影视管理制度B.对非国有财产的征收、征用C.民事基本制度D.税种的设立、税率的确定

58、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任

59、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是（）。A.不得进行新建、扩建活动，除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑

60、著作权保护的客体是()。A.作者B.作品C.商标D.专利

61、根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。A.专业承包B.专业分包C.工程总承包D.劳务承包

62、国家标准、行业标准的制订一般分为（）四个程序。☆2014真题A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、专家会审、征求意见、报批D.准备、征求意见、送审、报批

63、（2019年真题）关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法,正确的是()。A.可以进入监理单位检查特种设备B.对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押C.对违反安全技术规范要求的行为责令改正D.为统计安全生产信息,复制特种设备使用单位的合同

64、根据《民法典》的规定，下列合同属于实践合同的是()。A.建设工程合同B.保管合同C.买卖合同D.融资租赁合同

65、2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。A.1B.1.5C.2D.3

66、下列各项，《固体废物污染环境防治法》未作禁止规定的是（）。A.境外废物进境倾倒.堆放.处置B.进口不能用做原料的固体废物C.进口可以用做原料的废物D.经中国境内转移危险废物

67、关于工程质量检测机构的说法，错误的是（）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质

68、下列不属于仲裁特点的是（）。A.自愿性B.强制性C.公开性D.快捷性

69、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。（2015）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章

70、下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.代理人并不知道被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

71、按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送（）审核。A.建设行政主管部门B.公安消防机构C.消防检测机构D.质量监督机构

72、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。A.工期延误B.投资失控C.质量事故D.施工组织

73、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

74、甲公司和乙公司于2019年3月1日签订了《工程结算协议》。其中约定：甲应于2019年5月9日前付清全部剩余工程款270万元。因甲未按期付款，乙于2019年12月5日向甲送达催款函。2020年1月9日甲书面复函同意付款但请求延期支付。据此，乙追款的诉讼时效从（）起算。A.2019年3月1日B.2019年5月9日C.2019年12月5日D.2020年1月9日

75、某施工单位与王先生签订了为期2年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6

76、某建设项目，建设单位在报送施工图审查的同时要求设计单位提供一套白图以供提前施工，施工单位依照白图开始施工。对此，下列表述正确的是（）。A.施工图报审工作应由施工单位或设计单位完成B.设计单位可以提供白图以供施工C.在建设单位书面要求下，施工单位才可以按照白图施工D.以上说法均不正确

77、A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程，并签订了联合承包协议。其中，A公司资质为施工总承包特级，B公司资质为施工总承包一级。下列关于该承包行为的说法中，正确的是()。A.该行为属于肢解工程发包的违法行为B.A公司就工程质量和安全对建设单位承担连带责任C.B公司应按照联合承包协议的约定对建设单位负责D.建设单位必须与A、B分别签订承包合同

78、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。2017真题A.取消投标资格B.降低资质等级C.责令限期改正D.吊销企业资质证书

79、当事人在买卖合同中未明确约定履行地点的，以约定的()为合同履行地。A.交货地点B.货物到达地C.货物验收地D.货物安装调试地

80、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2曰D.2017年11月2日二、多选题

81、企业申请注册商标获批的，自核准注册之日起（）年内，注册商标有效。A.5B.10C.20D.30

82、按照《民法典》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B.必须在原担保范围—内继续承担保证责任C.可以拒绝再承担保证责任D.同意后，才继续承担保证责任

83、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。2017A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作

84、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D.质保期结束

85、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有（）。A.深基坑B.起重吊装工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程

86、（2020年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料

87、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A.受益人B.投保人C.被保险人D.保险人

88、在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是()造成损失。A.一般性罚款B.一般性丢失C.离心力引起的结构断裂D.电路短路

89、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院B.申请人住所地的基层人民法院C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

90、甲施工单位违反施工程序，导致一栋7层正在建设的楼房倒塌，致使5名工人死亡，20名工人重伤，直接经济损失4000多万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事件属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般

91、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

92、施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是（）。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.安全管理部门负责人

93、根据《建没工程质量管理条例》，下列情开中，属于违法分包的是（）A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

94、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由()负责向有关主管部门报告。A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.分包单位

95、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于下列（）分部分项工程不需要编制专项施工方案。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.消防工程

96、关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是()。A.工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是法定的强制性保险D.意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担

97、按照《建筑业企业资质管理规定》，)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由()负责。A.国务院国有资产管理部门B.国务院建设行政主管部门C.省、自治区及直辖市建设主管部门D.该类企业工商注册地的建设主管部门

98、王某自2003年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险费，王某在2009年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新的工作并继续缴纳失业保险费。2011年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为()。A.12B.18C.24D.26

99、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。(2015真题)A.80%B.70%C.60%D.50%

100、《建筑法》对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是()。A.必须办理B.应当办理C.鼓励办理D.不作要求

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127该题主要考察的是：承诺的概念《民法典》规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。如招标人向投标人发出的中标通知书，是承诺。

2、答案：A本题解析：工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

3、答案：D本题解析：2012年建设工程法规真题第7题

4、答案：B本题解析：暂无解析

5、答案：A本题解析：2005年建设工程法规真题第39题根据《招标投标法》第五十九条规定，招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

6、答案：C本题解析：部门规章报国务院备案，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人大和国务院备案，地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会和国务院备案。

7、答案：C本题解析：2011年建设工程法规真题第13题

8、答案：C本题解析：2021、2020版教材P199/2019版教材P198建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。

9、答案：C本题解析：本题考查的是法律体系的基本框架。宪法相关法，是指《全国人民代表大会组织法》、《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国国籍法》、《中华人民共和国国务院组织法》、《中华人民共和国民族区域自治法》等法律。

10、答案：C本题解析：【知识点】担保与担保合同的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。

11、答案：C本题解析：P224住房城乡建设主管部在审核发放施工许可证时,应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查,对没有取得安全生产许可证的,不得颁发施工许可证。安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。

12、答案：B本题解析：A错误，澄清或修改时间：招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。B正确，资格预审文件和招标文件的最短发售期相同，不得少于5日。C错误，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议。D错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

13、答案：B本题解析：B正确。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。150-100-20-10=20（万元）

14、答案：B本题解析：工程总承包企业不得将工程转包，也不得将设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位。

15、答案：C本题解析：教材P323【知识点】竣工工程质量争议的处理。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。所以选项A错误，选项C正确；因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。所以选项B错误；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。所以选项D错误。

16、答案：D本题解析：2010年建设工程法规真题第66题

17、答案：D本题解析：《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款。

18、答案：B本题解析：2021、2020版教材P221/2019版教材P220本题考核的是未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应承担的法律责任。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款。

19、答案：A本题解析：【知识点】建设工程法人制度。依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。注意是核准，不是批准。

20、答案：A本题解析：A正确，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）《注册建造师执业管理办法（试行）》第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。

21、答案：C本题解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

22、答案：B本题解析：2021、2020版教材P351/2019版教材P350当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出。

23、答案：D本题解析：2021版教材P263/2020版教材P262/2019版教材P261《建筑工程安全生产管理条例》规定施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

24、答案：B本题解析：【知识点】建设工程施工许可制度。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

25、答案：B本题解析：BD项：建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。所以B项错误，D项正确。

26、答案：A本题解析：本题考查的是对仲裁程序的理解，仲裁裁决首席按照多数仲裁员意见作出;不能形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。因此选项A正确。##@

27、答案：B本题解析：2021、2020版教材P165/2019版教材P164该题主要考察的是：女职工的特殊保护，《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

28、答案：B本题解析：【知识点】商标权。注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

29、答案：A本题解析：2021、2020版教材P140/2019版教材P139该题主要考察的是：被撤销合同的法律后果《民法典》规定，无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

30、答案：B本题解析：2006年建设工程法规真题第18题

31、答案：B本题解析：2021/2020版教材P22本题考核的是侵权责任的承担。侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害，由其他责任人承担侵权责任。

32、答案：B本题解析：2021版教材P308/2020版教材P306/2019版教材P305原始资料是工程勘察、设计、施工、监理等单位赖以进行相关工程建设的基础性材料。建设单位作为建设活动的总负责方，向有关单位提供原始资料，以及施工地段地下管线现状资料，并保证这些资料的真实、准确、齐全，是其基本的责任和义务。

33、答案：D本题解析：当事人申请仲裁后可以自行和解达成和解协议的可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议撤回仲裁申请后反悔的仍可以根据仲裁协议申请仲裁。仲裁庭在作出裁决前可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。调解不成的应当及时作出裁决。调解达成协议的仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力调解书经双方当事人签收后即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的仲裁庭应当及时作出裁决。

34、答案：B本题解析：《仲裁法》第16条规定：“仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力”。本题中。B项是双方重新达成的仲裁协议，因此原仲裁条款失效。故B为正确选项。

35、答案：D本题解析：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A选项错。管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格。B选项错。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。C选现错。《建设工程安全生产许可证管理条例》规定，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。D选项正确。

36、答案：D本题解析：2006年建设工程法规真题第58题

37、答案：D本题解析：2021版教材P324/2020版教材P322/2019版教材P321本题考核的是竣工结算文件的审查期限。5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60d。

38、答案：B本题解析：2021/2020版教材P79《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：1.不具有完全民事行为能力的；2.申请在两个或者两个以上单位注册的；3.未达到注册建造师继续教育要求的；4.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；5.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；6.因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；7.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；8.在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；9.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；10.年龄超过65周岁的；11.法律、法规规定不予注册的其他情形。

39、答案：C本题解析：P83-85（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份,实际工作单位为所在事业单位下属企业,社会保险由该事业单位缴纳的;（3）属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员,社会保险由所在院校缴纳的;（4）属于军队自主择业人员的;（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的;（6）有法律法规、国家政策依据的其他情形。

40、答案：C本题解析：根据《民法典》规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金条款的内容是给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

41、答案：D本题解析：教材P358【知识点】仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

42、答案：C本题解析：2021、2020版教材P126/2019版教材P125要式合同，是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如《民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。

43、答案：D本题解析：本题考查的是行政许可及其种类、法定程序。选项A，正确的说法应为“法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可”；选项B，正确的说法应为“法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证”；选项C，正确的说法应为“被许可人要求变更行政许可事项的，应当向作出行政许可决定的行政机关提出申请；符合法定条件、标准的，行政机关应当依法办理变更手续”。

44、答案：B本题解析：本题考核的是要约的内容。要约到达受约人时生效。即要约人自即日起受要约的约束。投标属于要约行为，中标通知书属于承诺。投标截止之日就是要约生效之日，因此对于本题：甲受到要约条件约束的时间是2007年4月1日~2007年4月30日。

45、答案：B本题解析：本题考核的是《水污染防治法》的内容。环境质量的好坏关系到广大群众的切身利益，因此保护环境是公民的权利和义务，这反映了依靠群众保护环境的原则。

46、答案：A本题解析：2021、2020版教材P148/2019版教材P147需要注意的是，按照《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（6）被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观客气发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

47、答案：C本题解析：C是建设单位的质量责任和义务，勘察、设计单位相关的质量责任和义务：1、依法承揽工程的勘察、设计业务；2、勘察、设计必须执行强制性标准；3、勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确；4、设计依据和设计深度5、依法规范设计对建筑材料等的选用；6、依法对设计文件进行交底；7、依法参与建设工程质量事故分析；8、勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任。

48、答案：A本题解析：2021版教材P336/2020版教材P335/2019版教材P334公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。

49、答案：C本题解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（二）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（三）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（六）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格；（七）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（八）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（九）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（十）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（十一）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（十二）法律、法规规定的其他条件

50、答案：A本题解析：暂无解析

51、答案：D本题解析：本题考查的是施工企业资质的法定条件。净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。

52、答案：D本题解析：2021版教材P333/2020版教材P332/2019版教材P331常见的行政处罚为警告、罚款、没收违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。

53、答案：B本题解析：我国《民事诉讼法》第34条第1款规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。

54、答案：C本题解析：行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。

55、答案：C本题解析：本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

56、答案：A本题解析：2021版教材P320/2020版教材P318/2019版教材P317建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。@##

57、答案：A本题解析：下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

58、答案：B本题解析：BC项：根据《民法典》的规定，一方当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。在本案中，甲与乙之间的水泥供应合同中约定乙于5月1日前交货，而乙在5月8日办理托运手续，该日期为交付日期，故乙构成违约。由于合同具有相对性，甲只能要求乙承担违约责任。水泥厂作为甲乙之间合同的第三人，对甲不承担违约责任，但乙可以依据乙和丙之间的签订的合同要求丙承担违约责任。因此，B项正确，C项错误。

59、答案：C本题解析：历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。

60、答案：B本题解析：2021/2020版教材P28著作权保护的客体是作品，在建设工程活动中，会产生许多具有著作权的作品。

61、答案：A本题解析：2021/2020版教材P65《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。

62、答案：D本题解析：本题考查的是工程建设标准。工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段。

63、答案：C本题解析：P285-288《特种设备安全法》还规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：(1)进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况；(2)根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账销以及其他有关资料；(3)对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押；(4)对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押;(5)对违反本法规定的行为作出行政处罚决定。负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。

64、答案：B本题解析：2021、2020版教材P126/2019版教材P125该题主要考察的是：合同的分类根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同（又称要物合同），是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。

65、答案：B本题解析：2021、2020版教材P155/2019版教材P154经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。

66、答案：C本题解析：2004年建设工程法规真题第41题

67、答案：A本题解析：2013年建设工程法规真题第21题

68、答案：C本题解析：仲裁具有保密性，不公开审理，仲裁及仲裁基本特点：（1）自愿性（2）专业性（3）独立性（4）保密性（5）快捷性（6）裁决在国家上得到承认和执行

69、答案：D本题解析：《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。尚未制定法律的，行政法规尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可；除以上规定的以外，其他规范文件一律不得设定行政许可。

70、答案：A本题解析：2021/2020版教材P13第一百七十三条有下列情形之一的，委托代理终止：（一）代理期限届满或者代理事务完成；（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（三）代理人丧失民事行为能力；（四）代理人或者被代理人死亡；（五）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

71、答案：B本题解析：2009年建设工程法规真题第58题

72、答案：C本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第24条的规定，设计单位应当参与建设工程质量事故的分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

73、答案：D本题解析：一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请执行。当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定；仲裁裁决一经作出即为终局，当事人不得就同一纠纷再起诉或重新申请仲裁。

74、答案：D本题解析：暂无解析

75、答案：B本题解析：《劳动合同法》规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

76、答案：D本题解析：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

77、答案：B本题解析：2021、2020版教材P112/2019版教材P111本题考核的是共同承包。共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

78、答案：C本题解析：本题考查的是建造师及建造师工作中违法行为应承担的法律责任。聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1万元以上3万元以下的罚款。

79、答案：A本题解析：2021版教材P338/2020版教材P337/2019版教材P336本题考察的是：合同履行地的确定。合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地，交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。

80、答案：D本题解析：教材P134本题考查的是工程价款的支付。利息从应付工程价款之日计付。题干中合同约定：通过竣工验收后2个月内结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，故2017年11月2日为利息起算日。

81、答案：B本题解析：注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前12个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予6个月的宽展期。

82、答案：B本题解析：《民法典》第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十三条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。