2026年全国一级造价师之建设工程造价管理考试综合能力题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、在建设期内，财务效益和费用采用的价格一般应考虑（）。A.采用建设期初的价格B.采用不计入变动因素的预测价格C.财务效益和费用两个价格体系不一致的影响D.投入的相对价格变动及价格总水平变动。

2、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率

3、承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以（）为开工日期。A.开工通知载明的开工日期B.开工条件具备的时间C.基坑开挖时间D.实际进场施工时间

4、根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）审批。A.建设单位项目负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工项目技术负责人

5、企业所得税的计税依据为应纳税所得额。即企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，各项扣除包括（）。A.企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分B.符合条件的居民企业之间的股息.红利等权益性投资收益C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费.政府性基金D.向投资者支付的股息.红利等权益性投资收益款项

6、“有时由于成本分配不合理，造成成本比重不大但用户认为重要的功能被漏选或排序推后”，这是对象选择方法中的（）。A.强制确定法B.百分比分析法C.ABC分析法D.因素分析法

7、（2019年考题）某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（）。A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和

8、在项目建设的全过程的各个阶段中，都要进行相应的计价，这种（）计价是个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A.多次性B.组合性C.复杂性D.方法的多样性

9、下列项目管理组织机构形式中，项目负责人的角色只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制

10、下列偏差分析方法中，既可分析费用偏差，又可分析进度偏差的是（）。A.时标网络图和曲线法B.曲线法和控制图法C.排列图法和时标网络图法D.控制图法和表格法

11、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（）。A.通信建设项目B.企业管理机关的办公楼C.广播电视大楼D.咨询服务建设项目

12、资本金现金流量表是以投资方案资本金作为计算基础，站在（）的角度编制的。A.项目发起人B.债务人C.项目法人D.债权人

13、根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》对于产能过剩行业中的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.40%B.35%C.30%D.25%

14、（2018年真题）根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人

15、下列对于评标方法叙述错误的是（）。A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目B.综合评分相等时，以投标报价低的优先C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分

16、在下列情形中，不构成缔约过失责任的是指（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况C.有其他违背诚实信用原则的行为D.当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容

17、（2019年真题）下列税种中,采用超率累进税率进行计税的是（）。A.增值税B.企业所得税C.契税D.土地增值税

18、对于某独立、常规技术方案，其净现值函数曲线如图所示，则下列结论错误的是（）。A.投资方案的内部收益率为i2B.当基准收益率为i1时，投资方案可行C.当基准收益率为i3时，投资方案不可行D.内部收益率的值受基准收益率的影响

19、已知某工作总时差为7天，最迟完成时间为第15天，最早开始时间为第5天，则该工作的持续时间为（）。A.8天B.7天C.4天D.3天

20、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是（）。A.起重吊装工程B.爆破工程C.模板工程D.地下暗挖工程

21、（2019年考题）将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短

22、项目融资过程中，在融资决策分析之前应进行的工作是（）。A.融资结构设计B.投资决策分析C.融资执行D.融资谈判

23、（2017年真题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格

24、为有效控制工程造价，业主应将工程造价管理重点放在（）阶段。A.施工招标和价款结算B.决策和设计C.设计和施工阶段D.招标和竣工验收

25、（2018年真题）关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保

26、关于造价师执业的说法，正确的是（（）。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业

27、为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（）的方法。A.基准收益率B.投资收益率C.投资报酬率D.内部收益率

28、采用投资回收期指标评价投资方案的优点（）。A.能够考虑整个计算期内的现金流量B.能够反映整个计算期的经济效果C.能够考虑投资方案的偿债能力D.能够反映资本的周转速度

29、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.28C.15D.25

30、FIDIC《施工合同条件》中，业主应在收到承包商的任何要求（）天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按规定支付合同价格。A.7B.14C.28D.56

31、（2015年考题）下列工程中，属于分部工程的是（）。A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程

32、投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息金额B.息税前利润与当期应还本付息金额C.税前利润与当期应付利息金额D.税前利润与当期应还本付息金额

33、（2021年真题）因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用8万元，根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（）万元。A.11B.15C.20D.26

34、下列关于工程项目经济评价内容和方法的说法中，正确的是（）。A.任何项目都必须进行财务分析和经济分析B.对于任何项目，当财务分析的结果能够满足决策需要时，可以不进行经济分析C.工程项目的类型、性质、目标和行业特点与项目评价的方法、内容和参数无关D.对于特别重大的工程项目，应专门进行项目对区域经济或宏观经济影响的研究与分析

35、下列选项中，属于非生产性建设项目的总投资构成的是（）。A.建设投资和存货B.固定资产投资和流动资产投资C.有形资产投资和无形资产投资D.建筑安装工程投资和设备工器具购置投资

36、属于项目管理实施规划主要内容的是（）。A.项目安全生产管理B.项目信息管理C.项目沟通与相关方管理D.技术措施

37、（2019年真题）对于实行项目管理法人责任制的项目，董事会应负责（）。A.组织编制初步设计文件B.控制工程投资，工期和质量C.组织工程设计招标D.筹措建设资金

38、在工程建设中环保方面要求的“三同时”是指工程主体与环保措施工程应（）。A.同时立项、同时设计、同时施工B.同时立项、同时施工、同时竣工C.同时设计、同时施工、同时竣工D.同时设计、同时施工、同时投入运行

39、（2021年真题）根据《PPP物有所值评价指引（试行）》，在进行PPP项目物有所值定性评价时，六项基本评价指标的权重（）。A.60%B.70%C.80%D.90%

40、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工。A.1个月B.6个月C.3个月D.12个月

41、为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（）的合同A.固定价格、可调工期B.固定价格、固定工期C.可调价格、固定工期D.可调价格、可调工期

42、将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短

43、（2020年真题）对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括()。A.工艺方案比选和经济效益比选B.技术方案比选和经济效益比选C.技术方案比选和融资方案比选D.工艺方案比选和融资方案比选

44、下列对于中标单位的确定说法错误的是（）。A.招标单位应确定排名第一的中标候选人为中标单位B.排名第一的中标候选人放弃中标则重新评标C.招标单位也可授权评标委员会直接确定中标单位D.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同可确定排名第二的中标候选人为中标单位

45、价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值

46、（2013年考题）采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的优点是（）。A.指标的经济意义明确，直观B.考虑了投资收益的时间因素C.容易选择正常生产年份D.反映了资本的周转速度

47、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当在编制（）时确定。A.投资估算B.工程概算C.施工图预算D.施工组织设计

48、价值工程中的功能是指产品的（）。A.基本功能B.使用功能C.主要功能D.必要功能

49、某企业进行改扩建工程，投资10万元，预计改扩建后，生产能力及产品质量将有所提高，每年增加收入5万元，每年节约材料费1万元，节约人工费2万元。项目每年的运营成本为3万元，项目寿命期8年，基准折现率为10%。则该项目的费用效率为（）。A.2.124B.1.988C.2.088D.1.874

50、根据我国现行规定，工程造价咨询企业资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，需要提出资质延续申请。被准予延续的，其资质有效期可延续（）年。A.2B.3C.4D.5

51、根据《施工合同法律解释一》，承包人资质低于招标要求的资质，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款

52、（2018年考题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。A.成本和数量占比较高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高

53、（2019年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案由（）专业技术部门组织审核。A.建设单位B.监理单位C.监督机构D.施工单位技术部门

54、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚

55、已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。A.38天B.40天C.56天D.128天

56、项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点

57、根据《工程造价咨询单位管理办法》，甲级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限为（）年以上。A.15B.12C.10D.8

58、以下各项中，属于设计概算编制深度审查的是（）。A.编制依据的时效性B.概算编制的完整性C.编制依据的适用范围D.主要材料用量的正确性

59、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11%，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A.11.46%B.11.50%C.12.00%D.12.36%

60、（2019年考题）关于融资中每股收益与资本结构，销售水平之间关系的说法，正确的是（）。A.每股收益既受资本结构的影响，也受销售水平的影响B.每股收益受资本结构的影响，但不受销售水平的影响C.每股收益不受资本结构的影响，但要受销售水平的影响D.每股收益既不受资本结构的影响，也不受销售水平的影响

61、在正常使用条件下，有防水要求的卫生间的建设工程最低保修期限为（）年。A.1B.3C.5D.8

62、工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）。A.挣值分析法（EVM）B.关键线路法C.计划评审技术D.工程结构分解法（WBS）

63、采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况

64、建设工程施工许可证应当由()申请领取。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位

65、建造一座建筑物A和增加一个空调系统B。建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。则在进行经济效果评价时，该组方案为（）。A.互斥型方案B.互补型方案C.组合一互斥型方案D.混合相关型方案

66、为新建项目筹集债务资金时,对利率结构起决定性作用的因素是（）。A.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资金筹集难易程度

67、某项固定资产原值为50000元，预计使用年限6年。净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。A.6857B.6000C.9143D.9520

68、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地

69、（2021年真题）建设项目将工程项目设计与施工发包给工程项目管理公司，工程项目管理公司在将所承接的设计和施工任务全部分包给专业设计单位和施工单位，自己专心致力于工程项目工作，该组织模式是（）。A.项目管理承包模式B.工程代建制C.总分包模式D.CM承包模式

70、下列关于财务分析与经济分析的联系和区别的描述错误的是（）。A.财务评价的分析对象是企业或投资人B.财务评价的价格尺度是市场交易价格C.经济分析随着国家财务制度的变更而变化D.经济分析的分析对象是给国民经济带来贡献才作为项目的费用和效益

71、根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指（）。A.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划B.施工组织总设计、单项工程施工组织设计和施工进度计划C.施工组织设计、施工进度计划和施工方案D.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案

72、下列关于互斥型方案静态评价方法描述错误的是（）。A.根据年折算费用，选择最小者为最优方案B.静态评价方法仅适用于方案初评或作为辅助评价方法采用C.增量投资回收期大于基准投资回收期时，投资额大的方案可行D.增量投资收益率大于基准投资收益率时，投资额大的方案可行

73、甲公司贷款1000万元，年利率为8％，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则公司第4年末一次偿还的本利和为（）万元。A.1360B.1324C.1320D.1160

74、下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是（）。A.工程概算文件B.工程预算文件C.工程结算文件D.工程决算文件

75、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（）。A.提供工艺或组织间歇时间B.可增加更多的专业工作队C.满足施工工艺的要求D.组织流水施工

76、某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累积间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35

77、甲方案投资180万，年生产成本45万；乙方案投资220万，年生产成本40万。若基准收益率为12%，则（）。A.甲方案优于乙方案B.甲乙两方案效果相同C.甲乙两方案折算费用相同D.乙方案优于甲方案

78、根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

79、下面关于工程施工合同法律解释正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的不予支持B.当事人对欠付工程价款利息给付按照人民银行贷款利率双倍计算C.合同约定与投标文件等不一致的，以合同约定为准D.修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持

80、某公司发行票面额为2000万元的优先股股票，筹资费率为2%，股息年利率为10%，公司所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.10.20%B.12.37%C.14.12%D.15.46%二、多选题

81、合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则（）。A.按双方协商后的履行地市场价格履行B.按订立合同时履行地的市场价格履行C.按订立合同时，合同签订地的市场价格履行D.按双方协商后的合同签订地的市场价格履行

82、下列方法中，既可用于价值工程对象选择，又可用于确定功能重要性系数的是（）。A.因素分析法B.重点选择法C.专家检查法D.强制确定法

83、某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益均为150万元。自建设开始年起，该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.3B.6.0C.6.3D.7.0

84、某项目期初投资额为2000万元，从第一年末开始每年净收益480万元。若基准收益率为10%，并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。A.4.17和5.33B.4.17和5.67C.4.83和5.33D.4.83和5.67

85、（2017年考题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费与设备费之和D.固定资产投资总额

86、对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。A.联合体承包模式B.平行承包模式C.合作体承包模式D.CM承包模式

87、根据《标准勘察招标文件（2017年版）》规定，勘察合同条款由（）组成。A.通用合同条款和专用合同条款B.协议书、通用合同条款和专用合同条款C.合同协议书、履约保证金D.协议书、通用合同条款、专用合同条款和履约保证金

88、在项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是（）。A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求B.拥有较大的财务收益C.合理安排还本付息期D.各年累计盈余资金不出现负值

89、关于工程造价咨询企业资质证书管理的说法不正确的是（）。A.工程造价咨询企业资质证书的有效期为3年B.工程造价咨询企业的执业印章上有企业名称、资质等级及证书编号C.工程造价咨询企业合并的，合并后存续或者新设立的工程造价咨询企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质条件D.资质证书有效期届满前3个月可申请延期，延续的期限视情况而定

90、根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在做出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42

91、投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。A.负债融资成本B.权益资金成本C.每股收益变化D.权益融资比例

92、价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本B.价值C.功能D.寿命

93、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAAB）及其裁决的说法，错误的是（）。A.DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由B.合同双方共同确定DAAB主席C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAAB的裁决

94、关于全面造价理论的论述中，正确的是（）。A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理

95、监理人在收到施工承包单位有关变更施工合同的书面建议后，应与建设单位共同研究，确认存在变更的，应在收到施工单位书面建议后的（）天内作出变更指示。（）A.3B.7C.10D.14

96、企业计算应纳税所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.非公益性赞助支出D.税收滞纳金

97、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和确定研究对象的寿命周期成本D.分析实现研究对象功能的途径

98、根据《民法典（合同编）》，电子合同的标的物为采用在线传输方式交付的，()为交付时间。A.接受服务人签收时间B.电子凭证生成时间C.合同标的物进入对方当事人指定的特定系统且能够检索识别的时间D.提供服务人发出合同标的物时间

99、按照我国政府采购法的规定，应采用竞争性谈判方式采购的是（）.A.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的B.招标后没有供应商投标的C.只能从唯一供应商处采购的D.发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的

100、专项施工方案由（）组织审核。A.建设单位项目负责人B.总承包单位技术代表人C.施工项目负责人D.项目技术负责人

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：对于财务效益和费用采用的价格，财务分析应采用以市场价格体系为基础的预测价格。在建设期内，一般应考虑投入的相对价格变动及价格总水平变动。本题目不是考题，出题的目的在于训练财务效益和费用采用的价格有关内容。

2、答案：C本题解析：知识点：经济效果评价指标体系。净年值、净现值、内部收益率、动态投资回收期、净现值率均为动态指标，需要考虑资金时间价值的问题。

3、答案：D本题解析：本题考查的是工程施工合同管理。开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

4、答案：C本题解析：本题考查的是工程项目施工组织设计。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。

5、答案：A本题解析：各项扣除。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。B为免税收入。C为不征税收入。D不能扣除。

6、答案：C本题解析：本题考查的是对象的选择。ABC分析法抓住成本比重大的零部件或工序作为研究对象，有利于集中精力重点突破，取得较大效果，同时简便易行，因此，广泛为人们所采用。但在实际工作中，有时由于成本分配不合理，造成成本比重不大但用户认为功能重要的对象可能被漏选或排序推后。ABC分析法的这一缺点可以通过经验分析法、强制确定法等方法补充修正。

7、答案：C本题解析：当一个零部件只具有一个功能时，该零部件的成本就是其本身的功能成本；当一项功能要由多个零部件共同实现时，该功能的成本就等于这些零部的功能成本之和。当一个零部件具有多项功能或与多项功能有关时，就需要将零部件成本根据具体情况分摊给各项有关功能。

8、答案：A本题解析：工程项目需要按程序进行策划决策和建设实施，工程计价也需要在不同阶段多次进行，以保证工程造价计算的准确性和控制的有效性。多次计价是一个逐步深入和细化，不断接近实际造价的过程。

9、答案：B本题解析：项目负责人的角色只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者角色的是弱矩阵制组织机构。

10、答案：A本题解析：时标网络图法可用于分析费用偏差和进度偏差。曲线法用费用累计曲线来分析费用偏差和进度偏差

11、答案：A本题解析：生产性项目指直接用于物质资料生产或直接为物质资料生产服务的工程项目。主要包括：工业建设项目、农业建设项目、基础设施建设项目、商业建设项目等。

12、答案：C本题解析：2021教材P298知识点：工程项目经济评价报表的编制。资本金现金流量表是从投资方案权益投资者整体（即项目法人）角度出发。

13、答案：B本题解析：表5.1.1项目资本金占项目总投资最低比例

14、答案：B本题解析：根据《招标投标法实施条例》，有下列情形之一的，可以不进行招标：1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；5）国家规定的其他特殊情形。选项ACD属于“可以邀请招标”的有关情形。

15、答案：A本题解析：本题考查的是施工评标与授标。综合评估法适用于较复杂工程项目的评标，由于工程投资额大、工期长、技术复杂、涉及专业面广，施工过程中存在较多的不确定性因素；经评审的最低投标价法一般适用于采用通用技术施工，项目的性能标准为规范中的一般水平，或者招标单位对施工没有特殊要求的招标项目。

16、答案：D本题解析：当事人在订立合同过程中有下列情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任:①假借订立合同，恶意进行磋商;②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;③有其他违背诚实信用原则的行为。关于选项D,是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任

17、答案：D本题解析：土地增值税实行四级超率累进税率。

18、答案：D本题解析：选项D，内部收益率不受任何外部因素影响。

19、答案：D本题解析：本题考查的是时间参数的基本概念。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。TF=LF-EF，EF=LF-TF=15-7=8，D=EF-ES=8-5=3天。

20、答案：D本题解析：深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案需要组织专家进行论证、审查。

21、答案：B本题解析：按是否考虑资金的时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。

22、答案：B本题解析：项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。

23、答案：D本题解析：知识点：建设工程质量管理条例。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

24、答案：B本题解析：教材P5-6长期以来，我国往往将控制工程造价的主要精力放在施工阶段一一审核施工图预算、结算建筑安装工程价款，对工程项目策划决策和设计阶段的造价控制重视不够。为有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点转到工程项目策划决策和设计阶段。

25、答案：A本题解析：知识点：工伤保险。工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，而被保险人则是其用人单位的全部职工或者雇工。在这里应特别注意的是，无论劳动者与用人单位是否订立书面劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动关系或事实上形成了劳动关系，均享有工伤保险待遇的权利。

26、答案：C本题解析：教材P8-11C正确。造价工程师执业时应持注册证书和执业印章。注册证书、执业印章样式以及注册证书编号规则由住房城乡建设部会同交通运输部、水利部统一制定。执业印章由注册造价工程师按照统一规定自行制作。

27、答案：A本题解析：为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，可以采取提高基准收益率的办法来进行投资方案的经济评价。

28、答案：D本题解析：P176-185优点:计算简便，一定程度上显示资本周转速度，周转速度越快，回收期越短，风险越小，盈利越多。缺点:未全面考虑方案整个计算期内的现金流量，只考虑回收之前的效果，不能反映投资回收后的情况，无法衡量整个计算期的经济效果。

29、答案：B本题解析：发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。

30、答案：C本题解析：2021教材P328知识点：国际工程施工合同示范文本。业主应在收到承包商的任何要求28天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证明，说明业主能够按规定支付合同价格。

31、答案：C本题解析：本题考查的是工程项目的组成和分类。分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。

32、答案：A本题解析：利息备付率（ICR）也称已获利息倍数，是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与当期应付利息（PI）的比值。

33、答案：B本题解析：教材P352-356由发包人承担的费用：已运至现场的材料损失4万元，第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理和复原工作费用8万元。4+3+8=15万元

34、答案：D本题解析：选项A，一般项目，财务分析满足决策需要时，可以不进行经济分析；选项B，对于关系国家安全等项目、特别重大项目还应进行经济分析；选项C，工程项目的类型、性质、目标和行业特点等都会影响项目评价的方法、内容和参数；选项D，对于特别重大的工程项目，除进行财务分析与经济费用效益分析外，还应专门进行项目对区域经济或宏观经济影响的研究与分析。本题目不是考题，作者出题的目的是强调“工程项目的类型、性质、目标和行业特点等都会影响项目评价的方法、内容和参数”。

35、答案：D本题解析：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。非生产性建设项目投资只包括固定资产投资，不包括流动资产投资，存货属于流动资产。所以ABC均错误。

36、答案：D本题解析：2021教材P87知识点：工程项目计划体系。项目管理实施规划应包括下列内容：1）工程概况；2）项目总体工作计划；3）组织方案；4）设计与技术措施；5）进度计划；6）质量计划；7）成本计划8）安全生产计划；9）绿色建造与环境管理计划10）资源需求与采购计划11）信息管理计划12）沟通管理计划13）风险管理计划14）项目收尾计划15）项目现场平面布置图16）项目目标控制计划17）技术经济指标

37、答案：D本题解析：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核上报项目初步设计和概算文件；审核上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务;聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。选项ABC属于项目总经理的工作职权。

38、答案：D本题解析：教材P67-73在项目实施阶段，必须做到"三同时"即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

39、答案：C本题解析：教材P251-261C正确。在各项评价指标中，六项基本评价指标权重为80%。

40、答案：C本题解析：P23-26建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。

41、答案：B本题解析：P246-251在工程建设方面，为了减少风险，可以要求工程承包公司提供固定价格、固定工期的合同，或"交钥匙"工程合同，可以要求项目设计者提供工程技术保证等。

42、答案：B本题解析：按是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。

43、答案：B本题解析：工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。

44、答案：B本题解析：2021教材P338知识点：施工评标与授标。对使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标单位应确定排名第一的中标候选人为中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标单位可确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。招标单位也可授权评标委员会直接确定中标单位。

45、答案：B本题解析：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。

46、答案：A本题解析：投资收益率指标的经济意义明确：直观，计算简便，在一定程度上反映了伪劣，可适用于各种投资规模。

47、答案：B本题解析：建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

48、答案：D本题解析：知识点：功能的系统分析。价值工程中的功能是指产品的必要功能。

49、答案：C本题解析：2021教材P221CE=系统效率/（设置费+维持费）=SE/（IC+SC）。一般情况下，增产及提高质量所得的增收额计入系统效率，材料节约的增收额也计入系统效率，而减少劳动量所节约的劳务费应计入系统维持费中。设置费即为投资费在寿命期内的分摊。现在项目每年的运营成本中已经扣除了节约的材料费和人工费，材料费的节约已经计入系统效率，不再计入运营成本，而人工费的节约应计入分母，而不计入分子。因此：年维持费=年运营成本-人工费节约=3-2=1万元年设置费=投资×（A/P，10%，8）=10×0.1874=1.874系统效率=年增加收入+材料节约费=5+1=6万元,CE=6/（1+1.874）=2.088

50、答案：B本题解析：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。工程造价咨询企业的资质有效期是3年。准予延续的，资质有效期延续3年。

51、答案：B本题解析：2021教材P148建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

52、答案：B本题解析：ABC分析法,首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图然后将占总成本70%-80%而占零部件总数10%-20%的零部件划分为A类部件,将占总成本5%-10%而占零部件总数60%-80%的零部件划分为C类；其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。

53、答案：D本题解析：专项施工方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。

54、答案：C本题解析：本题考查的是施工招标策划。成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为百分比酬金、固定酬金、浮动酬金和目标成本加奖罚四种计价方式。

55、答案：A本题解析：知识点：异节奏流水施工。求流水步距K=流水节拍的最大公约数=2；求专业工作队数=6+2+5+3=16；求工期=（4+16－1）×2=38（天）。

56、答案：B本题解析：敏感性分析也有其局限性，它不能说明不确定因素发生变动的情况的可能性大小，也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率，而这种概率是与项目的风险大小密切相关的。

57、答案：A本题解析：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。甲级资质工程造价咨询企业要求技术负责人从事工程造价专业工作15年以上；乙级资质工程造价咨询企业要求技负责人从事工程造价专业工作10年以上。

58、答案：B本题解析：设计概算编制深度审查:①审查编制说明。审查设计概算的编制方法、深度和编制依据等重大原则性问题。②审查设计概算编制的完整性。对于一般大中型项目的设计概算，审查是否具有完整的编制说明和三级设计概算文件（总概算、综合概算、单位工程概算），是否达到规定的深度。③审查设计概算的编制范围。包括:设计概算编制范围和内容是否与批准的工程项目范围相一致;各项费用应列的项目是否符合法律法规及工程建设标准；是否存在多列或遗漏的取费项目等。

59、答案：A本题解析：本题考查的是名义利率与有效利率。实际利率：甲银行实际利率=（1+11%/4）4-1=11.46%；乙银行实际利率=（1+12%/2）2-1=12.36%；所以选择向甲银行贷款。

60、答案：A本题解析：每股收益受资本结构、销售水平的影响。

61、答案：C本题解析：在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。

62、答案：C本题解析：工程寿命周期成本分析中，对从系统开发到设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。

63、答案：B本题解析：本题考查的是盈亏平衡分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。

64、答案：D本题解析：本题考查的是工程项目建设准备工作内容。施工许可证的办理：业主（建设单位）在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

65、答案：B本题解析：互补型方案是指在方案之间存在技术经济互补关系的一组方案。某一方案的接受有助于其他方案的接受。根据互补方案之间相互依存的关系，互补方案可能是对称的，如建设一个大型非港口电站，必须同时建设铁路、电厂，他们无论在建成时间、建设规模上都要彼此适应，缺少其中任何一个项目，其他项目就不能正常运行。因此，它们之间是互补型方案，又是对称的。此外，还存在着大量非对称的经济互补关系，如建造一座建筑物A和增加一个空调系统B，建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。

66、答案：C本题解析：评价项目融资中应该采用何种利率结构时，项目现金流量的特征起着决定性的作用。

67、答案：C本题解析：教材P347本题考查的是施工成本管理方法。折旧的基数=50000-2000=48000（元），年数总和=6+5+4+3+2+1=21（年），第三年折旧额=48000×4/21=9143（元）。

68、答案：A本题解析：本题考查的是合同争议解决。对于一般的合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。

69、答案：C本题解析：教材P75-79C正确。总分包模式中还有一种特殊的项目组织模式------工程项目总承包管理模式，即:建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既没有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司则专心致力于工程项目管理工作。

70、答案：C本题解析：本题考查的是工程项目经济评价的内容、方法和原则。项目财务分析必须随着国家财务制度的变更而作出相应的变化，而项目经济分析多数是按照经济原则进行评价。

71、答案：D本题解析：本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计包括三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。D选项正确。

72、答案：C本题解析：2021教材P188知识点：静态评价方法。增量投资回收期小于基准投资回收期时，投资额大的方案可行。

73、答案：C本题解析：单利的计算公式为：F=P＋P×id×n，则第四年末一次偿还的本利和=1000＋1000×8％×4=1320(万元)。

74、答案：C本题解析：工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。

75、答案：D本题解析：本题考查的是空间参数。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。

76、答案：A本题解析：T=(4+3-1)×5+2-3=29天。

77、答案：D本题解析：增量投资收益率=100%x（45-40）/（220-180）=12.5>12%,所以乙方案优于甲方案。

78、答案：B本题解析：知识点：格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

79、答案：D本题解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，A项错误；当事人对欠付工程价款利息给付标准有约定的，按照约定处理，否则按照人民银行发布的同期同类贷款利率计息，B项错误；当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算