房建模板分包合同

PAGE房建模板分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方已与[建设单位名称]签订了关于[房建项目名称]的建设工程总承包合同（以下简称“总承包合同”），现甲方拟将该房建项目中的模板工程分包给乙方进行施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方分包甲方房建模板工程事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[房建项目名称]2.工程地点：[项目具体地址]3.工程内容及规模：本工程的模板工程包括但不限于[详细描述模板工程涵盖的具体工作内容，如基础模板、柱模板、梁模板、板模板等的制作、安装、拆除及清理，以及相关的支撑体系搭建等]，具体施工范围以甲方提供的施工图纸及书面指令为准。4.工程承包方式：乙方采用包工包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式进行本模板工程的施工。二、合同工期1.开工日期：本工程模板工程预计于[预计开工日期]开工，具体开工时间以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本工程模板工程预计于[预计竣工日期]竣工，具体竣工时间以满足总承包合同约定的整体工程进度要求为准。乙方应根据甲方的施工进度计划，合理安排施工顺序，确保在规定的时间内完成模板工程施工任务。3.工期延误：如因甲方原因导致工期延误，乙方应积极配合，并根据甲方要求调整施工计划。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方应按照本合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决。三、质量标准1.乙方应严格按照国家现行的建筑施工质量验收规范、标准以及甲方提供的施工图纸、技术交底等要求进行施工，确保模板工程质量达到合格标准，并满足总承包合同中关于工程质量的相关要求。2.模板的材质、规格、尺寸等应符合设计要求及相关标准规定，模板安装应牢固、平整、垂直，拼缝严密，不得出现漏浆、变形等质量问题。3.在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对提出的质量问题应及时整改。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此造成的工期延误及经济损失由乙方自行承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同模板工程的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、现场签证等甲方书面确认的原因导致的工程量增减除外。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[X]日前支付当月已完工程量价款的[X]%。竣工款：模板工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方支付至合同总价款的[X]%。尾款：工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题及其他纠纷，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X]%作为尾款。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。2.甲方应按照本合同约定及时支付工程款。3.甲方应向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料，并协助乙方解决施工过程中遇到的与其他施工单位交叉作业等协调问题。4.如因甲方原因导致乙方停工、窝工等情况，甲方应承担相应的费用及责任。（二）乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。2.乙方应按照本合同约定的质量标准、工期要求等进行施工，确保工程顺利完成。3.乙方应自行组织施工所需的人员、设备、材料等，确保施工资源的充足供应。施工人员应具备相应的资质证书及操作技能，并遵守施工现场的各项规章制度。4.乙方应负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的经济损失。5.乙方应做好施工现场的环境保护工作，遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施减少施工过程中产生的噪声、粉尘等污染。6.乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料等，不得擅自转让、转借或泄露给第三方。工程竣工后，乙方应将所有相关资料整理成册，移交甲方。7.在施工过程中，乙方应积极配合甲方及监理单位的工作，按照要求提供相关资料及报表。如因乙方原因导致工程出现质量问题或其他纠纷，乙方应负责处理并承担相应的费用及责任。六、材料设备供应1.本工程所需的模板及相关材料由乙方负责采购供应。乙方采购的材料应符合国家现行标准及设计要求，并提供产品合格证明、质量检验报告等相关资料。2.乙方应对采购的材料设备质量负责，如因材料设备质量问题导致工程质量不合格或出现其他问题，乙方应承担全部责任及由此造成的经济损失。3.在材料设备进场前，乙方应提前通知甲方及监理单位进行检验。经检验合格后方可使用，如检验不合格，乙方应负责及时退场处理，并重新采购合格材料设备。七、工程变更1.如因设计变更、现场条件变化等原因需要对本模板工程进行变更，甲方应提前通知乙方，并提供书面变更通知。2.乙方应根据甲方的变更通知及时调整施工方案，并按照变更后的要求进行施工。因工程变更导致乙方工程量增减、费用增加或工期延误的，双方应根据实际情况协商调整合同价款及工期。3.乙方应在收到变更通知后[X]个工作日内提出变更价款及工期调整的书面报告，经甲方及监理单位审核确认后作为结算依据。八、竣工验收1.模板工程竣工后，乙方应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收报告。2.甲方在收到乙方竣工验收报告后，应在[X]个工作日内组织乙方及监理单位等相关人员进行竣工验收。如验收合格，各方应在验收报告上签字确认；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格。3.工程竣工验收合格后，乙方应在[X]个工作日内将施工现场清理完毕，并将剩余材料、设备等退场。九、违约责任1.如甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.如乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求等进行施工，应承担违约责任。乙方应按照本合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，并负责无偿返工直至达到合同要求，由此造成的工期延误及经济损失由乙方自行承担。3.如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的工程款，并按照本合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。4.如因乙方原因导致施工现场发生安全事故或质量事故，乙方应承担全部责任及由此造成的经济损失。同时，乙方应按照本合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。如因事故给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。5.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部经济损失，并按照本合同总价款的[X]%向对方支付违约金。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日