景观照明工程分包合同

PAGE景观照明工程分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方承接了[景观照明工程名称]（以下简称“主合同工程”），并与业主签订了相关主合同，现甲方拟将主合同工程中的景观照明工程部分分包给乙方。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及各类商事交易惯例，就景观照明工程分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[景观照明工程名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及范围：乙方负责完成主合同工程中景观照明工程部分的全部工作，包括但不限于景观照明灯具的采购、安装、调试，线路铺设，控制系统集成等，具体工作内容以施工图纸及现场实际情况为准，且应满足主合同要求及相关行业标准。4.工程规模：预计景观照明工程的灯具数量为[X]套（具体数量根据实际施工情况调整），照明线路总长度约为[X]米，控制系统覆盖面积约为[X]平方米。二、合同工期1.开工日期：本分包工程计划于[预计开工日期]开工，具体开工日期以甲方书面通知为准。2.竣工日期：本分包工程应于开工日期起[工期天数]天内竣工，具体竣工日期以通过甲方及业主验收合格之日为准。3.工期延误：如因不可抗力、甲方原因（包括但不限于设计变更、业主指令延误等）或乙方自身原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并承担相应责任。因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，乙方应采取有效措施加快施工进度，若仍无法按时竣工并给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。三、合同价款及支付方式1.合同价款：本分包工程合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含完成本分包工程所需的全部费用，包括但不限于设备采购、安装、调试、人工、材料、运输、保险、利润、税金及风险费用等，除因本合同约定的调整因素外，合同总价不再调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[预付款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方每月[进度款申报日期]向甲方提交当月已完工程进度报表及付款申请，经甲方审核确认后，于次月[进度款支付日期]前支付当月已完工程价款的[进度款支付比例]。竣工款：工程竣工并通过甲方及业主验收合格后[竣工款支付期限]个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的[竣工款支付比例]。质保金：合同总价的[质保金比例]作为质保金，在质保期满且乙方无质量问题及其他违约行为的情况下，甲方于质保期满后[质保金支付期限]个工作日内无息支付给乙方。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权根据主合同要求及实际情况对工程内容、工期、质量等进行调整，但应提前通知乙方。如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改，若乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。2.义务：向乙方提供施工所需的相关资料，包括但不限于施工图纸、技术要求等，并确保资料的准确性和完整性。协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造有利条件。按照合同约定及时支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和协助。有权按照合同约定获取工程款。对甲方提出的不合理要求或指令，有权提出异议。2.义务：按照国家相关法律法规、行业标准及本合同约定进行施工，确保工程质量达到优良标准。施工过程中应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任。负责组织施工人员、设备、材料等进场，按时完成本分包工程的各项工作，并承担因自身原因导致的工期延误责任。按照甲方要求及施工图纸进行施工，如需变更施工内容或施工方案，应提前书面通知甲方，并经甲方书面同意后方可实施。负责采购本分包工程所需的全部材料和设备，所采购的材料和设备应符合国家相关标准及本合同约定，并提供产品合格证明等相关资料。在施工过程中应妥善保管甲方提供的资料及自身施工过程中形成的资料，工程竣工后向甲方提交完整的竣工资料。接受甲方及业主的监督检查，对提出的问题及时整改。本分包工程未经甲方书面同意，乙方不得转包或分包给第三方。五、工程质量及验收1.工程质量标准：本分包工程的质量标准应符合国家现行的景观照明工程施工质量验收规范及相关行业标准，同时应满足主合同中对景观照明工程部分的质量要求。乙方应严格按照质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。2.验收程序：乙方完成分项工程施工后，应提前通知甲方进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告。甲方在收到乙方分项工程质量验收报告后，应在[分项工程验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料，甲方在收到后应在[竣工验收期限]个工作日内组织相关人员进行竣工预验收。预验收合格后，由甲方提请业主进行竣工验收，乙方应积极配合。业主组织的竣工验收合格后，本分包工程视为通过验收。如验收不合格，乙方应按照甲方及业主的要求进行整改，直至验收合格，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担相应的损失赔偿责任。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的工期竣工，每逾期一天，应按照合同总价的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期竣工天数上限]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的工程款，并按照合同总价的[合同解除违约金比例]向甲方支付违约金，同时承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求，由此导致的工期延误及费用增加由乙方承担。如因乙方质量问题给甲方及业主造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定履行其他义务，如擅自转包或分包、未按时提交资料等，应按照合同总价的[其他违约行为违约金比例]向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。乙方应按照合同约定承担因自身原因导致的安全事故责任，如造成人身伤亡或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款【其他需要约定的条款，如保密条款、不可抗力条款、通知与送达条款等】1.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为本合同履行期间及合同终止后[保密期限]年。2.不可抗力条款：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如因不可抗力事件导致一方无法履行本合同义务的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。因不可抗力导致合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应协商解决善后事宜。3.通知与送达条款：双方在本合同履行过程中发出的通知、函件等，均应采用书面形式，并按照以下地址送达对方：甲方地址：收件人：乙方地址：收