花岗岩劳务分包合同

PAGE花岗岩劳务分包合同甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（劳务分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与[建设单位名称]签订了[建设工程名称]的总承包合同（以下简称“总包合同”），现甲方将该工程中的花岗岩劳务作业分包给乙方，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事宜达成如下协议：一、劳务分包工程概况1.工程名称：[建设工程名称]2.工程地点：[工程具体地点]3.分包范围：包括但不限于花岗岩的装卸、搬运、切割、打磨、安装及相关清理工作等。具体工作内容根据施工图纸及甲方要求确定，乙方应完成从花岗岩原材料进入施工现场开始至整个花岗岩装饰工程竣工验收合格交付使用期间的全部劳务工作，包括但不限于[列举部分具体工作，如花岗岩板材的切割、墙面地面的安装、缝隙处理等]。4.劳务作业内容：乙方应按照甲方的施工计划和质量要求，负责组织具有相应技能的劳务人员进行花岗岩劳务作业，确保劳务作业符合国家及地方相关标准、规范以及总包合同的约定。二、劳务分包期限劳务分包期限自[开始日期]起至[结束日期]止。开始日期以乙方实际进场施工之日为准，结束日期以乙方完成本合同约定的全部劳务作业并经甲方验收合格之日为准。若因甲方原因导致工期延误，劳务分包期限相应顺延；若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，不得要求顺延工期。三、质量标准1.乙方应严格按照国家及地方现行的有关花岗岩施工的质量验收规范、标准以及总包合同约定的质量标准进行劳务作业，确保所完成的花岗岩工程质量达到合格标准。2.乙方在劳务作业过程中，应接受甲方及建设单位、监理单位的质量监督检查，对检查中提出的质量问题应及时整改，直至达到质量要求。如因乙方原因导致质量问题，乙方应负责无偿返工修复，由此造成的损失由乙方承担；若因返工修复导致工期延误，乙方应承担相应的工期延误责任。3.乙方完成劳务作业后，应向甲方提交质量自检报告，经甲方验收合格后方可进行下一道工序或交付验收。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利（1）有权对乙方的劳务作业进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方整改不符合要求的劳务作业。（2）有权根据工程进度和质量要求，调整乙方的劳务作业计划和内容。（3）按照本合同约定，对乙方的劳务作业成果进行验收，如验收不合格，有权要求乙方返工直至合格。2.义务（1）负责提供施工图纸、施工场地及施工用水、用电接口等施工条件，并承担相应费用。（2）按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付劳务费用。（3）负责协调与建设单位、监理单位及其他相关单位的关系，为乙方的劳务作业创造有利条件。（4）对乙方提交的质量自检报告进行审核，并组织相关人员进行验收。（二）乙方权利与义务1.权利（1）有权要求甲方按照本合同约定提供施工条件和支付劳务费用。（2）有权根据本合同约定及劳务作业实际情况，合理安排劳务人员和施工设备。2.义务（1）按照本合同约定的分包范围、质量标准、劳务作业内容和期限，组织具有相应技能和经验的劳务人员进行劳务作业，确保劳务作业质量和进度。（2）负责劳务人员的招聘、培训、管理和安全教育，为劳务人员提供必要的劳动保护用品，确保劳务人员的人身安全和身体健康。因乙方原因导致劳务人员发生安全事故，乙方应承担全部责任。（3）遵守国家及地方有关法律法规、总包合同约定以及甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一管理和指挥。（4）自行承担劳务作业所需的全部设备、工具、材料等费用，但本合同约定由甲方提供的除外。（5）按照甲方的要求，定期向甲方提交劳务作业进度报告、质量自检报告等相关资料，及时反映劳务作业情况。（6）在劳务作业过程中，如发现施工图纸或现场实际情况与本合同约定不符，应及时通知甲方，不得擅自更改施工内容。五、劳务费用及支付方式1.劳务费用本合同劳务费用总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、工程量增加或减少等原因导致劳务作业内容发生实质性变更的除外。2.支付方式（1）预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付劳务费用总价的[X]%作为预付款，即人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。（2）进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月劳务作业进度报告及费用申请，经甲方审核确认后，在次月[具体日期]前支付当月已完劳务作业费用的[X]%。（3）结算款：乙方完成本合同约定的全部劳务作业并经甲方验收合格后[X]个工作日内，双方进行结算。结算完成后，甲方向乙方支付至劳务费用总价的[X]%。（4）尾款：留劳务费用总价的[X]%作为质量保证金，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。六、材料及设备供应1.甲方供应的材料及设备（1）甲方负责供应的材料及设备清单详见附件[附件名称]。甲方应按照本合同约定的时间和要求，将材料及设备供应至施工现场，并通知乙方验收。（2）乙方应负责对甲方供应的材料及设备进行妥善保管，因乙方保管不善导致材料及设备损坏或丢失的，乙方应负责赔偿。因甲方供应的材料及设备质量问题导致乙方劳务作业延误或质量问题的，甲方应承担相应责任。2.乙方供应的材料及设备（1）乙方自行采购的材料及设备应符合国家及地方相关标准、规范以及本合同约定的质量要求，并向甲方提供产品合格证明等相关资料。（）乙方供应的材料及设备进入施工现场前，应通知甲方进行检验。经检验不合格的，不得用于本工程劳务作业。七、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照本合同约定的时间和方式支付劳务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停劳务作业，并要求甲方支付已完劳务作业费用及违约金。（2）若因甲方原因导致乙方无法正常进行劳务作业，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于劳务人员窝工费、设备闲置费等。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照本合同约定的质量标准进行劳务作业，导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工修复，直至达到质量要求。如因返工修复给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。（2）若乙方未按照本合同约定的劳务作业内容和期限完成劳务作业，每逾期一日，应按照劳务费用总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款及进度款，同时乙方应按照劳务费用总价的[X]%向甲方支付违约金。（3）若乙方擅自将本合同项下的劳务作业转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的预付款及进度款，同时乙方应按照劳务费用总价的[X]%向甲方支付违约金。（4）若乙方违反国家及地方有关法律法规、总包合同约定以及甲方的施工现场管理制度，甲方有权视情节轻重给予乙方警告、罚款等处罚；如给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。八、合同变更与解除1.合同变更（1）本合同履行期间，如有需要变更合同内容，双方应协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）因设计变更、工程量增加或减少等原因导致劳务作业内容发生实质性变更的，双方应根据实际情况调整劳务费用及其他相关条款，并签订书面协议。2.合同解除（1）经双方协商一致，可以解除本合同。（2）若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。（3）因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方可以协商解除本合同，互不承担违约责任。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款