铝塑板幕墙分包合同

PAGE铝塑板幕墙分包合同甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程施工，其中铝塑板幕墙工程需要进行专业分包；乙方具备承担该铝塑板幕墙工程的专业资质和施工能力。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方将铝塑板幕墙工程分包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]铝塑板幕墙工程2.工程地点：[具体地点]3.工程内容及规模：包括但不限于铝塑板幕墙的深化设计、材料采购、制作、运输、安装、调试、验收及保修等工作，具体工程内容以经甲方确认的施工图纸及相关技术文件为准。幕墙总面积约为[X]平方米。4.工程承包范围：涵盖本项目中所有铝塑板幕墙的施工，包括但不限于外立面幕墙、雨篷幕墙、采光幕墙等部位，具体以施工图纸及现场实际情况为准。二、合同工期1.开工日期：预计开工日期为[具体日期]，实际开工日期以甲方下达的书面开工通知为准。2.竣工日期：在满足整体工程进度要求的前提下，乙方应确保本分包工程于[具体日期]竣工。总工期为[工期天数]日历天。3.工期延误：如因甲方原因、不可抗力因素或经甲方书面认可的其他合理原因导致工期延误的，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。三、质量标准1.工程质量要求：本工程质量必须达到国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准的合格等级，并满足甲方与业主签订的总承包合同中关于工程质量的要求。2.质量保修：乙方应按照国家有关规定及合同约定承担本工程的质量保修责任，保修期限为自工程竣工验收合格之日起[X]年。在保修期限内，乙方应在接到甲方维修通知后[X]小时内响应，[X]天内到达现场进行维修。如乙方未及时履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，费用由乙方承担，甲方可从应支付给乙方的工程款中直接扣除。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含完成本合同约定的全部工作内容所需的费用，包括但不限于材料采购、加工制作、运输、安装、调试、检测、验收、管理费、利润、税金及风险费用等一切费用，除因设计变更、现场签证等原因引起的合同价款调整外，合同总价不再调整。2.付款方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。铝塑板材料全部进场并经甲方及监理验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。幕墙龙骨安装完成并经甲方及监理验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。铝塑板安装完成并经甲方及监理验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的[X%]，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工结算资料后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的[X%]。结算总价的[X%]作为质量保证金，在保修期满且乙方履行完保修义务后[X]个工作日内无息返还给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况对施工图纸进行变更，乙方应按照变更后的图纸进行施工。有权对乙方报送的工程进度款申请、结算资料等进行审核。2.义务：负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款。向乙方提供施工所需的相关资料及文件。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料及文件。在施工过程中，如遇甲方原因导致的施工条件变化等情况，有权要求甲方给予合理补偿。2.义务：严格按照国家现行的施工验收规范及质量检验评定标准、甲方提供的施工图纸及相关技术文件进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。制定详细的施工进度计划，并报甲方审核，严格按照施工进度计划组织施工，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工噪声、粉尘等对环境的污染。按照合同约定采购符合质量要求的铝塑板及其他相关材料、设备，并提供产品合格证明等资料。负责工程资料的收集、整理、归档工作，确保工程资料真实、完整、有效，并在工程竣工后及时向甲方提交。在工程竣工验收合格后，按照合同约定承担质量保修责任。六、材料设备供应1.材料设备供应方式：本工程所需的铝塑板及其他主要材料由乙方负责采购，但乙方采购的材料设备必须符合国家及地方相关标准、规范要求，并满足设计文件及合同约定的质量要求。乙方应在材料设备采购前向甲方提交样品及质量证明文件，经甲方及监理确认后方可采购。2.材料设备检验：材料设备进场时，乙方应通知甲方及监理进行检验。甲方及监理有权对材料设备的质量、规格、型号等进行检查，如发现材料设备不符合要求，乙方应负责无条件退场，并承担由此造成的一切损失。七、工程变更1.变更程序：甲方如需对工程进行变更，应提前[X]天向乙方发出书面变更通知，并提供变更后的施工图纸及相关技术文件。乙方应按照变更通知及相关文件要求进行施工，因变更导致的费用增加及工期延误，按照以下方式处理：如变更属于设计变更、现场情况变化等合理原因引起的，费用增加及工期延误经甲方审核确认后相应调整。如变更属于乙方擅自变更施工内容或施工方法等原因引起的，费用增加及工期延误由乙方自行承担。2.变更价款确定：变更价款按照以下原则确定：合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格计算变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方审核确认后作为结算依据。八、竣工验收1.验收程序：工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收报告，并通知甲方及监理进行验收。甲方在接到乙方验收申请后，应在[X]天内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应按照甲方及监理提出的整改意见进行整改，直至验收合格。2.竣工资料提交：乙方应在工程竣工验收合格后[X]天内，向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料设备质量证明文件、检验检测报告、工程结算资料等。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方相应的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误及费用增加由乙方承担。如乙方拒绝返工或返工后仍不符合质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定按时竣工，每延误一天，应按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。如乙方延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。因乙方原因导致工程质量问题或安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X%]向甲方支付违约金。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他