旋挖施工分包合同范本

PAGE旋挖施工分包合同范本甲方（总承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方与[建设单位名称]（以下简称“建设单位”）签订了[建设工程项目名称]（以下简称“主合同”），负责该项目的施工总承包工作。甲方拟将主合同中的旋挖施工工作分包给乙方，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就旋挖施工分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[建设工程项目名称]旋挖施工分包工程2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容及规模：包括但不限于[详细描述旋挖施工的具体工作内容及预计工程量]二、分包工作范围及要求1.乙方应按照本合同约定及甲方要求，负责完成[具体旋挖施工范围]的旋挖成孔施工任务，包括但不限于场地平整、钻机就位、钻进成孔、泥浆制备及处理、孔壁护壁、钢筋笼下放协助等工作，确保成孔质量符合国家及行业现行标准以及主合同要求。2.乙方在施工过程中应严格遵守国家及地方有关安全生产、环境保护等法律法规及相关规定，采取有效的安全防护措施，确保施工安全，减少施工对周边环境的影响。3.乙方应按照施工图纸、技术规范及甲方现场指示进行施工，接受甲方及建设单位、监理单位的监督检查，对施工质量负责。如因乙方原因导致施工质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：[预计竣工日期]，具体以满足主合同工期要求及甲方实际进度安排为准。3.乙方应根据甲方总体施工进度计划，合理安排施工人员、设备及材料，确保按时完成分包工作。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照本合同暂定总价的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方原因导致总工期延误超过[X]天，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因工期延误向建设单位支付的违约金、窝工损失等。四、质量标准1.旋挖施工质量应符合国家现行的《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）及其他相关标准、规范的要求，同时满足主合同约定的质量标准。2.乙方应建立质量管理体系，配备专职质量管理人员，对施工全过程进行质量控制。在每道工序施工前，乙方应向甲方提交施工方案及质量保证措施，经甲方审核同意后方可施工。施工过程中，乙方应接受甲方及建设单位、监理单位的质量检查，对检查提出的问题及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照相关规定提交工程质量验收报告及竣工资料。如工程质量验收不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失。五、合同价款及支付方式1.本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。本合同价款为固定单价合同，单价为人民币[X]元/立方米（具体单价组成详见附件：单价清单），最终合同价款以实际完成并经甲方及建设单位验收合格的工程量乘以单价为准。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付暂定总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告，经甲方及监理单位审核确认后，于次月[X]日前支付已完工程量价款的[X%]。结算款：工程竣工并经甲方及建设单位验收合格后[X]个工作日内，乙方提交工程结算报告及完整的结算资料，经甲方审核完毕后，支付至结算总价的[X%]。质保金：结算总价的[X%]作为质保金，质保期为[质保期限]，质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还质保金。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。2.甲方应按照本合同约定及时支付工程款。3.甲方应向乙方提供施工所需的相关资料及现场施工条件，协助乙方解决施工过程中遇到的问题。4.甲方负责协调与建设单位、监理单位等相关方的关系，为乙方施工创造有利条件。（二）乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。2.乙方应按照本合同约定及甲方要求组织施工人员、设备及材料进场，确保施工顺利进行。3.乙方应自行承担施工过程中的全部费用，包括但不限于人员工资、设备租赁及购置费用、材料采购费用、水电费、管理费、利润、税金等。4.乙方应按照国家及地方有关规定办理施工许可证及其他相关手续，并承担相应费用。5.乙方应负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，配备必要的安全防护设施及人员，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的全部损失。6.乙方应负责施工现场的环境保护工作，采取有效的环保措施，减少施工对周边环境的污染。如因乙方原因导致环境污染事故，乙方应承担全部责任及由此给甲方造成的全部损失。7.乙方应按照本合同约定及甲方要求提交施工进度报告、质量检验报告、工程量报告等相关资料。8.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的分包工作转包或分包给第三方。七、材料设备供应1.乙方施工所需的主要材料及设备由乙方自行采购，但材料及设备的质量必须符合国家及行业现行标准以及本合同要求，并提供产品合格证明及质量检验报告等相关资料。甲方有权对乙方采购的材料及设备进行检查，如发现质量问题，甲方有权要求乙方更换。2.乙方应妥善保管甲方提供的施工场地及现场设施，如因乙方原因造成损坏或丢失，乙方应负责修复或赔偿。八、工程变更1.如因建设单位或甲方原因导致工程变更，甲方应及时通知乙方。乙方应按照变更后的要求进行施工，由此增加的费用及工期延误由甲方承担，但因乙方自身原因导致无法按照变更要求施工的除外。2.乙方不得擅自对工程进行变更。如乙方擅自变更工程，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担，同时甲方有权解除本合同，乙方应按照本合同暂定总价的[X%]向甲方支付违约金。九、竣工验收1.工程竣工后，乙方应按照相关规定及本合同要求进行自检，并在自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告及竣工资料。甲方在收到乙方提交的报告及资料后，应及时组织建设单位、监理单位等相关方进行竣工验收。2.如工程验收合格，各方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格。整改期间乙方应承担相应费用及工期延误责任。十、违约责任1.如甲方未按照本合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及损失由甲方承担。2.如乙方未按照本合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照本合同暂定总价的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方原因导致总工期延误超过[X]天，甲方有权解除本合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因工期延误向建设单位支付的违约金、窝工损失等。3.如乙方未按照本合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担由此给甲方造成的全部损失；如因乙方原因导致工程质量问题给建设单位或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.如乙方擅自将本合同项下的分包工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，乙方应按照本合同暂定总价的[X%]向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失。5.如乙方违反本合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任，赔偿由此给甲方造成的全部损失。十一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）