2026年全国一级建造师之一建工程法规考试潜能激发题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

2、关于相关单位的消防安全自我评估和防火检查的说法，正确的是（）。A.消防安全重点单位每半年对本单位进行一次消防安全检查评估B.其他单位每年对本单位进行一次消防安全检查评估C.国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每周防火巡查D.各单位可以自行或委托有资质的机构进行评估

3、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（）。A.甲双倍返还定金8万元B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C.甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元D.甲支付违约金6万元

4、为了最大限度地保证建设工程的质量，建设工程质量必须实行政府监督管理。为此，国务院颁发了《建设工程质量管理条例》。根据该条例的规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是（）。A.建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购进行招标B.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案C.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查

5、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日

6、某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（）承担连带责任。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业

7、某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地（）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.县级人民政府D.设区的市级人民政府

8、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于()。A.80%B.85%C.90%D.95%

9、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权()。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.捷起上诉

10、根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.14B.28C.30D.45

11、下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的B.以他人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的

12、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意

13、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。A.要约撤销B.要约邀请C.要约撤回D.要约生效

14、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A.可调价B.成本加酬金C.固定价D.总价

15、下列关于合同的说法不正确的是()。A.合同的成立可以是一个人B.合同是一种法律行为C.合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系D.合同当事人的法律地位一律平等

16、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。2016A.发证机关核验施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止

17、依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

18、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）。A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款D.施工企业不再承担材料款责任

19、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的是（）。A.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.全国重点文物保护单位不得拆除

20、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.30日B.60日C.20日D.3日

21、2013年6月22日，张某与甲施工企业签订了一份劳动合同，合同期限为2年，根据《劳动合同法》的规定，张某的试用期不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6

22、关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构

23、应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（）。A.技术复杂，无法精准拟定技术规格的项目B.采用公开招标方式的费用比较多C.抢险救灾紧急项目D.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择

24、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,()承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。A.禁止B.允许C.有条件允许D.特定情况禁止

25、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.2年和3年B.5年和合理使用年限C.2年和5年D.2年和合理使用年限

26、某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收，建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是（）。A.2010年3月15日B.2010年3月31日C.2012年3月15日D.2012年3月31日

27、根据《民法典》，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）。A.1年B.2年C.3年D.4年

28、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力

29、关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自由确定D.分包的工作内容没有限制

30、某建设单位2006年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法正确的是()。A.领取施工许可证不能延期B.可以延期，但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期界限的，施工许可证自行废止

31、关于施工企业资质序列的说法，正确的是，正确的是()。（2014）A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

32、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准

33、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。2014A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

34、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地

35、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。（2016）A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

36、某施工企业在申请仲裁后经仲裁庭调解，与建设单位达成了调解协议，则下列说法中，正确的是()。A.施工企业必须撤回仲裁申请B.施工企业在调解书签收前后不得反悔C.仲裁庭只能根据调解协议制作裁决书D.仲裁庭制作的调解书和裁决书具有同等法律效力

37、下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

38、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。（2012）A.行政行为超越职权B.行政行为C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政处罚显失公平

39、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失120万元。该行为属于()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪

40、下列法规中，属于部门规章的是（）。A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》

41、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。2014A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

42、债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的()。A.固定性B.排他性C.相对性D.有偿性

43、依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。A.施工单位实施隐蔽工程B.建设单位拨付工程款C.大型非标构件进行吊装D.商品混凝土应用于基础工程

44、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《民法典》规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A.某大学教授B.某企业财务科C.某公立小学D.某街道办事处

45、甲所在的乙建筑公司濒临破产，在2008年6月2日法定整顿期间，甲成为被裁减人员。如乙建筑公司在（）前录用人员，应当优先录用甲等被裁减人员。A.2008年7月2日B.2008年9月2日C.2008年12月2日D.2009年6月2日

46、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（）。A.30%B.40%C.45%D.50%

47、《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是（）A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工

48、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。A.现场施工人员B.分包单位C.建设单位D.总承包单位

49、国家标准、行业标准的制订一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、专家会审、征求意见、报批D.准备、征求意见、送审、报批

50、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可依法增加保险费或解除合同

51、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是()。A.扣除质量保证金B.罚款C.申请资质增项不予批准D.作为不良行为记入信用档案

52、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。A.在主体工程竣工验收后10日内B.在主体工程竣工验收后15日内C.与主体工程同时D.自建设项目试生产之日起3个月内

53、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（）A.递交投标文件截止后撤销投标文件B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件C.中标后无正当理由不与招标人订立合同D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金

54、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。2016A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

55、根据《著作权法》，著作权是（）。（2014）A.随作品的发表而自动产生B.随作品的创作完成而自动产生C.在作品上加注版权后自动产生D.在作品以一定的物质形态固定后产生

56、下列标准中不属于国家强制标准的是（）。A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准B.施工（包括安装）验收等通用的综合标准C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准D.工程建设通用的信息技术要求

57、在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）。A.及时判决B.强制执行C.留置送达D.重新调节

58、《民用建筑节能条例》中的民用建筑不包括()建筑。A.医疗B.教育C.厂房D.住宅

59、下列属于行政强制措施的是（）。A.排除妨碍、恢复原状B.拍卖查封的场所C.限制人身自由D.划拨存款

60、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程（）分析，并提出相应的技术处理方案。A.工期延误B.投资失控C.质量事故D.施工组织

61、在买卖合同中权利的瑕疵担保义务是指()。A.出卖人负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务B.买受人必须按合同支付货款的义务C.出卖人负有保证所卖物品质量的义务D.出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物

62、以下不属于调解主要方式的是()。A.行业调解B.专业机构调解C.人民调解D.双方调解

63、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（）A.可撤销.B.有效C.可变更D.无效

64、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。A.处置权B.所有权C.使用权D.留置权

65、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

66、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（）。A.有损害事实发生B.违反职业道德规范C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系

67、监理单位指定张某为某工程项目的总监理工程师，且建设单位足以相信其能力，则属于()。A.指定代理B.委托代理C.表见代理D.法定代理

68、根据《公司法》的规定，有限责任公司股东会的职权不包括()。A.决定公司的经菅计划和投资方案B.审议批准公司的年度财务预算报告C.对公司增加或减少注册资本作出决议D.修改公司章程

69、下列物权中，不属于用益物权的是()（2012）A.土地所有权B.土地承包经营权C.建设用地使用权D.地役权

70、在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚手架；孙某害怕，王某对孙某说："你今天不干，就别想要工钱。"孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.强迫劳动罪

71、下列合同中债务人不履行合同，债权人不可以行使留置权的合同是（）。A.保管合同B.运输合同C.建设工程施工合同D.加工承揽合同

72、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样并送检。A.设计单位B.工程质量监督机构C.监理单位D.施工企业质量管理部门

73、某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是()。A.质量监督站B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门

74、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间的是（）。A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

75、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和监理单位B.建设单位和省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门C.建设单位和建设工程质量监督机构D.建设单位和设计单位

76、关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

77、我国实行二审终审制，当事人甲在2012年4月1日收到一审判决书。但当事人甲不服人民法院第一审判决，则当事人甲有权在（）之前向上一级人民法院提起上诉。A.2012年5月15日B.2012年5月30日C.2012年4月15日D.2012年4月30日

78、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的

79、关于仲裁开庭和审理的说法，错误的是（）。A.仲裁审理必须开庭B.仲裁审理案件以不公开审理为原则C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭可以做出缺席裁决

80、某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（）万元。A.10B.20C.30D.50二、多选题

81、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

82、取得一级建造师执业资格证书的人申请建造师执业资格的注册，不属于必备条件的是（）A.在施工企业实习一年B.无犯罪记录C.身体健康D.经所在单位考核合格

83、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时内B.24小时内C.作业人员救出后1小时内D.作业人员救出后24小时内

84、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据

85、人民法院审理某工程纠纷时，决定以缺席判决，其原因可能是（）。A.原告未经法庭许可中途退庭B.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭D.被告经法院许可中途退庭

86、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A.水泥厂的答复文件到达施工单位时B.施工单位发出订购水泥的要约时C.水泥厂发出答复文件时D.施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

87、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()（2013）A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

88、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（）。A.撤销安全生产许可证B.责令停业C.暂扣安全生产许可证D.处以罚款

89、关于招标文件的说法，正确的是（）。2016A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

90、根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税〔2017〕58号）规定,关于建筑施工企业缴纳增值税的说法,正确的是（）。A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用一般计税方法计税B.按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目,纳税人收到预收款时在机构所在地预缴增值税C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%

91、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法错误的是（）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C.在具备太阳能利用条件的地区，必须采用太阳能、地热能等可再生能源。D.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

92、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。A.买卖合同债B.侵权之债C.不当得利之债D.施工合同债

93、（2020年真题）关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（）。A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开C.负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查D.负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密

94、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院B.申请人住所地的基层人民法院C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

95、根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（）。A.有名合同，双务合同，有偿合同B.有名合同，双务合同，不要式合同C.无名合同，单务合同，要式合同D.有名合同，单务合同，有偿合同

96、施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A.1B.2C.3D.5

97、关于抵押权的说法，正确的是（）。A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证价值不变C.转让抵押物的价款仅需高于担保债权D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

98、根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是()。A.记过B.责令停止营业C.暂扣或者吊销许可证D.停业整顿

99、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括（）。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.双方不到法院起诉的承诺D.请求仲裁的意思表示

100、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。2014A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方辞去委托，均不必以对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭。B错误C正确。法定代表人与法人之间是代表关系，不是代理关系，所以D错误

2、答案：D本题解析：《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，要建立消防安全自我评估机制，消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估，做到安全自查、隐患自除、责任自负。AB选项错。D正确。国家、省级等重点工程的施工现场应当进行每日防火巡查，其他施工现场也应根据需要组织防火巡查。C错误。

3、答案：C本题解析：根据《民法典》规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金条款的内容是给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

4、答案：C本题解析：C项：属于对建筑材料、设备等进行检验检测的要求，是施工单位的质量责任和义务，而不是建设单位的质量责任和义务。所以C项当选。

5、答案：C本题解析：《民法典》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《民法典》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

6、答案：A本题解析：P22-23《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任,但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

7、答案：B本题解析：2021版教材P268/2020版教材P267/2019版教材P266该题考察的知识是生产安全事故的等级划分标准及事故调查的管辖。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

8、答案：C本题解析：2021、2020版教材P213/2019版教材P212本题考核的是《绿色施工导则》对临时用地指标的规定。《绿色施工导则》对临时用地指标的规定包括：(1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标；(2)要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

9、答案：A本题解析：本题考核的是诉讼代理人的权限。诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。

10、答案：B本题解析：《标准施工招标文件》规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

11、答案：A本题解析：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。

12、答案：A本题解析：2021、2020版教材P180/2019版教材P179对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。

13、答案：C本题解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127本题考察的是：要约的法律效力。要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。甲企业申明作废的传真在签订合同的信函到达乙企业之前，因此属于要约撤回。

14、答案：C本题解析：2021、2020版教材P133/2019版教材P132合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同，双方可在专用条款内约定采用其中一种。当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。

15、答案：A本题解析：2021、2020版教材P124/2019版教材P123(4)合同的成立必须有两个以上当事人；两个以上当事人不仅作出意思表示而且意思表示是一致的。

16、答案：D本题解析：本题考查的是延期开工、核验和重新办理批准的规定。申请施工许可证后，既不开工也不申请延期，施工许可证自行废止。

17、答案：D本题解析：2021、2020版教材P377/2019版教材P375该题主要考察的是：行政复议申请，对于行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。

18、答案：B本题解析：施工企业和甲材料供应商属于合同之债，施工企业应当向甲供应商支付材料款，施工企业和乙材料供应商构成不当得利之债，可以要求乙材料供应商返还不当得利。甲乙之间没有直接关系。

19、答案：A本题解析：2021、2020版教材P220/2019版教材P219在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设士程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

20、答案：A本题解析：劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同。

21、答案：B本题解析：《劳动合同法》规定，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

22、答案：D本题解析：暂无解析

23、答案：D本题解析：国有资金占控股或主导地位依法必须招标的项目，应当公开招标。有下列情形之一的可邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的;(2)采用公开招标方式费用占项目合同金额比例过大。

24、答案：A本题解析：2021、2020版教材P113/2019版教材P112禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

25、答案：D本题解析：2004年建设工程法规真题第30题

26、答案：A本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

27、答案：C本题解析：教材P344本题考查的是民事诉讼时效的规定。《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。

28、答案：D本题解析：教材P142【知识点】合同权利义务的转让。债权人转让权利应当通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力。这一方面是尊重债权人对其权利的行使，另一方面也防止债权人滥用权利损害债务人的利益。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。

29、答案：B本题解析：承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级许可的业务范围内承揽工程。这一规定同样适用于工程分包单位。不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。《招标投标法》也规定，接受分包的人不得再次分包。

30、答案：D本题解析：2021/2020版教材P61《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期：延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工也不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

31、答案：B本题解析：专业承包企业可以将所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。2教材原文被删除。但是不影响知识点。

32、答案：C本题解析：2021、2020版教材P135/2019版教材P1342004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

33、答案：D本题解析：本题考查的是仲裁协议的内容。仲裁协议应当具备下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

34、答案：C本题解析：调解协议的司法确认：可自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层法院申请司法确认调解协议。

35、答案：A本题解析：选项B，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。选项C，建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。选项D，正确的说法应为不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量问题的工程，施工单位都要负责返修。选项A的说法是正确的，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

36、答案：D本题解析：2021、2020版教材P365/2019版教材P364本题考核的是仲裁调解书与裁决书的效力。仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力。

37、答案：B本题解析：2013年建设工程法规真题第58题

38、答案：D本题解析：暂无解析

39、答案：C本题解析：2021/2020版教材P53工程重大安全事故：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准的，该行为导致重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

40、答案：D本题解析：【知识点】部门规章。部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”、“办法”和“实施细则”等。选项A是行政法规；选项B是地方性法规；选项C是地方政府规章；选项D是国家发展和改革委员会发布的部门规章。

41、答案：D本题解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

42、答案：C本题解析：2021/2020版教材P22本题考核的是债的相对性。债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。

43、答案：B本题解析：2021版教材P316/2020版教材P314/2019版教材P313本题考核的是工程监理的职责和权限。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

44、答案：A本题解析：2021版教材P35机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织木得为保证人。

45、答案：C本题解析：《劳动合同法》规定，有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：（一）依照企业破产法规定进行重整的；（二）生产经营发生严重困难的；（三）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（四）其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

46、答案：B本题解析：加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

47、答案：C本题解析：根据《环境噪声污染防治法》第30条的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。

48、答案：D本题解析：2011年建设工程法规真题第14题本题考查的是施工安全事故的报告。

49、答案：D本题解析：【知识点】工程建设标准。工程建设国家和行业标准制定程序都可分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段。

50、答案：D本题解析：在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可依法增加保险费或解除合同。

51、答案：B本题解析：2021/2020版教材P52行政处罚的种类：警告；罚款；没收违法所得，没收非法所得；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。

52、答案：C本题解析：建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。故C为正确选项。

53、答案：B本题解析：投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

54、答案：D本题解析：本题考查的是工程建设地方标准。选项A，正确的说法应为工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。选项B，正确的说法应为工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案。未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。选项C，正确的说法应为工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。选项D的说法是正确的，对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当自行废止。

55、答案：B本题解析：《著作权法》第二条规定，中国公民、法人或者其他组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。即著作权自作品完成创作之日起产生，并受著作权法的保护。教材无相关内容。超纲

56、答案：C本题解析：C项：《工程建设行业标准管理办法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某一个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准。下列标准属于强制性标准：（一）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等行业专用的综合性标准和重要的行业专用的质量标准；（二）工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（三）工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法标准；（四）工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准；（五）工程建设重要的行业专用的信息技术标准；（六）行业需要控制的其他工程建设标准。C项属于上述的第（三）项，因此，是行业强制标准不是国家强制标准。

57、答案：A本题解析：A正确，调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，法院应当及时判决。

58、答案：C本题解析：2021、2020版教材P209/2019版教材P208《民用建筑节能条例》规定，“民用建筑节能，是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，降低其使用过程中能源消耗的活动。本条例所称民用建筑，是指居住建筑、国家机关办公建筑和商业、服务业、教育、卫生等其他公共建筑。

59、答案：C本题解析：行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。

60、答案：C本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第24条的规定，设计单位应当参与建设工程质量事故的分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

61、答案：A本题解析：2021、2020版教材P177/2019版教材P176（1）权利瑕疵担保义务《民法典》规定，出卖人就交付的标的物负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。但法律另有规定的除外。

62、答案：D本题解析：2021版教材P334/2020版教材P333/2019版教材P332在我国，调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。

63、答案：D本题解析：本题考核的是合同效力的确定。合同成立两根本标志是订约双方或者多方经协商，就合同主要条款达成一致意见。本题所述的甲在未与任何人协商的情况下，擅自与丙签订了买卖合同，所以该合同是无效的。

64、答案：D本题解析：2021、2020版教材P173/2019版教材P172定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权或者有权拒绝交付，但是当事人另有约定的除外。

65、答案：C本题解析：【知识点】对施工质量负责和总分包单位的质量责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

66、答案：B本题解析：2004年建设工程法规真题第70题法律责任的构成要件一般包括：过错；损害事实的发生；存在违法或损害行为以及两者间的因果关系。

67、答案：B本题解析：2021/2020版教材P13代理种类部分。代理包括委托代理、法定代理1.委托代理按照被代理人的委托行使代理权，被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的。在本案例中，张某是在监理单位的委托下就职总监理工程师的；2.法定代理是指根据法律规定而发生的代理；

68、答案：A本题解析：A选项“决定公司的经营计划和投资方案”是董事会的职权。

69、答案：A本题解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

70、答案：A本题解析：A项：重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。本题中，包工头在生产作业中违反规定未提供孙某任何安全措施，造成人员伤亡构成重大责任事故罪。因此，A项正确。

71、答案：C本题解析：【2021教材发生变化，已取消留置权，运输相关内容，此题不适用考试】

72、答案：C本题解析：2009年建设工程法规真题第65题

73、答案：B本题解析：2021版教材P318/2020版教材P316/2019版教材P315《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

74、答案：C本题解析：P131-136利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

75、答案：C本题解析：隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构

76、答案：D本题解析：【知识点】工程建设地方标准。选项A，正确的说法应为工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。选项B，正确的说法应为工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案。未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。选项C，正确的说法应为工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。选项D的说法是正确的，对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当自行废止。

77、答案：C本题解析：2021、2020版教材P350/2019版教材P348当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

78、答案：B本题解析：教材P81【知识点】建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

79、答案：A本题解析：仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决。

80、答案：C本题解析：建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未做阅读或约定不明的，合同工期在一年以内的，预付费用不得低于该费用总额的50%；合同工期在一年以上的（含一年），预付费用不得低于该费用总额的30%，其余费用应当按照施工进度支付。

81、答案：B本题解析：本题考核的是证据的出示与质证。根据《民事诉讼法》和《民事诉讼证据规定》的规定，证据应当在法庭上出示，由当事人质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。《民事诉讼法》规定，书证应当提交原件。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人“如需自己保存证据原件、原物或者提供原件、原物确有困难的，可以提供经人民法院核对无异的复制件或者复制品”。