2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试重点试卷详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是()A.清单为可调整的闭口清单B.投标人不必对清单项目逐一计价C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改

2、（）应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经（）审批，报项目监理机构批准后实施。A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人B.施工项目技术负责人，项目经理C.施工员，施工项目技术负责人D.施工员，施工单位技术负责人

3、实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。A.进行原因分析B.要求有关单位提交质量问题调查报告C.及时向建设单位和监理公司汇报D.施工单位进行质量缺陷调查

4、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。A.专业质检员B.施工单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人

5、（2020年真题）下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的是（）。A.审查承包商提交的进度计划B.及时办理工程预付款及进度款支付手续C.协调合同工期与进度计划之间的关系D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

6、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（）。A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值D.计算其中最大的时间间隔

7、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）。A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用

8、住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用（）编制。A.扩大单价法B.概算指标法C.预算单价法D.投资估算法

9、下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是()A.编制资金使用计划B.编制详细的工作流程图C.对设计变更进行技术经济分析D.对投资支出做出分析与预测

10、在施工过程中，为加快施工进度而采取的组织措施可能是()。A.实行包干奖励B.采用更先进的施工机械C.增加劳动力和施工机械的数量D.改善劳动条件

11、由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、相互启发、集思广益，提出价值工程创新方案的方法是（）。A.强制确定法B.头脑风暴法C.哥顿法D.德尔菲法

12、总概算文件应有五项，除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外，还包括下列哪一项？()A.编制说明B.设备表C.主要材料表D.项目清单表

13、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托（）按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。A.施工单位试验室B.建设单位试验室C.监理单位试验室D.有资质的检测机构

14、某工程项目的招标控制价的综合单价为400元/m3，投标报价的综合单价为320元/m3，投标报价浮动率为5%。如果履行合同过程中，工程量偏差减少超过15%，则其综合单价应调整为（）元/m3。A.320B.323C.400D.460

15、在工程项目质量控制系统运行的主要工作中，工程变更由（）审核无误后签发。A.专业监理工程师B.技术负责人C.总监理工程师D.建设单位

16、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式相反B.施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到75%及以上

17、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。A.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业

18、战争对建设工程施工进度的影响属于（）因素。A.资金方面B.政治方面C.施工条件D.物资供应进度

19、可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用（）。A.生产能力指数法B.指标估算法C.分项详细估算法D.扩大指标估算法

20、关于罪刑法定原则与刑法解释，下列哪些选项是正确的？A.坚持事前的罪刑法定，当立法解释与司法解释相冲突时，应当适用从旧兼从轻原则B.当刑法解释存在不同观点和学说时，应当按照有利于行为人的角度解释刑法C.当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，但即使符合当然解释的原理，也有可能违反罪刑法定原则D.在学理解释中属于类推解释的解释结论，即使成为立法解释，也同样属于类推解释

21、（2021年真题）监理工程师编制的施工进度控制工作细则，可看作是开展工程监理工作的（）。A.施工图设计B.初步设计C.总体性设计D.方案设计

22、关于施工图预算的说法，正确的是（）。A.施工图预算是申报项目投资额的依据B.施工图预算必须由设计单位编制C.施工图预算是控制施工图阶段造价的依据D.施工图预算加现场签证等于结算价

23、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。A.监理单位技术负责人B.现场监理员C.测量专业监理工程师D.总监理工程师

24、影响工程质量的因素中，构成工程质量基础的因素是（）。A.人员素质B.工程材料C.方法D.环境条件

25、项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。A.混凝土强度试块取样检验B.钢筋套筒取样检验C.保温材料取样检验D.预埋件的出厂合格证

26、下列投资方案经济评价指标中，属于动态评价指标的是()。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资本金净利润率

27、按照《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，（）的划分是依专业性质、工程部位来确定的。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.子分部工程

28、工程质量控制应坚持()的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。A.以人为核心B.预防为主C.质量第一D.质量达到标准

29、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月.并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收.项目工程验收.竣工验收三个阶段

30、建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.间歇时间B.流水步距C.流水节拍D.提前插入时间

31、下列承包人已完工程的各项工程量，项目监理机构应予以计量的是（）。A.工程变更导致增加的工程量B.有缺陷工程的工程量C.承包人原因导致返工的工程量D.承包人超出设计图纸增加的工程量

32、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（）。A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等C.关键节点连成的线路一定是关键线路D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等

33、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人

34、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。A.市场采购B.向生产厂家订购C.招标采购D.订货采购

35、（2020年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动施工津贴

36、甲乙两家银行均采用到期一次性偿还本息的还款方式，可向借款人提供一年期的贷款。甲银行贷款年利率11%，每月度计息一次；乙银行贷款年利率12%，每季度计息一次。借款人应选择银行的借款年实际利率为（）。A.11.00%B.11.57%C.12.00%D.12.55%

37、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有()特点。A.隐蔽性B.波动性C.影响多样性D.影响复杂性

38、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需的修复费用D.发包方现场的人员伤亡

39、单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（）。A.工程量清单中的全部项目B.合同文件中规定的项目C.工程变更项目D.返工增加工程量

40、在建设单位和设计单位签订的建设工程设计合同中要明确设计进度和（）。A.设计图纸提交时间B.设计图纸完成时间C.设计图纸开始时间D.设计进度开始时间

41、某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为()A.2个和19天B.3个和20天C.4个和20天D.5个和19天

42、当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.建设单位负责人D.建设单位技术负责人

43、按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.任意比例

44、城市轨道交通建设项目工程验收工作由（）组织，相关单位参加组成验收组。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门

45、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试

46、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，按照实际发生变化的措施项目及已标价工程量清单项目的规定确定单价D.承包人提出调整措施项目费的，以承包人自行拟定的实施方案为准

47、采用工程量清单招标时，由工程造价咨询人提供了招标工程量清单，对其完整性和准确性负责的单位是（）。A.发布招标文件的招标人B.发放招标文件的招标代理人C.编制清单的工程造价咨询人D.招标人的上级管理单位

48、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。A.17B.19C.22D.26

49、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）×i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑

50、某实行招标的工程，招标文件与中标人投标文件中的合同价款不一致时，签订书面合同时确定合同价款应以（）为准。A.有利于招标人的约定B.招标人和投标人重新谈判的结果C.中标人投标文件D.招标文件

51、在排列图中，右侧纵坐标表示（）。A.频数B.件数C.累计频率D.累计件数

52、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1~2年B.1~3年C.2~4年D.3~5年

53、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。A.工程质量监督机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位

54、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成（）直方图。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.双峰型

55、某项目前五年累计财务净现值为50万元，第6、7、8年年末净现金流量分别为40、40、30万元，若基准收益率为8％，则该项目8年内累计财务净现值为()万元。A.114.75B.134.39C.145.15D.160.00

56、下列工期延误的索赔中，承包人还可以得到费用补偿的是（）。A.不利自然条件B.特殊反常天气C.发包人命令暂停施工D.设计图纸错误

57、民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是（）A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少D.全寿命周期的高性价比

58、关于对刑事诉讼价值的观点，以下哪一选项是正确的？A.公安司法机关严格遵守法律程序，能够体现刑事诉讼的秩序价值B.刑事诉讼法影响刑事实体法的实现，这是刑事诉讼法的工具价值的表现C.实体真实和正当程序是刑事诉讼的主要价值D.在价值分类上来看，公正价值是刑事诉讼价值中的核心，属于独立价值，而效益和秩序价值保障刑法实施，属于工具价值

59、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚

60、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.列表比较法

61、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况

62、关于钢丝进场复验的说法，错误的是（）。A.同一规格的钢丝每批不得大于6tB.钢丝的外观应逐盘检查C.力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。D.屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单

63、以下关于确认判决的说法，正确的是：A.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的，人民法院应当判决确认违法B.行政行为实施主体不具有行政主体资格的，人民法院应当判决确认无效C.人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施D.人民法院判决确认违法或者无效，若该行政行为给原告造成损失的，应当依法判决被告承担赔偿责任

64、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求B.大模板作业防护应符合规范要求C.施工现场临时用电管理应符合相关要求D.移动式操作平台的设置应符合规范要求

65、下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是（）。A.4B.5C.6D.7

66、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。A.赔偿误期损失B.被拒签付款凭证C.被取消承包资格D.被追回工程预付款

67、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5

68、设备制造过程中，项目监理机构控制设备装配质量的工作内容是（）。A.复核设备制造图纸B.检查零部件定位质量C.审查设备制造分包单位资格D.审查零部件运输方案

69、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门

70、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点B.双代号网络计划中两端为关键节点的工作必为关键工作C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零D.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计划工期

71、审查设计概算时，通常采用（）的审查方式。A.标准审查B.集中会审C.对比分析D.查询核实

72、单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由（）确定。A.建设单位B.监理单位C.评价机构D.各方协商

73、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理

74、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系

75、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是()。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械

76、在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向（）提出赔偿要求。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

77、根据《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，同一验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（）倍。A.1.05B.1.10C.1.15D.1.20

78、初步设计阶段限额设计控制工作的重点是()。A.初步设计方案的比较选择B.设计进度的控制C.设计概算的编制D.设计费用的支付

79、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。A.总进度纲要B.施工组织总设计C.总进度规划D.各子系统进度规划

80、施工图设计工作进度计划主要考虑各（）的设计进度及其搭接关系。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单项工程二、多选题

81、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施之一是（）。A.实行包干奖励B.改进施工工艺和施工技术C.实施强有力的调度D.增加工作面，组织更多的施工队伍

82、确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况

83、除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。A.10%B.15%C.20%D.50%

84、总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用

85、某工程网络计划如下图所示，工作D的最迟开始时间是第（）天。A.3B.5C.6D.8

86、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。A.调增50万元B.调增75万元C.调增100万元D.不予调增

87、（）是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的曲线。A.S曲线比较法B.香蕉曲线比较法C.前锋线比较法D.横道图比较法

88、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下

89、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53

90、按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。其中短期贷款是指（）。A.贷款期限在1月以内的贷款B.贷款期限在3月以内的贷款C.贷款期限在6月以内的贷款D.贷款期限在1年以内的贷款

91、下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（）。A.施工单位的选择B.起草设计任务书C.起草设计合同D.分阶段设计审查

92、根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011，某工程柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计高两个等级，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度等级构件边缘不应小于（）。A.0.5mB.1.0mC.1.2mD.1.5m

93、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为()万元人民币。A.1438.50B.1460.08C.1483.03D.1505.27

94、某地下工程，计划2月份开挖土方16万m3，预算单价为85元/m3。经确认，2月份实际开挖土方18万m3，实际单价为72元/m3，则该工程的进度偏差为（）万元。A.-170B.-144C.144D.170

95、施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。A.监理工程师B.总监理工程师C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同

96、某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为．56。根据价值工程原理确定的最优方案为（）。A.方案一B.方案二C.方案三D.方案四

97、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。A.台班费B.台班折旧费C.实际租金D.设备使用费。

98、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（）。A.监理总结报告B.质量评估报告C.监理验收报告D.质量检验报告

99、某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元，第2年600万元。若年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.18.00B.37.08C.45.54D.54.00

100、某工程分项的招标工程量清单为3000m2，施工中由于涉及变更实际完成的工程量调整为3600m2。该分项工程招标控制价单价为300元/m2，投标报价单价为360元/m2，投标报价浮动率为5%。则根据《计价规范》，该分项工程的超过15%以上部分的单价应为（）元/m2。A.242.25B.300C.345D.360

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：选项A错，分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单；选项B错，投标人对招标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价；选项C错，投标人对清单所列内容不允许任何更改变动；选项D是正确的。

2、答案：B本题解析：施工项目技术负责人应负责项目施工样板引路，组织项目相关人员编制引路方案，并经项目经理审批，报项目监理机构批准后实施。

3、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程质量缺陷的处理”。工程施工过程中，由于种种主观和客观原因，出现质量缺陷往往难以避免。对已发生的质量缺陷，项目监理机构应按下列程序进行处理：①发生工程质量缺陷后，项目监理机构签发监理通知单，责成施工单位进行处理；②施工单位进行质量缺陷调查．分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案，③顶目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见；④施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收；⑤质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见，⑥处理记录整理归档。因此，本题的正确答案为D。

4、答案：C本题解析：2022/2021版教材P161本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。检查结果：施工单位专业工长和项目专业质量检查员签署，验收结论由专业监理工程师签署。

5、答案：A本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是进度控制的措施和主要任务。进度控制的技术措施主要包括：（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；（2）编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；（3）采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。选项B属于经济措施；选项C属于合同措施；选项D属于组织措施。

6、答案：C本题解析：2022/2021版教材P80本题考查的是单代号搭接网络计划。当相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值。

7、答案：B本题解析：2022/2021版教材P14本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等。选项B，属于企业管理费中检验试验费的内容。

8、答案：B本题解析：本题考查的是设计概算编制办法。由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。参见教材P69。

9、答案：B本题解析：组织措施包括：①在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

10、答案：C本题解析：2021/2020教材P132-133组织措施：(1)增加工作面，组织更多的施工队伍；(2)增加每天的施工时间(如采用三班制等)；(3)增加劳动力和施工机械的数量。

11、答案：B本题解析：本题考核知识点为价值工程的应用。头脑风暴法是指自由奔放地思考问题，具体地说，就是由对改进对象有较深了解的人员组成的小集体在非常融洽和不受任何限制的气氛中进行讨论、座谈，打破常规、积极思考、互相启发、集思广益，提出创新方案。

12、答案：C本题解析：设计概算文件(总概算书)一般应包括：封面及目录、编制说明、总概算表、工程建设其他费用概算表、单项工程综合概算表、单位工程概算表、工程量计算表、分年度投资汇总表、分年度资金流量汇总表、主要材料汇总表与工日数量表等。

13、答案：D本题解析：考核建筑工程质量验收时不符合要求的处理。工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。参见教材P180。

14、答案：B本题解析：由于工程量的偏差超过15%，而且投标报价P0＝320＜P2×（1－L）×（1－0.15）＝400×95%×0.85＝323，于是调整后新的综合单价应为323（元）/m3。

15、答案：C本题解析：本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程变更由总监理工程师审核无误后签发。工程变更由总监理工程师审核无误后签发。项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更，做好工程变更的闭环控制和签证、确认工作，为竣工决算提供依据。

16、答案：B本题解析：选项A，钢筋间隔件安放方向应与被间隔钢筋的排放方式一致；选项C，对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩；选项D，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。

17、答案：A本题解析：2022/2021版教材P8本题考查的是工程质量管理主要制度。选项A开工报告与施工许可证是具有相同法律效用的文件，是平行关系，不可能是前置条件,而且有开工报告的项目就不需要领取施工许可证。

18、答案：B本题解析：2022/2021版教材P131本题考查的是影响建设工程施工进度的因素。风险因素包括政治、经济、技术及自然等方面的各种可预见或不可预见的因素。政治方面的有战争、内乱、罢工、拒付债务、制裁等。

19、答案：B本题解析：为了保证编制深度，可行性研究阶段建设项目投资估算原则上应采用指标估算法。

20、答案：C、D本题解析：①立法解释效力等同于法律；如果司法解释与立法解释冲突，优先适用立法解释。A选项错误。②解释刑法应当以公平、合理、合乎正义要求为原则；存疑时有利于行为人的原则适用于案件事实和证据判断存在疑问的场合。B选项错误。③当然解释是使刑法条文之间保持协调的解释方法，其内容包括“入罪时举轻以明重，出罪时举重以明轻”，其中使用“入罪时举轻以明重”的原则解释某一个行为属于犯罪行为时，该行为还必须符合犯罪的构成要件，也就是要符合现有的刑法条文的文字的表述，若不符合刑法条文的规定，那就是典型的不利于行为人的类推解释，可能违反罪刑法定原则。C选项正确。④立法解释、司法解释与学理解释虽然法律效力不同，但是运用的解释规则相同。

21、答案：A本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充。如果将建设工程监理规划比作开展监理工作的“初步设计”，施工进度控制工作细则就可以看成是开展建设工程监理工作的“施工图设计”，它对监理工程师的进度控制实务工作起着具体的指导作用。

22、答案：C本题解析：施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算。它是在施工图设计完成后，根据施工图设计图纸、按照主管部门制定的现行预算定额、费用定额和其他取费文件，以及地区设备、材料、人工、施工机械台班等预算价格编制和确定的单位工程、单项工程预算价格和建筑安装工程造价的文件。在社会主义市场经济条件下，施工图预算的主要作用是：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施；②施工图预算是编制或调整固定资产投资计划的依据；③在委托承包时，施工图预算是签订工程承包合同的依据；④在委托承包时，施工图预算是办理财务拨款、工程贷款和工程结算的依据；⑤施工图预算是施工单位编制施工计划的依据；⑥施工图预算是加强施工企业实行经济核算的依据；⑦施工图预算是实行招标、投标的重要依据。A项，投资估算是编制投资计划、筹措资金和申请贷款的依据。B项，施工图预算是指在建筑安装工程开工之前，根据已经批准的施工图纸，依据预算定额、工程量清单计价规范、工程所在地的生产要素价格水平以及其他计价文件编制的工程计价文件。施工图预算必须由设计单位编制错误。D项，工程结算价是依据施工单位依据施工合同、发承包双方根据施工合同确认的索赔、现场签证等编制。

23、答案：C本题解析：工程测量控制是保证工程质量的一项重要的内容，在监理工作中，应由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。

24、答案：B本题解析：2022/2021版教材P3本题考查的是影响工程质量的因素。影响工程质量的因素：4M1E，即人、材料、机械、方法、环境。其中，工程材料泛指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。

25、答案：D本题解析：PC构件见证检验包括：①混凝土强度试块取样检验；②钢筋取样检验；③钢筋套筒取样检验；④拉结件取样检验；⑤预埋件取样检验；⑥保温材料取样检验。

26、答案：B本题解析：本题考核的是投资方案经济评价指标体系。选项A、C、D属于静态评价指标。

27、答案：B本题解析：分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。

28、答案：B本题解析：项目监理机构在工程质量控制过程中应遵循以下原则：坚持质量第一的原则；坚持以人为核心的原则；坚持以预防为主的原则；以合同为依据，坚持质量标准的原则：坚持科学、公平、守法的职业道德规范。其中以预防为主的原则的含义是：工程质量控制应该是积极主动的。应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理.已造成不必要的损失。

29、答案：B本题解析：考点:单位工程验收。城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段。城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续。参见教材P181。

30、答案：B本题解析：2022/2021版教材P25本题考查的是流水施工参数。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。

31、答案：A本题解析：本题考查的是工程计量的依据。选项B错误，对于承包人已完的工程，并不是全部进行计量，只有质量合格的工程才予以计量；选项C.D错误，工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程和自身原因造成的返工的工程量，不予计量。参见教材P114。

32、答案：B本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。参见教材P54。

33、答案：B本题解析：本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。参见教材P14。

34、答案：B本题解析：2022/2021版教材P198本题考查的是向生产厂家订购设备质量控制。选择一个合格的供货厂商，是向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节。

35、答案：D本题解析：2022/2021版教材P13本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。人工费包括：计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。

36、答案：B本题解析：2022/2021版教材P71本题考查的是资金时间价值的计算。甲银行的实际利率=（1+11%/12）12-1=11.57%，乙银行的实际利率=（1+12%／4）4-1=12.55%。

37、答案：A本题解析：暂无解析

38、答案：B本题解析：因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。

39、答案：D本题解析：监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目；(2)合同文件中规定的项目；(3)工程变更项目。

40、答案：A本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。在该合同中，要明确设计进度及设计图纸提交时间。

41、答案：B本题解析：，施工过程中K＜sub>1，2＜/sub>=max[3，3，1，1，-1]=3（天），所以T=∑K+∑t＜sub>n＜/sub>=3+(3+5+4+5)=20（天）；流水步距为4-1=3（个）。

42、答案：B本题解析：2022/2021版教材P164本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。当隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。

43、答案：A本题解析：2022/2021版教材P185本题考查的是工程保修的相关规定。按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的3%。

44、答案：A本题解析：城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织，各参建单位项目负责人以及运营单位、负责专项验收的城市政府有关部门代表参加，组成验收组。

45、答案：A本题解析：2022/2021版教材P199本题考查的是设备制造的质量控制方式。设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在技术性能上和质量上全面符合采购的要求，使设备的交货时间和价格符合合同的规定，并为以后的设备运输储存与安装调试打下良好的基础。

46、答案：C本题解析：工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。（1）安全文明施工费：按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。（2）采用单价计算的措施项目费：按照实际发生变化的措施项目及前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。（3）按总价（或系数）计算的措施项目费：按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。

47、答案：A本题解析：2022/2021版教材P130本题考查的是工程量清单的编制。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。

48、答案：C本题解析：教材页码P32-34此题有争议，根据流水步距考虑此题，流水步距K=7，第二个施工过程第三施工段的完成时间是7+4+6+7=24，无正确答案，可以根据下图思路进行理解。

49、答案：A本题解析：2021教材P31本题考查的是建设期利息。选项B错误，Pj-1---建设期第（j-1）年末累计贷款本金与利息之和。选项CD错误，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。

50、答案：C本题解析：本题考查的是合同价款约定内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。

51、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量统计分析方法。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图，它由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成。左侧纵坐标表示频数，右侧纵坐标表示累计频率，横坐标表示影响质量的各个因素或项目，按影响程度大小从左至右排列，直方形的高度示意某个因素的影响大小。故选项C符合题意。

52、答案：B本题解析：教材页码P40-46按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。贷款期限在1年以内的为短期贷款，超过1年至3年的为中期贷款，3年以上期限的为长期贷款。

53、答案：B本题解析：2022/2021版教材P110本题考查的是施工组织设计审查。已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。

54、答案：D本题解析：考点:工程质量统计分析方法。双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。参见教材P73。

55、答案：A本题解析：暂无解析

56、答案：D本题解析：考核索赔费用的计算。在工期索赔中，属于客观原因所致，不应给予费用补偿；凡纯属业主方面的原因（选项D的设计图纸错误）造成拖期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。至于较为接近的选项C，由于费用和利润通常包括在每项实施的工程价格之内，暂停施工并未削减该项目的实施，没有导致利润的减少。参见教材P185。

57、答案：D本题解析："经济"不能简单的理解为追求造价，不能狭隘地理解为投入少就是经济，而是追求全寿命的经济、高性价比的经济。

58、答案：A本题解析：秩序价值要求追究犯罪活动的有序性，A选项正确；刑事诉讼法影响刑事实体法的实现，这是刑事诉讼法的独立价值的表现，B选项错误；实体真实和正当程序是刑事诉讼目的，C选项错误；公正价值是刑事诉讼价值中的核心。刑事诉讼法保障刑罚的正确实施，实现秩序、公正、效益价值，属于刑事诉讼法的工具价值，刑事诉讼法的制定和使用本身也在实现着秩序、公正、效益价值，属于独立价值，D选项错误。

59、答案：B、C、D本题解析：根据《刑法》第198条第2款的规定，投保人、受益人故意造成被保险人死亡以骗取保险金的，以所构成的故意杀人罪和保险诈骗罪数罪并罚。故A项正确。根据《刑法》第196条第2款规定，盗窃信用卡并使用的，依照盗窃罪定罪处罚，故B项错误。根据《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第11条规定，行为人明知其驾驶车辆强行夺取他人财物的手段会造成他人伤亡的结果，仍然强行夺取并放任造成财物持有人轻伤以上后果的，应当以抢劫罪定罪论处。故王某的行为构成抢劫致人重伤，故C项错误。依据《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第12条第(五)项规定的“实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁”的情形，应当理解为实施盗窃犯罪过程中过失造成公私财物毁损的情形，本案中的蔡某在盗窃既遂后毁坏青花瓷瓶的行为属于事后的不可罚行为。故D项错误。

60、答案：C本题解析：2021/2020版教材P100本题考查的是前锋线比较法的适用范围。前锋线比较法是通过绘制某检查时刻工程项目实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法，它主要适用于时标网络计划。

61、答案：D本题解析：2022/2021版教材P134本题考查的是工程延期的申请与审批。监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：合同条件；影响工期；实际情况。

62、答案：A本题解析：钢丝进场复验的内容及方法：①每批钢丝应由同一钢号、同一规格、同一生产工艺的钢丝组成，并不得大于3t。②钢丝的外观应逐盘检查。③力学性能的抽样检验。应从经外观检查合格的每批钢丝中任选总盘数的5%（不少于6盘）取样送检。④屈服强度和松弛试验应由厂方提供质量证明书或试验报告单。

63、答案：A、C、D本题解析：《行政诉讼法》第74条第1款规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为：（一）行政行为依法应当撤销，但撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（二）行政行为程序轻微违法，但对原告不产生实际影响的。”A项正确；第75条规定：“行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决确认无效。”据此可知，行政行为实施主体不具有行政主体资格的，只有原告申请确认行政行为无效的，人民法院才应当判决确认无效。B项错误；第76条规定：“人民法院判决确认违法或者无效的，可以同时判决责令被告采取补救措施，给原告造成损失的，依法判决被告承担赔偿责任。”据此可知，CD项正确

64、答案：B本题解析：考点:安全生产现场控制。安全防护包括：洞口防护、临边防护、有限空间防护、大模板作业防护、人工挖孔桩作业防护等均应符合规范要求。参见教材P148。

65、答案：C本题解析：工作E的最迟开始时间=（2+3+4+4）-（4+3）=6。

66、答案：C本题解析：本题考查的是工程延误的处理。如果承包单位严重违反合同，又不采取补救措施，则业主为了保证合同工期有权取消其承包资格。例如：承包单位接到监理工程师的开工通知后，无正当理由推迟开工时间，或在施工过程中无任何理由要求延长工期，施工进度缓慢，又无视监理工程师的书面警告等，都有可能受到取消承包资格的处罚。参见教材P136。

67、答案：D本题解析：本题考查的是流水步距的确定。用错位相减取大差法计算，在差数列中取最大值5，则流水步距为5天。参见教材P31。

68、答案：B本题解析：项目监理机构在设备制造过程中的监督和检验工作包括以下内容:1.对加工作业条件的控制2.对工序产品的检查与控制3.对不合格零件的处置4.对设计变更的处理5.对零件、半成品、制成品的保护B正确。AC属于设备制造前的质量控制。D属于设备运输与交接的质量控制。

69、答案：C本题解析：⑴施工单位对单位工程质量自验合格后，总监理工程师应组织专业监理工程师，对施工单位报送的验收资料进行审查后，组织单位工程预验。单位工程各相关参建单位须参加预验，预验程序可参照单位工程验收程序。

70、答案：A本题解析：2022/2021版教材P50本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作，所以选项A正确，选项B错误；选项C错误，当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作为关键工作；选项D错误，关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期。

71、答案：B本题解析：2022/2021版教材P117本题考查的是设计概算的审查。设计概算审查一般采用集中会审的方式进行。根据审查人员的业务专长分组，将概算费用进行分解，分别审查，最后集中讨论定案。

72、答案：D本题解析：考点:建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程观感质量检查记录表中的质量评价结果的填写原则，可由各方协商确定。参见教材P169。

73、答案：B本题解析：工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。

74、答案：C本题解析：①因果关系是实行行为与实害结果之间的一种引起与被引起的关系，甲的行为本身不具有法益侵害的危险，甚至减少了法益侵害的危险，不是实行行为，故甲的行为与乙的死亡之间没有因果关系。A选项错误。②刑法上的因果关系具有内容的特定性，要成立交通肇事罪必须是行为人的违章行为制造了不被法律允许的交通危险，该危险现实化为特定的交通事故，才能认定违章行为与特定交通事故之间存在因果关系。甲的违章行为虽然与重伤之间存在条件关系，但交通事故并非甲违章行为引发的危险的现实化，故不应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为。B选项错误。③无共犯关系则属于同时正犯，差不清楚是造成的，根据存疑时有利于行为人的原则，不能将死亡结果归属于任何一人；若有共犯关系则两人都要对死亡结果负责任。C选项正确。④抢劫罪的因果关系进程要求“压制反抗，强行取财”如果行为人取得对方财物并不是压制反抗强行取得，那么抢劫行为与取得财物之间就没有因果关系。D选项错误。

75、答案：D本题解析：本题考查的是施工进度计划的调整措施。A项是组织措施，B项是经济措施，C项是其它配套措施。

76、答案：A本题解析：2022/2021版教材P184本题考查的是工程保修的相关规定。在保修期限内，因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，建设工程所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。

77、答案：B本题解析：同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;

78、答案：A本题解析：初步设计应为多方案比较选择的结果，是项目投资估算的进一步具体化。在初步设计开始时，项目总设计师应将可行性研究报告的设计原则、建设方案和各项控制经济指标向设计人员交底，对关键设备、工艺流程、总图方案、主要建筑和各项费用指标要提出技术经济比选方案，要研究实现可行性研究报告中投资限额的可能性。特别要注意对投资有较大影响的因素并将任务与规定的投资限额分专业下达到设计人员，促使设计人员进行多方案比选。

79、答案：A本题解析：本题考查的是建设项目总进度目标的论证。大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。参见教材P4。

80、答案：A本题解