公路正式代工合同

公路正式代工合同合同编号：甲方（委托方公司）：乙方（服务方公司）：鉴于甲方需要乙方为其提供公路代工服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.品名/服务内容：本合同标的为公路代工服务，包括但不限于公路路基、路面、桥梁、隧道等工程的建设与施工。2.规格型号/标准：按照国家及地方相关公路建设标准执行。3.数量：具体工程量以实际完成量为准。4.单价：设备单价为人民币壹拾贰万伍仟元整，人工费单价为人民币捌仟元整，材料费按实际发生计算。5.总价：合同总价为人民币叁拾柒万伍仟元整，大写：叁拾柒万伍仟元整。二、权利义务条款1.甲方权利与义务：甲方应在合同签订后5个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%作为预付款。乙方在接到预付款后，应立即开始施工。甲方应在施工过程中，按照合同约定的时间节点，支付相应款项。甲方负责提供施工所需的场地、电力、水源等基础设施。甲方应在施工完成后，对工程质量进行验收，并按照国家及地方相关标准进行评定。2.乙方权利与义务：乙方应在接到甲方预付款后，按照合同约定的时间节点开始施工，确保工程按期完成。乙方应确保工程质量符合国家及地方相关标准，对施工过程中出现的问题负责整改。乙方应按时提交工程进度报告，接受甲方监督检查。乙方在施工过程中，应遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全。3.甲方验收与支付：甲方应在收到货物或服务后5个工作日内完成验收，逾期视为验收合格。甲方应在验收合格后5个工作日内支付相应款项。4.乙方交货与施工：乙方应在合同约定的时间内完成施工，并确保工程质量合格。乙方应在施工过程中，遵守国家及地方相关法律法规，确保施工安全。5.保密条款：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。6.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法履行或履行困难的，双方应协商解决；协商不成的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任。三、违约责任1.乙方逾期交货，每日按合同总价的千分之三支付违约金。2.甲方逾期支付款项，每日按应付款项的千分之五支付违约金。3.任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。四、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。五、合同期限、生效条件、份数1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。六、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同经双方签字盖章后生效。,签订日期：年月日四、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交北京市仲裁委员会仲裁。如发生争议，双方应首先通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权将争议提交至北京市仲裁委员会，仲裁委员会将根据中国法律及国际惯例进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。五、合同期限、生效条件、份数1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。合同生效后，甲方应于合同签订之日起五个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。六、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。如遇政策调整或法律法规变动，双方应按照国家最新政策执行，并相应调整合同内容。2.本合同经双方签字盖章后生效。合同签订后，如乙方在规定时间内未能按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。3.乙方在施工过程中，应严格按照甲方提供的工程设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.乙方在施工过程中，应确保施工安全，遵守国家及地方相关安全生产法律法规。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。5.甲方在合同履行过程中，应按时支付乙方工程进度款。如因甲方原因导致工程进度款支付延误，甲方应向乙方支付相应滞纳金，滞纳金按每日千分之五计算。6.本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。,甲方（委托方公司）：北京华瑞公路建设有限公司1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同解除,1.在合同履行期间，如遇以下情况之一，甲方有权解除合同：a)乙方未能在合同约定的工期内完成施工任务，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未采取补救措施；b)乙方违反合同约定，造成工程质量问题，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未采取补救措施；c)乙方违反合同约定，造成安全事故，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未采取补救措施；d)乙方违反合同约定，拖欠工程进度款，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未支付；e)乙方因自身原因无法继续履行合同。2.在合同履行期间，如遇以下情况之一，乙方有权解除合同：a)甲方未按合同约定支付工程进度款，经乙方书面通知后，甲方在合理期限内仍未支付；b)甲方违反合同约定，影响乙方正常施工，经乙方书面通知后，甲方在合理期限内仍未采取措施；c)因不可抗力导致合同无法履行。九、保密条款1.双方对本合同内容及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。十、合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：,1.工程设计图纸；2.施工规范；,1.工程设计图纸（详见附件一）2.施工规范（详见附件二）3.工程量清单（详见附件三）4.付款进度表（详见附件四）5.争议解决条款（详见附件五）八、违约责任1.甲方违约责任：a)甲方如未按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付相当于拖欠款项万分之五的违约金；b)甲方如未按合同约定提供施工场地、相关资料等，导致乙方无法正常施工，每逾期一日，应向乙方支付相当于合同总价款千分之五的违约金；c)甲方如违反合同约定，导致工程进度延误，每逾期一日，应向乙方支付相当于合同总价款千分之五的违约金；d)甲方违反合同约定，拖欠工程进度款，经甲方书面通知后，乙方在合理期限内仍未支付，甲方应向乙方支付相当于拖欠款项百分之十的违约金。2.乙方违约责任：a)乙方如未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付相当于合同总价款千分之五的违约金；b)乙方如因自身原因导致工程质量不合格，应承担相应的修复责任，修复费用由乙方承担；d)乙方因自身原因无法继续履行合同，应向甲方支付相当于合同总价款百分之二十的违约金。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。2.争议解决过程中，双方应继续履行合同，确保工程进度不受影响。十一、其他1.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程期限。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。4.本合同未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律法规执行。1.甲方和乙方在履行合同过程中所获取的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息，双方均负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.本保密条款自合同签订之日起生效，至合同终止后三年内继续有效。3.如因甲方或乙方违反保密义务导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任。十三、知识产权1.乙方在合同履行过程中所创造的知识产权，归乙方所有。甲方如需使用乙方知识产权，应事先取得乙方的书面同意，并支付合理的费用。2.甲方在合同履行过程中所创造的知识产权，归甲方所有。乙方如需使用甲方知识产权，应事先取得甲方的书面同意，并支付合理的费用。十四、不可抗力1.由于地震、洪水、台风等不可抗力因素导致合同无法履行时，双方均不承担违约责任，但应及时通知对方。2.不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同无法履行的问题。如协商不成，任何一方均有权解除合同。十五、合同解除,1.如合同履行过程中出现以下情形之一，任何一方均有权解除合同：,a)乙方未按合同约定完成工程，逾期超过三十日；b)乙方因自身原因导致工程质量不合格，经修复后仍不合格；c)乙方因自身原因无法继续履行合同；d)甲方未按合同约定支付工程款，逾期超过三十日。2.合同解除后，双方应按照合同约定处理已完成的工程及未完成的工程。十六、合同终止1.合同履行完毕，经双方协商一致，可终止合同。2.合同终止后，双方应按照合同约定处理已完成的工程及未完成的工程。十七、通知1.双方应通过书面形式相互通知，通知送达时间为送达方在送达地址收到的日期。2.双方应指定专人负责接收和发送通知，确保通知及时送达。十八、合同附件,1.工程施工图纸及设计文件；2.工程量清单；3.施工进度计划；4.质量标准；5.甲方提供的设备、材料清单；1.合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。二十、不可抗力1.因不可抗力导致合同无法履行时，双方应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。2.不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、管理部门行为等。二十一、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方外泄。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。二十二、合同份数本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。二十三、其他,1.工程施工图纸及设计文件；2.工程量清单；3.施工进度计划；4.质量标准；附件一：工程施工图纸及设计文件项目名称：XX公路建设工程设计单位：XX设计研究院设计日期：2022年3月1日附件二：工程量清单,序号|项目名称|单位|数量|单价|金额----|--------|----|----|----|----1|土方工程|m³|50000|10|5000002|混凝土工程|m³|10000|15|1500003|钢筋工程|t|200|3000|6000004|防水工程|m²|5000|20|100000附件三：施工进度计划项目名称：XX公路建设工程施工单位：天津路桥建设集团有限公司施工日期：2022年4月10日至2023年10月10日阶段|工程内容|计划完成时间,----|--------|---------1|土方工程|2022年4月10日至2022年6月10日2|混凝土工程|2022年6月10日至2022年8月10日3|钢筋工程|2022年8月10日至2022年9月10日4|防水工程|2022年9月10日至2022年10月10日附件四：质量标准1.土方工程：压实度不小于95%，平整度不大于1%。2.混凝土工程：强度等级C30，抗渗等级P6。3.钢筋工程：钢筋间距不大于200mm，保护层厚度不小于30mm。4.防水工程：防水层厚度不小于1.5mm，抗渗等级P6。附件五：甲方提供的设备、材料清单,序号|设备名称|型号|数量|单价|金额1|挖掘机|XX型号|2|100000|2