2026年全国一级建造师之一建工程法规考试高频易错题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间（），夜间（）。A.40dB（A）,25dB（A）B.55dB（A），40dB（A）C.70dB（A），55dB（A）D.85dB（A）,70dB（A）

2、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权

3、（2020年真题）关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

4、在某工程项目施工中，施工企业项目经理签字的材料款，未能按时支付，则承担法律责任的主体是（）。A.施工企业B.项目经理C.项目经理部D.建设单位

5、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖

6、某工程项目施工过程中，施工单位根据建设单位提供的地下管线资料进行基坑挖掘作业，将一根未标识的电缆挖断造成停电事故，则对该起事故应承担责任的是()。A.施工单位B.建设单位C.建设单位和施工单位共同D.地下管线专业管理机构

7、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

8、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14

9、法人进行民事活动的物质基础是()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称D.能够独立承担民事责任

10、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同

11、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程

12、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%

13、下列对合同分类的说法,错误的是()。A.加工承揽合同属于双务合同B.租赁合同属于诺成合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于单务合同D.自然人之间的借款合同属于实践合同

14、下列关于《工程建设标准强制性条文》不正确的理解是（）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收

15、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项

16、某建筑公司的采购员未经授权以公司的名义签订了水泥采购合同，当水泥运到工地时正值工地需要，项目经理就同意使用了。后建筑公司以该合同未经授权为由不予确认，则供应商应当就未付的材料款向()主张。A.采购员B.项目经理部C.项目经理D.建筑公司

17、《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下见证取样，并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。A.勘察单位B.设计单位C.建设单位或者工程监理单位D.工程质量监督机构

18、根据《立法法》,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是（）A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决

19、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是()。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.不得在总承包合同中规定分包的内容

20、下列关于保险合同的说法中，正确的是()。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.被保险人或受益人必须是投保人C.保险合同仅以财产为保险标的D.受益人由被保险人或投保人指定

21、仲裁的当事人意思自治原则不包括()。A.由双方当事人协议确定仲裁委员会B.由双方当事人协议确定和补充仲裁事项C.由双方当事人协议确定仲裁庭组成方式D.由双方当事人协议确定仲裁裁决执行法院

22、根据《保险法》的规定，保险合同的当事人为（）。A.投保人和被保险人B.保险人和投保人C.被保险人和受益人D.保险人和被保险人

23、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据

24、《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）。A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B.处中标项目金额5％以上10％以下的罚款C.对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照

25、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是()。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定专业分包的D.专业分包单位再进行专业分包的

26、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。（2012）A.旁站检验B.型式检验C.平行检验D.破损检验

27、下列不属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.没收违法所得D.支付违约金

28、施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A.1B.2C.3D.5

29、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

30、关于招标的说法，正确的是（）。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法C.开标由招标人或招标代理机构主持D.开标由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

31、下列单项合同中，可以不招标的是()。A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同C.个人捐资的教育项目中合同估算价为120万元的监理合同D.外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

32、关于设计单位的权利的说法，正确的是（）。A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成D.设计深度由设计单位酌定

33、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我舍同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日

34、（2020年真题）关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换

35、关于工程再分包的说法，正确的是（）。A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

36、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由()支付。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.总承包和分包单位共同

37、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

38、按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A.8B.12C.24D.48

39、甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同,合同中约定的生效时间为2014年5月1日,为了考察甲是否具备相应的工作能力,合同约定了试用期,则试用期最长截止于（）。A.2014年6月1日B.2014年7月1日C.2014年8月1日D.2014年11月1日

40、下列责任中属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

41、施工起重机械在安全检验合格有效期（）向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A.届满前1个月B.有效期内C.届满后15日内D.届满前15日内

42、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲市A区基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第一审有管辖权的法院是()。A.甲市A区基层人民法院B.甲市C区基层人民法院C.甲市B区基层人民法院D.甲市中级人民法院

43、承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验

44、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日

45、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业工程中，体育馆屋顶突然坍塌，压2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。（2015）A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故

46、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A.发包人驻工地代表B.工程监理单位C.设计单位D.项目技术负责人

47、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。A.5000B.4900C.6000D.5880

48、下列关于安全生产许可证说法，正确的是（）。A.建设单位应取得安全生产许可证B.安全生产许可证的有效期为5年C.建设部门进行颁发安全生产许可证前，审查项目是否取得施工许可证D.发现企业不再具备安全生产条件，证书颁发部门应当暂扣或者吊销安全生产许可证

49、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（）。A.由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B.由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C.由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D.根本就不属于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工

50、下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准

51、建筑施工企业的管理人员和作业人员每()应至少进行一次生产教育培训并考核合格。A.半年B.1年C.2年D.3年

52、报据《建设工程安全生产管理条例》，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。2018真题A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款

53、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。A.250B.300C.350D.400

54、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应当（）。A.征求监理单位的意见B.注明生产厂供应商C.征求施工企业的意见D.注明规格、型号、性能等技术指标

55、下列不属于发包人义务的情形是()。（2012）A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

56、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（）。A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有效期内

57、某地方建设行政管理部门于2007年5月10日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于2007年5月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。A.2007年6月10日B.2007年6月15日C.2007年7月10日D.2007年7月15日

58、下列关于债权的表述，正确的是()。A.债权既可能通过当事人的约定也可能根据法律规定产生B.债权是绝对权，权利人特定而义务人不特定C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债D.施工单位伪造业绩资料，骗取中标，发生不当得利之债

59、在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则()。A.该投标文件应作否决投标处理B.该报价降低了工程造价，应当提倡C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止

60、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工

61、因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者()人民法院管辖。A.合同履行地B.合同签订地C.原告住所地D.标的物所在地

62、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。A.承包人承担责任，工期不予顺延B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D.都不承担责任

63、根据《企业所得税法》,下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。A.所有的非居民企业B.在中国境内设有机构场所,且所得与其机构、场所有关联的非居民企业C.在中国境内设有机构场所,但所得与其机构、场所没有实际联系的非居民企业D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业

64、（2020年真题）建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）。A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系

65、根据《建筑法》,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位

66、关于施工中发现文物的报告和保护的说法,正确的是（）A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在10日内提出处理见D.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场

67、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

68、根据《建筑市场诚信行为信息管理力法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（）。A.对整改确有实效的,经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

69、关于建造师受聘和执业，说法正确的是（）。A.王某是甲设计企业在岗的设计师，考取建造师执业资格后申请在乙施工企业注册B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，担任另一工程项目经理

70、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了《网架结构施工技术》一书。该书完成后，该单位将享有()。A.署名权B.发表权C.优先使用权D.许可使用权

71、民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理

72、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。(2015真题)A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日

73、属于建筑工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的已建成的铁路损毁B.地震所导致已建成的隧道塌方C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致房屋建筑工程现场材料和机械损坏

74、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。（2016）A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10曰C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

75、（2020年真题）关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

76、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。（2012）A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

77、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）A.已经取得安全生产许可证B.办理了工程质量监督手续C.有满足施工需要的施工图纸D.已经取得规划许可证

78、（2020年真题）关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行

79、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（）。(2015真题)A.第三人与行为人承担连带责任B.行为人自行承担C.第三人自行承担D.被代理人与第三人承担连带责任

80、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过（）小时的工作制度。A.38B.40C.42D.44二、多选题

81、2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.2012年4月16日B.2012年5月1日C.2012年5月16日D.2012年5月21日

82、下列不属于仲裁特点的是（）。A.自愿性B.强制性C.公开性D.快捷性

83、某施工合同订立的期间为2004年5月1日，合同备案时间为2004年5月5日。工程竣工时间为2005年7月1日，确认支付工程竣工结算款时间为2005年8月5日。则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为（）A.2004年5月1日B.2004年5月5日C.2005年7月1日D.2005年8月5日

84、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定

85、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是（）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系

86、甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由（）承担。A.项目经理与建设单位B.项目经理与乙供应商C.项目经理与甲施工单位D.施工单位与乙供应商

87、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（）。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案

88、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人府兼任应急救援人员

89、法律责任以（)为前提。A.法律认定B.法律后果C.法律义务的存在D.承担方式

90、根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担

91、建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。A.监理单位B.勘察单位C.施工单位D.设计单位

92、某建设单位2005年2月1日领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》，申请延期应在（）前进行。A.2005年3月1日B.2005年4月1日C.2005年5月1日D.2005年6月1日

93、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。A.不成立B.有效C.无效D.效力待定

94、某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是()。A.施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款C.施工合同有效，但建设单位应当支付工程款D.施工合同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款

95、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

96、人民法院审理行政案件，不适用（）。(2015真题)A.调解B.开庭审理C.公开审理D.两审终审制

97、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）对现场实施全过程监督。A.施工企业负责项目管理的技术负责人B.监理单位负责安全的工程师C.出租单位生产管理人员D.安装、拆卸单位的专业技术人员

98、某施工企业请某律师代理诉讼属于（）。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理

99、施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《民法典》的规定，该定金金额最多为()万元。A.3B.6C.10D.18

100、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的B.企业取得资质后发生重大安全事故的C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）

2、答案：B本题解析：P186-188本题考查的是运输合同的法律规定。在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。承运人的主要权利是求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。

3、答案：C本题解析：P141-145承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;（2）合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;（3）已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:（1）未按约定支付工程价款的;（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;（3）不履行合同约定的协助义务的。

4、答案：A本题解析：项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是受企业法人的委派，对施工项目全面负责的项目管理者，其行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。

5、答案：D本题解析：暂无解析

6、答案：B本题解析：2021版教材P279/2020版教材P278/2019版教材P277本题考察的是：建设单位相关的安全责任。《建筑法》规定，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。建设单位须保证所提供资料的真实、准确，并能满足施工安全作业的需要。本题是由于建设单位提供的地下管线资料出现未标识的电缆而导致停电事故，因此由建设单位承担责任。

7、答案：D本题解析：教材P43【知识点】安装工程一切险及第三者责任险。选项A，在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日；选项B，安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任；试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。

8、答案：A本题解析：2021版教材P272/2020版教材P271/2019版教材P270该题主要考察的是:事故补报要求。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

9、答案：B本题解析：2021/2020版教材P9本题考核的是法人进行民事活动的物质基础。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。

10、答案：B本题解析：2021/2020版教材P71《建筑法》规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。《建筑法》和《建设工程质量管理条例》均规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。

11、答案：D本题解析：2013年建设工程法规真题第49题

12、答案：C本题解析：P203-204加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%。

13、答案：C本题解析：2021、2020版教材P126/2019版教材P125单务合同，是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。例如，在赠与合同中，受赠人享有接受赠与物的权利，但不负担任何义务。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。

14、答案：D本题解析：本题考核的是《工程建设标准强制性条文》的内容。对建设工程项目采用的建筑材料、设备，必须按强制性标准的规定进行进场验收，以符合合同约定和设计要求，即材料、设备均应按强制性标准的规定进行进场验收。

15、答案：B本题解析：2013年建设工程法规真题第30题

16、答案：D本题解析：2021/2020版教材P11本题考察的是项目经理部的概念和设立。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

17、答案：C本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下见证取样，并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。

18、答案：D本题解析：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作岀裁决：（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提岀意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决

19、答案：B本题解析：2021、2020版教材P114/2019版教材P113总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：1)在总承包合同中规定分包的内容；2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中明确规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。

20、答案：D本题解析：2021/2020版教材P40保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。所以答案A错误。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。所以答案B错误。保险合同分为人身保险合同、财产保险合同。所以答案C错误。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。

21、答案：D本题解析：2021版教材P334/2020版教材P333/2019版教材P332本题考察的是自愿性。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式。仲裁以当事人的自愿为前提，即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、“开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。

22、答案：B本题解析：本题考核的是保险合同的主体。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

23、答案：D本题解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

24、答案：D本题解析：2004年建设工程法规真题第67题根据《中华人民共和国招标投标法》第五十三条规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

25、答案：C本题解析：2021、2020版教材P114/2019版教材P113《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。

26、答案：B本题解析：暂无解析

27、答案：D本题解析：2021/2020版教材P52行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得、没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。

28、答案：A本题解析：2021/2020版教材P64以建筑工程施工总承包企业为例，《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上；二级企业净资产4000万元以上;三级企业净资产800万元以上。

29、答案：D本题解析：2012年建设工程法规真题第65题

30、答案：B本题解析：A错误，非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。B正确，招标人设最高限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。C错误，开标由招标人主持。D错误，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封。

31、答案：A本题解析：根据《招标投标法》的规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

32、答案：B本题解析：2011年建设工程法规真题第54题

33、答案：C本题解析：《民法典》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《民法典》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。

34、答案：A本题解析：P81-83建造师可以受聘在施工单位从事施工活动的管理工作，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位或具有多项上述资质的单位执业。一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

35、答案：B本题解析：教材P113【知识点】建设工程分包的规定。选项A专业分包单位不可将其承包的专业工程再分包；选项C劳务分包单位不可以将其承包的劳务工作再分包；选项D专业分包单位不可将其承包的专业工程再分包。@##

36、答案：B本题解析：2021版教材P263/2020版教材P262/2019版教材P261本题考核的是办理意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

37、答案：B本题解析：2021版教材P336/2020版教材P335/2019版教材P334除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼。

38、答案：C本题解析：2021版教材P318/2020版教材P316/2019版教材P315《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告。特别重大质量事故的调査程序按照国务院有关规定办理。

39、答案：B本题解析：2021、2020版教材P150/2019版教材P149劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月。

40、答案：D本题解析：P280-281《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，井对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。本题考查的是勘察、设计单位相关的安全责任。选项A是建设单位的责任；选项C、B是监理单位的责任。

41、答案：A本题解析：根据《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

42、答案：C本题解析：《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。《民事诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，因此双方协议A区法院违反专属管辖的规定，故C项也就是不动产所在地法院管辖正确

43、答案：C本题解析：2021、2020版教材P173/2019版教材P172承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。

44、答案：C本题解析：【知识点】工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个月。

45、答案：D本题解析：

46、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

47、答案：B本题解析：2021、2020版教材P177/2019版教材P176执行政府指导价或者政府定价的，预期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。

48、答案：D本题解析：A施工单位应当取得安全生产许可证，B安全生产许可证有效期为3年，C建设部门颁发施工许可证前，应审查施工企业是否有安全生产许可证。

49、答案：A本题解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。

50、答案：C本题解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244本题考察的是：施工现场临时设施的安全卫生要求。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。

51、答案：B本题解析：《建设工程生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

52、答案：D本题解析：本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

53、答案：D本题解析：2021、2020版教材P204/2019版教材P203本题考察的是施工现场固体废物的减量化。《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t。

54、答案：D本题解析：P308-312本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。《建筑法》《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

55、答案：D本题解析：1.不得违法发包2.提供必要施工条件3.及时检查隐蔽工程4.及时验收工程5.支付工程价款档案移交也是建设单位的。D选项《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

56、答案：C本题解析：【知识点】建设工程招标投标制度。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

57、答案：D本题解析：2021、2020版教材P376/2019版教材P375公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

58、答案：A本题解析：2021/2020版教材P22债权与物权不同，物权是绝对权，而债权是相对权。债务时根据当事人的约定或者法律规定，债务人所负担的应为特定行为的义务。无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。不当得利，是指没有没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为

59、答案：A本题解析：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的，评标委员会应当否决投标人的投标。

60、答案：C本题解析：按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。住房和城乡建设部2008年4月发布的《建筑施工特种作业人员管理规定》进一步规定，建筑施工特种作业包括：（1)建筑电工；（2)建筑架子工；（3)建筑起重信号司索工;（4)建筑起重机械司机；（5)建筑起重机械安装拆卸工；（6)高处作业吊篮安装拆卸工；（7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

61、答案：A本题解析：2021版教材P338/2020版教材P337/2019版教材P336《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

62、答案：B本题解析：根据《建设工程合同（示范文本）》的规定，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

63、答案：B本题解析：2021/2020版教材P45企业所得税的税率为25%。非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，适用税率为20%。

64、答案：A本题解析：P14-16建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系:一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与相对人的合同关系。

65、答案：A本题解析：2021版教材P279/2020版教材P278/2019版教材P277《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，郷证资料酿实，准确，完整。

66、答案：D本题解析：在进行建设工程或者在农业生产中任何单位或者个人发现文物应当保护现场立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后如无特殊情况应当在24小时内赶赴现场并在7日内提出处理意见依照以上规定发现的文物属于国家所有任何单位或老个人不得哄抢、分、藏匿

67、答案：D本题解析：【知识点】仲裁协议的内容。仲裁协议应当具备下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。

68、答案：B本题解析：暂无解析

69、答案：D本题解析：A选项，需要与甲公司解聘后才能注册乙单位；B选项，李某不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，不是相邻分段承揽工程；C选项，更换项目经理需经建设单位同意。

70、答案：C本题解析：2021/2020版教材P29在建设工程活动中，有些作品属于职务作品。公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。

71、答案：A本题解析：2021/2020版教材P14委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。

72、答案：C本题解析：本题考查的是工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个月。

73、答案：D本题解析：2021/2020版教材P41建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

74、答案：C本题解析：选项A,人民法院在案件审理前的准备阶段确定当事人的举证朗限；选项B第一审普通程序案件不得少于15曰；选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

75、答案：D本题解析：P220在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属于国家所有,任何单位或者个人不得哄抢、分、藏匿。

76、答案：A本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第31条的规定：“施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。”所以A正确。2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。

77、答案：A本题解析：2010年建设工程法规真题第7题本题主要考查施工许可证的法定批准条件。

78、答案：A本题解析：P103-104招标投标法实施条例》规定,依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。

79、答案：A本题解析：本题考查的是不当或违法行为应承担的法律责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权